弱电工程协议书Word格式文档下载.docx
- 文档编号:15722430
- 上传时间:2022-11-15
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:22.80KB
弱电工程协议书Word格式文档下载.docx
《弱电工程协议书Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《弱电工程协议书Word格式文档下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
元整。
(二)服务费在合同签订后一周内甲方支付服务费给乙方,收到款后乙方开具正式发票。
(三)对于人为损坏或其他不可抗力因素意外损坏需要更换或维修的器材,将根据实际器材价格和维修费由甲方承担,费用当即结算;
四、维护方式:
电话联系,非紧急情况按双方约定时间维修。
特殊情况相应时间:
如系统发生严重故障12小时内响应处理。
(24小时内开始维护)
五、双方的责任与义务:
1.在甲方的工作时间内乙方必须尽职尽责的提供维护项目中的服务内容,甲方要求服务的联系方式为电话联系,甲方在提出服务要求后乙方必须在24小时内到达现声进行服务。
如有特殊情况,双方协调解决。
2.在整个维护期内甲方必须使用乙方提供的设备。
3.乙方在维护设备过程中,如遇上硬件操作无法维修,由乙方负责购买相应配件线材等,乙方负责免费安装调试。
根据产品的正规保修改造保修义务。
乙方在维护过程遇到必须购买的特殊工具和软件,由甲方负责费用。
六、合同为尽事宜,双方协商制定。
七、本合同一式两份,双方各一份。
八、本合同双方签定后生效。
甲方代表人:
乙方代表人:
日期:
第二篇:
弱电监控工程协议书
弱电监控工程协议书发包方(简称甲方):
xxx
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准:
-iso11801国际建筑通用布线标准
-ieee100base-t100兆以太网
-ccittisdn综合业务数据网络标准
-ieee802.310base-t光纤分布数据接口(fddi)标准
-ieee802.5tokenring网络标准
同时满足下列安装与设计规范
h中国民用建筑电气设计规范(jgj/t16-92)
h智能建筑设计标准(ebd-03-95)
h工业企业通信设计规范(cecs09:
89)
h建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(cecs72:
97)
h建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs72:
以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1.甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关
《资质证书》的企业法人。
2.弱电施工地点:
3.承包方式:
包工包料
4.总价款:
¥:
78000元,大写(人民币):
柒万捌仟元
其中:
材料费:
64000元,人工安装费调试费:
9600
税金费:
4400注:
工程造价详细清单已经发给贵方,同时我司也将该造价清单作为该协议造价清单附件。
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
5.工期:
正常情况自收到甲方施工通知一个月内完工。
二、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs72:
97)和智能建筑设计标准(ebd-03-95)的其它同类标准、质量评定验收标准。
2.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签
订《工程项目变更单》(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
4.工程验收
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。
事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。
若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
5.工程竣工:
乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
三、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;
属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
四、关于工程价款及结算的约定
合同签订后开工前二至五天预付30%总价款
施工过程中工程材料到现场或工期进度过半30%总价款
竣工验收一星期内25%总价款。
增加工程项目签订项目变更表后两天内100%总价款
工程保修期为贰年,质保金为总工程款15%,质保期到接清质保金。
保修期从竣工验收签章之日起算。
该小区一期工程弱电项目(楼宇对讲,闭路监控,背景音乐)由乙方负责维修(包工不包料),质保期到后按每月壹仟元工钱结算给乙方。
注:
可分期支付给乙方,每个月先付陆佰,年终前接清每个月肆佰元剩余款项。
伍、其它事项
甲方工作:
(1)甲方应在开工前三天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明壹份,并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。
向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。
乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
(2)指派秦伟胜为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。
如更换人员,乙
方应及时书面通知甲方。
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。
六、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方壹仟元;
甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的1%总价款支付违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的2%总向甲方支付违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票,可向市智能建筑协会调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向——市仲裁委员会申请仲裁——人民法院提起
八、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同
意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):
乙方(签章):
委托代理人:
法定代表人:
电话:
地址:
签订日期:
签订地点:
第三篇:
弱电工程施工协议书
江西带湖花城
弱电工程施工合同
业主方:
江西江湾房地产开发有限公司(以下简称甲方)总包方:
杭州永通网络科技有限公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经双方充分协商一致后,特订立如下协议:
一、工程名称、内容及承包方式
1、工程名称:
上饶带湖花城弱电工程。
2、工程范围:
上饶带湖花城施工图范围内弱电工程。
3、承包方式:
包工包料。
4、工程地点:
江西省上饶市三清山大道。
二、工程工期
5、总承包单位已于202*年月日开工,总工期为日历天,本工程工期应满足总承包单位的工期要求。
6、合同工期除设计变更造成明显工程量变化(即增加幅度超过承包总额15%以上时)、不可抗力原因(除停电因素)且处于关键线路和非承包人原因外,施工工期每延期一天按弱电工程造价的万分之二由乙方向甲方支付违约金,违约金总额不超过总造价的3%。
三、工程质量
7、按现有工程施工图及工程枝术联系单和现行国家规范、验收标准严格执行,确保工程验收合格。
如达不到要求,由此产生返工的一切费用及后果均由乙方负责。
8、工程施工期间,乙方必须接受甲方派驻代表、甲方委托的监理单位的监督和管理。
四、价款结算
9、工程预算造价为元,工程最终造价由中介机构审计确认为准。
10、弱电设备部分(见设计概算设备系统价格表)安装调试费为设备总价的15%,税率为3.413%。
设备价格在备货前报甲方确认后备货,按实结算。
11、管线部分(工程量:
根据竣工图纸、工程变更联系单、隐蔽工程验收记录等
page1of4
竣工资料和实际完工工程,管线部分按《江西省建设工程计价规则(202*年版)》《江西省安装工程预算定额(202*年版)》中的工程量计算规则计算。
综合费率按江西省安装工程预算定额(202*)年版定额3类取费。
12、材料价格:
①《上饶建设工程造价信息》《江西省造价管理信息》中有材料信息价格的部分材料执行信息价;
②《上饶建设工程造价信息》《江西省造价管理信息》中没有的材料信息价格的部分材料由乙方提前7天上报甲方,经甲方确认后方可采购。
上报内容包括主材规格、型号、产地、品牌、数量、单价。
13、费用计算:
参考《江西省建设工程施工取费定额(202*版)》中规定的计算程序和基数。
14、甲供材料代管费按有关定额规定结算。
15、施工用水电费、生活用水电费等费用均由乙方与土建总包方自行结算;
堆放场地、临时设施等安排均由乙方与土建总包方自行协商。
16、与本工程施工有关的市政、市容、环保、交通、消防、绿化、治安、社区、政策性文件等规定的规费、保险费、风险费等一切费用均由乙方承担。
17、
五、工程款支付方式
18、工程款按月支付,乙方每月月底前上报监理、及甲方,甲方在每月10日前支付该月已完成工程量的70%工程款。
19、工程施工验收交付后三日内,甲方支付至工程总价的80%,综合验收通过后,甲方支付至工程总造价的95%,留5%作为工程量保修金,保修期按规定年限。
20、总包配合费纳入总承包合同支付。
六、其他
21、本工程合同一经签署不得转让或转包。
监理工程师和甲方(驻现场代表)有权对乙方的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。
22、甲方要求的工程设计变更,承包方不得以任何理由拖延施工或拒绝。
施工中承包方对原设
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 协议书