第8章 项目合同文件示例论述Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:15750425
- 上传时间:2022-11-15
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:33.79KB
第8章 项目合同文件示例论述Word文档下载推荐.docx
《第8章 项目合同文件示例论述Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第8章 项目合同文件示例论述Word文档下载推荐.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
法定代表证明书
5
授权书
6
项目经理委任书
7
中标通知书
8
廉政合同
单独递交4份
9
安全生产合同
10
合同谈判纪要
第二部分
投标文件
投标书
业主补遗书
投标书附录
资质证书、营业执照
第三部分
合同通用条款及专用条款
另行成册
第四部分
技术规范
第五部分
图纸
第六部分
工程量清单
第七部分
辅助资料表
承包本合同段设立的组织机构框图
本合同工程任职的主要人员简历表及相关证件
投入本合同工程的主要开发和调试设备配备表
施工组织设计方案
第一部分合同书
1、合同协议书
本合同协议书于年月日达成。
签约方:
(1)以xx高速公路发展有限公司(以下称“业主”),一个按中国公司法(法律名)法律组成的公司为一方,
(2)以上海xx有限公司(以下称“承包人”),一个按中国公司法(法律名)法律组成的公司和在有其主要业务的公司为另一方。
鉴于业主希望让承包人从事设计、开发、实现、测试、检验、交付和附属产品供应的所有安装服务(包括安装、调试、开通、试运行、维护、操作/维修手册和竣工等文件的提供、培训、缺陷责任修复等),直至缺陷责任期结束为止的某些工程即xxx应用软件(合同号:
xxxxxx(以下称“项目”),并且承包人已同意在以下将出现的条款和条件的基础上从事这项工程。
双方同意以下各条:
第一条:
1.1合同文件(参阅合同条款第2款)
以下文件应组成业主与承包人达成的合同,并作为合同不可分割之组成部分进行阅读和解释。
(a)本合同协议书及附件
(b)中标通知书
(c)合同澄清
(d)投标书及投标书附件(含投标人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)
(e)合同条款
(f)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分)
(g)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)
(h)已标价的工程量清单
(i)构成本合同的其它文件
1.2先后顺序(参阅合同条款第2款)
上述文件将互相补充,若各合同文件之间在任何模糊不清或矛盾时,其先后顺序按以上1.1(合同文件)中所列的顺序为准。
1.3定义(参阅合同条款第1款)
在此用大写字母的词或词语应与在合同条款中描述它们的意思一致。
第二条:
合同价格和支付条款
2.1合同价格(参阅合同条款第11款)
业主同意支付承包人合同价,作为对承包人履行其以下责任的报酬。
合同价格应包括:
元(大写金额)¥6,027,500.00(小写金额)或按照合同条件或条款决定的其它数量。
2.2支付条款(参阅合同条款第12款)
作为业主承包人根据的支付条款在以下附件1中提供。
第三条:
为决定完工期的生效日期
3.1生效日期(参阅合同条款第1款)
在以下所有条件被满足时,合同应进入全面效力并在那天生效:
(1)双方签订合同;
(2)业主收到承包人出具的履约保函;
每一方应尽最大努力尽早去完成他们负责的以上的条件。
3.2如果不是由于承包人的原因导致合同在上述的签约后两个月之内不能生效,双方应协商并就一个公开的合同价格调整完工时间和/或其它有关的合同条件达成一致。
第四条:
履约保函
4.1承包人应按合同条款的规定,在收到中标通知书之后的28天内,承包人发出一份经业主同意的银行开具的履约保函,金额为合同总价的10%作担保,履约保函的有效期为发出缺陷责任期终止证书之日为止。
第五条:
计划进度
5.1按照承包人投标文件的计划进度,及时完成相关计划。
对进度计划的调整应及时报告监理工程师和业主并取得批准。
5.2业主应在xx应用软件具备安装条件前通知承包人,以令承包人为安装工作作准备。
第七条:
延迟交付罚款
合同拖期延误的违约罚金:
每延迟一天,罚金为合同价的1‰。
最大数量为合同价的10%。
第八条:
缺陷责任期
8.1缺陷责任期在运行验收(竣工)证书发出日起,为期24个月。
第九条:
售后服务
承包人确认将会为安装的xx应用软件提供售后服务。
第十条:
仲裁
10.1所有关于执行本合同而引起的争议,应通过友好协商解决,如协商无法达成协议,可提交中国经济贸易仲裁委员会。
中国经济贸易仲裁委员会颁布仲裁程序暂行条例仲裁。
10.2仲裁地点在北京或xx。
10.3仲裁委员会的仲裁为终局裁决,双方均受约束。
任何一方均不得为推翻此案而诉诸于法院或其它机关。
10.4仲裁费用由败诉方负担。
10.5仲裁进行期间双方仍须遵守合同规定,各自履行非仲裁部分的责任。
第十一条:
附件
在本协议后所列的附件应被认为是本协议书不可分割的组成部分。
合同条件中对任何附件的参阅应即此后之附件,并且合同文件应相应地被阅读和解释。
为此业主和承包人由正式授权代表签订本协议书。
(本页无正文)
项目法人:
法定代表人
或其授权的代理人:
(职务)
(姓名)
(签名)
日期:
年月日
合同协议书附件清单
附件1支付条款和程序
附件2价格调整
附件3保险要求
附件4工程进度计划表
附件5业主工作与供应范围
附件6同意或审查的文件清单
附件7功能保证
附件1
支付条款和程序
第一条支付条款和程序
(1)工程进度款的支付
1在招标人与中标人签订合同协议书后7天内,监理工程师按合同价格除去未发生的暂定金额及安装服务费之后的10%签发第一批工程进度款支付证书,并报业主审批。
业主在该支付证书收到后7天内核批,并作出支付。
2根据第4篇第100章(总则)中112条(文件审查/批准程序)的规定,在承包人提交的软件需求说明书、数据要求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书通过审查后,并按规定提交上述设计文档后7天内,监理工程师按合同价格除去未发生的暂定金额及安装服务费之后的30%签发第二批工程进度款支付证书,并报业主审批。
3在完成软件编码工作后,并通过监理和业主的书面认可通知后7天内,监理工程师签发第三批工程进度款支付证书,并报业主审批。
第三批工程进度款支付到合同价格除去未发生的暂定金额及安装服务费之后的20%。
4在完成安装、测试、试运行后,并通过监理和业主的书面认可通知后7天内,监理工程师签发第四批工程进度款支付证书,并报业主审批。
第四批工程进度款支付合同价格除去未发生的暂定金额及安装服务费之后的20%,支付安装服务费的75%。
安装服务费的支付依据为报价表表4。
5交工验收完成后,在业主签发交工验收证书后开始支付。
支付到合同价格除去未发生的暂定金额及安装服务费之后的10%,支付安装服务费的25%。
6缺陷责任期保留金的支付,缺陷责任期内的第一年后,支付到合同价格除去未发生的暂定金额及安装服务费之后的5%。
缺陷责任期满(竣工验收)后支付合同价格除去未发生的暂定金额及安装服务费之后的5%。
(2)暂定金额的支付
暂定金额的支付依据为报价表表2;
若发生的工程费用在暂定金额中列支,业主将根据承包人出具的暂定金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单进行支付。
(3)培训费用的支付
培训费用的支付根据业主需求,在培训结束后,按培训实际发生费用据实支付。
培训费的支付依据为标价表表6.
第二条付款方式
所有支付均为人民币。
附件2
价格调整
本合同为单价合同。
除招标书中特别指明的外,单价将在合同执行全过程中保持固定不变;
不随材料价格的浮动而变化。
附件3
保险要求
根据合同条款第34条规定,在合同执行期间,承包人应自行有效地进行下列项目的保险:
工程一切险、第三方责任险、车辆险、工人赔险、其它保险等。
承包人取得的保险
(a)安装工程一切保险
包括工程机械完工之前的有形损失或损害,并包括在缺陷责任期承包人在工地执行其职责的维护时,有关的损失和损害。
金额免赔额保险部分起止
(b)第三方责任险
包括与工程有关的第三方(包括业主的人员)造成的身体伤害或死亡以及财产的损失或损害(包括业主的财产和已被业主接收的工程的任何部分)
(a)、(b)两项保险由承包人统一在报价表表1中报价,并以承包人和业主的名义在工程现场安装调试前完成投保;
(d)车辆责任险
包括所有承包人和其分包人的车辆(不管是否由他们拥有),和工程供应和安装有关的。
全面保险与法规要求一致。
(e)工人赔偿
与工程或其任一部分执行的所在国适用的法规一致。
(f)业主的责任
(g)其它保险
其他人还被要求自费取得和保持下列保险细目。
附件4
工程进度计划表
工作
时间
签署合同
2009年4月日
设计
2009年4月1日至2009年5月20日
组织专家进行审查
2009年5月21日至2009年5月30日
编码、工程实现
2009年6月1日至2009年8月31日
测试
2009年8月10日至2009年9月30日
安装
2009年10月1日至2009年11月30日
系统调试
2009年10月16日至2009年12月15日
试运转与可靠性测试
2009年11月1日至2010年4月30日
培训
2009年10月16日至2009年11月15日
2010年5月1日至2012年4月30日
附件5
业主工作和供应范围
下列人员、设备、工程和供货将由业主提供。
所有人员、设备、工程和供货将由业主在合适的时候提供以便使承包人按合同条款19款规定时间表/工作计划按时施工。
除非另有说明,所有人员、设施、工程的供货都将无偿提供给承包人。
人员
自试运行之日起,需要的操作、维护人员。
设备
设备安装的机房、硬件、场地。
工程
在技术规范中规定由业主提供的工程。
但按技术规范要求,软件安装后的善后处理工作由承包人负责、费用自理。
附件6
同意或审查的文件清单
承包人应准备,并按要求提交给监理工程师下列文件:
须业主认可的文件:
1.工程进度计划表
2.系统设计文件(详细功能规范、架构设计和清单)
3.测试计划
4.安调日程安排
5.安调计划
6.完工测试计划和技术内容
7.试运行计划
8.对上述文件的变更
9.安装服务部分的月支付报表
10.操作与维修手册和竣工文件
须业主审阅的文件
1.安装技术资料、安
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第8章 项目合同文件示例论述 项目 合同 文件 示例 论述