灯光施工合同文档格式.docx
- 文档编号:16424369
- 上传时间:2022-11-23
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:42.35KB
灯光施工合同文档格式.docx
《灯光施工合同文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《灯光施工合同文档格式.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(1)甲方在合同规定开工日期前,若不能交付乙方施工场地。
未能提供施工用水源、电源接点,影响乙方进场施工。
(2)施工中因停水、停电连续影响八小时以上。
(3)因暴雨恶劣天气及遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程
进度。
(4)因甲方要求而单项增加或单项变更工程量达10%以上时。
(5)在施工过程中因甲方其它分包工程影响乙方施工时。
五、工程造价:
本工程按承包内容包干总价为¥元(大写人民币元整)。
包干总价含完成本项目人工费、材料(设备)费、机械费、
安全措施费、技术措施费、施工水电费、调试费、税金等全部费用。
因单项设计变更工程造价增减在人民币20XX元以内合同包干总价不
作调整,单项工程造价增减在人民币20XX元以外的部分按附件中列
明的分项工程单价予以调整(附件中没有列明价格的,双方以签证的
形式予以确定)。
除此以外,包干总价不以其它任何原因而调整。
六、双方责任:
甲方:
(1)协助提供主体管线隐蔽资料。
(2)协助提供施工用水、用电接点,其水电费用由乙方承担。
(3)甲方派驻工地代表,协调有关工作,负责工程的进展及监
控;
组织甲、乙及有关各方参加的工程会议,及时提出施
工过程中的需修正地方。
(4)按时支付给乙方工程备料款和进度款。
乙方:
(1)按照合同约定范围保质、保量,在约定的时间内完成灯具
的安装、调试工作。
按时缴纳现场发生的水电费用;
对材料设备进行验收及维护;
严格接受甲方工程说明及细则的约束,接受甲方现场代表及委托的监理公司的领导和监督。
(2)灯具及辅材在运输及安装过程中如有损坏,由乙方负责更换,其发生的费用由乙方自行承担。
若乙方提供的灯具数量或技术参数不满足甲方确认的方案图的效果,照度分布达不到照度分布图的要求乙方应无条件整改,整改的费用由乙方承担。
(3)做好成品保护工作,不得破坏其它专业的施工成果,如有损坏,需免费恢复至原效果。
(4)做好文明施工,搞好卫生工作,做到工完场清。
若不清理由乙方造成的场地不干净,如甲方另请人清理,费用不但乙方承担,而且要承担相应的。
(5)保修期内接甲方通知48小时内,乙方应对出现的问题进行修整(只限在承包范围内的施工质量保修)。
因乙方责任,则免费保修,非乙方责任则单价参照原预算单价,但乙方必须接受且按甲方要求时间内维修完毕。
(6)施工中因任何原因发生的安全责任事故,均由乙方负责。
(7)乙方项目经理或项目技术负责人必须甲方要求参加每周工程例会,因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请,并在获得甲方批准后方可缺席(或迟到),否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。
(8)乙方应保证所用光源、电器、管线及相关材料设备为原厂正品,不得贴牌、假冒或以次充好;
所有材料、设备必须有出厂合格证或检验、检测证明,光源、电器须有产地证明,供货灯具厂家的质量保证书,灯具设备材料进场必须向甲方、监理申报以上证明,否则,乙方承担合同总价10%的违约金。
(9)乙方保证灯光工程符合国家的有关的环保规范的要求。
(10)乙方在接到甲方或监理发出的开工令后3日内,必须向甲方和监理公司提交2份乙方盖章确认的本项目施工管理人员名单的通讯录,同时,乙方以授权委托书的形式指定人员并附通讯联络方式到甲方和监理公司领取或送达往来文件。
乙方逾期按300元/天承担违约责任。
(11)乙方进场后与甲方及甲方委托的物业公司签订《施工用水用电协议》,乙方施工过程中所发生的水电费用均由乙方自行承担。
(12)乙方的要求、通知,需以书面形式由乙方负责人签字后递交甲方代表。
若乙方拒约签收,甲方以特快专递按乙方地址发出通知或知会后,即视为送达。
(13)施工单位必须在签证事项完成后二十天内上报完整签证资料至甲方项目部及监理公司,超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。
七、价款支付和结算
合同签订后七天内,乙方应提供工程总造价15%的履约保函或将工程总造价15%的保证金打入甲方指定的银行账户,甲方先付本合同包干总价的15%作为工程预付款。
布线完成主要设备进场后,并经甲方、监理检验合格后,7日内付至包干总价的60%。
调试完毕7天内由乙方书面通知甲方验收,验收合格后乙方提交符合归档标准的竣工档案(两套)和完整的结算资料(一套)给甲方,甲乙双方完成结算核对且双方共同确认结算金额或由造价审计部门得出最后的结算金额后六个月内付至本工程结算总价的95%,留结算总价的5%作为本工程的保修金。
待保修期(贰年)满后一次付清(保修金不计利息)。
乙方凭甲方付款审批单和有效发票领取合同款项。
八、工程质量保养期及保修条件
工程质量保修期为贰年,自工程竣工验收合格交付使用之日起计算。
其中光源保修壹年,灯具及配电设施保修贰年。
九、廉洁条款
乙方在双方合作期间(包括招投标、合同签订、履行、预结算、保修期间)不得向甲方、物业公司和监理公司的职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、给予回扣或其它好处,否则,乙方违反前列情形之一,乙方将承担合同总价的10%的违约金,造成甲方经济及其他损失的,乙方还应予全部赔偿,并在同等条件下,甲方在5年内,不与乙方进行商业合作。
本条款的有效期为:
自工程竣工验收合格之日起计10年。
十、违约责任
因工程质量未达到合同约定标准,乙方应承担合同总价20%的违约金。
因原材料中有假冒伪劣材料、残次品,乙方无条件更换,并承担合同总价的30%的违约金。
十一、争议解决的方式
履行合同若发生其它争议,甲乙双方应本着友好态度协商解决,若协商仍不能解决,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他事项
甲方现场工程技术人员无权更改合同条款,也无权签署与合同条款相冲突损坏甲方利益的签证。
如因现场需要,须由乙方将情况申报甲方,监理公司确认现场情况后,甲乙双方另外签署补充合同。
乙方为成熟的施工承包商,对本合同及其涵盖的任何风险已作充分、综合的考虑,乙方将按专业精神要求履行合同的约定及其
篇二:
XXX照明工程施工合同
乌海市宏阳焦化厂厂区及车间
LED(防爆灯)灯
安装工程施工合同
编号:
HYJH20XX0401
工程名称:
乌海市宏阳焦化厂厂区及车间LED(防爆灯)灯
安装工程
工程地点:
乌海市宏阳焦化厂厂区及车间
乌海市宏阳焦化厂
包头市北工机械有限公司
签订日期:
20XX年04月01日
甲方:
乌海市宏阳焦化厂乙方:
包头市北工机械有限公司
应遵循的主要技术标准
GB156《标准电压》
GB1408《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》
GB7000《灯具的一般要求与试验》
GB7000《应急照明灯具安全要求》
GB7000《投光灯具安全要求》
GB7000《固定式通用灯具安全要求》
GB7000《嵌入式式灯具安全要求》
GB7001《灯具外壳防护等级分类》
GB3836-20XX《BZ性气体环境使用电气设备》
IEC598/EN60598《国际安全标准》
GB50034-20XX《建筑照明设计标准》
DL/T5390-20XX《发电厂和变电站照明设计技术规范》
GB3836.《爆炸性环境用防爆电气设备》
这些规范和标准提出了最基本要求,如果根据卖方的意见并经用户接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好、连续的在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由卖方修改。
当标准、规范之间出现矛盾时,卖方应将矛盾情况提交用户,以便在开始生产前制定解决方案。
所供灯具和光源应该有质量保证书和光源使用授权证书。
防爆灯具应有防爆等级鉴定证明。
1.合同内容
乌海市宏阳焦化厂厂区及车间LED(防爆灯)灯安装
工程
工程范围:
厂区及车间LED(防爆灯)灯安装
施工工期
开始工作日期:
20XX年04月10日
结束工作日期:
20XX年07月10日
总日历工作天数为:
90天
2.承包方式
本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。
3.合同价款及付款方式
合同总价款(暂定)人民币:
1250000元
大写:
人民币壹佰贰拾伍万元整
合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。
合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
付款方式
施工进场两天内支付暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%。
质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
合同价款计算:
依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证,执行《全国统一安装工程预算定额内蒙古自治区价目表20XX》、及配套文件工程类别依据三类工程取费,不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费,费用额甲乙双方协商)。
本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
合同价款的增减:
工程量以竣工图为基准。
5.双方责任
甲方责任:
甲方在乙方施工前,向乙方提供乌海宏阳化工厂厂区及车间原来地下管图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。
向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。
按合同约定向乙方支付合同价款。
由于工期太紧,甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、
与工程进度有关的文件)2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。
甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
甲方按计划采购灯具,保证灯具到场时间不影响整个工程工期。
甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。
验收合格后及时办理结算。
乙方责任:
乙方应向甲方提供竣工图四套。
调试验收合格后,需免费对甲方操作人员进行技术培训,直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
按施工安全规范做好施工质量、安全管理,如在施工期间发生施工质量、安全事故,应及时报告甲方。
保证施工现场清洁符合有关规定,按文明工地标准组织施工,做到“工完、料净、场地清’。
隐蔽工程,隐蔽前应提前8小时通知甲方验收,经甲方验收合格后方可隐蔽,自行隐蔽无效。
乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度,遵守甲方有关施工现场管理的有关规定,承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;
对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6。
暂停施工
当碰到重大质量事故,安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保
护已完工程。
乙方实施甲方代表作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,业主代表应当在2小时内给予答复。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后2小时内未予答复,分包方可自行复工。
因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,工期顺延。
因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
非甲乙双方的原因,切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。
7.工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认后,工期相应顺延;
甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等,致使施工不能正常进行;
经甲方认可的设计变更和工程量增加;
一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
因甲方采购的灯具不能按时到施工现场,或其它甲方原因造成乙方的人员窝工,乙方有权索赔窝工费,同时工期顺延。
8.不可抗力
厂区照明工程为春季室外施工,由于天气下雨等天气原因造成不能施工,工期相应顺延,乙方不可索赔费用。
非甲乙双方的原因,而是不可预料的外界因数影响造成的停工,工期相应顺延,乙方不可索赔费用,延误的工期相应顺延。
篇三:
灯光工程合同书
灯光工程合同书
委托方(简称甲方):
施工方(简称乙方):
兹有工程,委托乙方进行施工管理。
为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议并共同遵守。
第一条工程地点
第二条承包方式及内容:
乙方包工包料承包。
承包内容:
详见《工程预算表》
第三条总造价、付款方式及结算:
工程总价:
人民币(大写)壹拾贰万元(小写¥120XX0元)(详见工程预算书)结算时根据预算单价、实际施工项目、工程量、签约单价为依据进行审计结算。
付款方式:
本协议经双方签订后生效。
三个工作日内,甲方即按预算工程总价款的30%人民币支付现金或乙方指定的银行帐号(行:
户名:
帐号:
),余款按工程进度支付。
灯具材料到施工现场后,由甲方按预算工程总价款的30%人民币支付现金给乙方。
全部灯到现场安装一面墙调试亮灯时,由甲方必须按预算工程总
价款支付给乙方工程进度款20%人民币现金。
所有灯具安装完成并达到验收标准,由甲方按预算工程总价款的17%人民币支付给乙方,7个工作日内由甲方一次性支付给乙方。
工程竣工验收合格,乙方从甲方工程结算的工程造价余款的百分之三作为质保金(有效期一年)一年之后没有任何问题,7个工作日内一次性支付给乙方。
工程结算:
工程按《工程预算表》的单价为结算,按所签订合同总工程款结算。
第四条工程工期
开工日期:
年月日
竣工日期:
第五条工期延误
甲方提供施工场地需符合乙方施工条件,否则工期顺延。
工程量变化或设计图纸变更,工期顺延。
不可抗力困素,如停水停电或政令性停工要求的,造成停工的。
甲方未按期支付工程款,工期顺延。
第六条责任范围
甲方责任,甲方指定项目人:
电话:
甲方需要协助乙方将主电牵引到亮化灯具使用主电的位置。
及时支付工程款。
参与工程质量要求和施工进度的监督,负责材料进场,工程竣工
验收工作。
乙方责任,乙方指定项目人:
乙方必须选择技术熟练的施工队伍,安全生产,文明施工。
做好施工组织管理,精心施工,保证质量,按时完工交付使用。
如果甲方要求变更设计和材料,乙方应积极配合,变及时需要甲乙双方确认。
参加工程竣工验收工作。
乙方按照甲方确定的方案施工,如遇不明事项,双方应当共同协商解决。
乙方不得擅自改变装修方案。
乙方需按双方约定的材料,购买符合要求的合格产品。
属乙方购进的所有材料,必须经甲方验收方可施工。
树立安全施工观念,防止事故发生。
所发生的安全事故责任由乙方负责。
负责按照乙方负责发给甲方的效果图进行施工。
第七条保修期和工程验收
保修期为一年,如果保修期内出现因施工质量引起的问题(不包括人为因素和自然灾害造成的损坏)由乙方负责保修,保修期后灯具出现问题,甲方需要乙方维护,甲方需支付乙方材料、人工、餐住费等相关费用。
工程竣工后,乙方通知甲方按照合同中的甲方要求进行书面确认验收。
如甲方未经验收擅自使用,则视为甲方验收工程合格。
第八条纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本可向所在区、县建设行
政主管部门或消费者协会投诉。
当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解不成时,可以按照本合同约定向:
仲裁委员申请仲裁或向人民法院提起诉讼
第九条协议效力
本协议一式二份,其中:
甲方一份,乙方一份,均具有同等效力。
本协议经双方签字生效,至工程保修期满后自动失效。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
甲方代表电话:
乙方代表电话:
年月日
篇四:
陕西天和照明设备工程有限公司
年月日
安装工程施工合同
发包方:
(以下简称甲方)承包方:
陕西天和照明设备工程有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就张家堡广场照明工程,特订立本合同。
天
本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。
元,大写:
质保期
满后一个月内一次性支付5%的质保金。
依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证,执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20XX》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20XX》及配套文件工程类别依据三类工程取费,不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费,费用额甲乙双方协商)。
甲方在乙方施工前,向乙方提供张家堡广场原来地下管图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。
由于工期太紧,甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。
乙方应当按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程。
张家堡照明工程为冬季室外施工,由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。
非甲乙双方的原因,而是不可预料的外界因数影响造成的停工,工期相应顺延,乙方可索赔费用和工期。
9.变更
施工中甲方对原设计进行变更,应在变更前3天,向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更。
因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价,延误的工期相应顺延。
10.验收
安装工程开始前,乙方应提供主材的相关资料及材料报验单,报给甲方,甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
隐蔽前通知甲方,经甲方验收合格后方可隐蔽。
灯具安装调试完毕后,经甲方验收合格,作为本工程的最终质
篇五:
照明工程合同范本
某某项目照明工程
施工合同
发包人(全称):
承包人(全称):
日期:
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程内容:
二、工程承包范围
三、合同工期
承包范围:
合同工期总日历天数天
(如遇风、雨天气及外在因素不能施工的视情节适当延期)。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写)¥:
(人民币)(小写)¥:
元
六、付款、结算方式:
1.工人进场后,甲方需支付乙方合同价的2.施
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 灯光 施工 合同