建设法规4-合同PPT资料.ppt
- 文档编号:15645122
- 上传时间:2022-11-10
- 格式:PPT
- 页数:42
- 大小:1.62MB
建设法规4-合同PPT资料.ppt
《建设法规4-合同PPT资料.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设法规4-合同PPT资料.ppt(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
存在二方以上的订约当事人订约当事人对合同主要条款达成一致意见。
合同的成立一般要经过要约要约和承诺承诺两个阶段。
622、要约、要约合同法规定,要约是希望和他人订立合同的意思表示。
构成要件构成要件:
(1)内容具体确定
(2)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。
要约邀请要约邀请:
是希望他人向自己发出要约的意思表示。
比如:
寄出的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等。
在建设工程招标投标活动中,招标文件是要约邀请,对招标人不具有法律约束力;
投标文件是要约,应受自己作出的与他人订立合同的意思表示的约束。
要约的法律效力要约的法律效力合同法规定,要约到达受要约人时生效。
733、承诺、承诺合同法规定,承诺是受要约人同意要约的意思表示。
招标人向投标人发出的中标通知书。
承诺的方式承诺的方式:
应当以通知通知的方式作出,但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。
通常是履行行为履行行为,如预付价款、工地上开始工作等。
承诺的生效承诺的生效:
承诺通知到达要约人时生效。
承诺的内容承诺的内容:
应当与要约的内容一致。
8案例案例11:
甲建筑公司(以下简称甲公司)拟向乙建材公司(以下简称乙公司)购买一批钢材。
双方经过口头协商,约定购买钢材100吨,单价每吨3500元人民币,并拟订了准备签字盖章的买卖合同文本。
乙公司签字盖章后,交给了甲公司准备签字盖章。
由于施工进度紧张,在甲公司催促下,乙公司在未收到甲公司签字盖章的合同文本情形下,将100吨钢材送到甲公司工地现场。
甲公司接收了并投入工程使用。
后来拖欠货款,双方发生了纠纷。
问题问题:
甲、乙公司的买卖合同是否成立?
9分析:
分析:
合同法第32条规定,“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
”第37条还规定,“采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经开始履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
”双方当事人在合同中签字盖章十分重要。
如果没有双方当事人的签字盖章,就不能最终确认当事人对合同的内容协商一致,也难以证明合同的成立有效。
但是,双方当事人的签字盖章仅是形式问题。
如果一个以书面形式订立的合同已经履行,仅仅是没有签字盖章,就认定合同不成立,则违背了当事人的真实意思。
当事人既然已经履行,合同当然依法成立。
104.1.34.1.3建设工程工期和支付价款的规定建设工程工期和支付价款的规定11、建设工程工期、建设工程工期工期工期:
指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
(11)开工及开工日期)开工及开工日期开工日期开工日期:
是指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。
承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前77天天,以书面形式向工程师工程师(总监或甲方代表)提出延期开工的理由和要求。
工程师应当在接到延期开工申请后的4848小时内小时内以书面形式答复承包人,48小时内不回复的,视为同意。
11(22)暂停施工)暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后4848小时内小时内提出书面处理意见。
承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在4848小时内小时内给予答复,工程师未能及时提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人自行复工。
因发包人原因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期顺延工期;
因承包人原因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延不予顺延。
12(33)工期顺延)工期顺延发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常地进行;
设计变更和工程量增加;
一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
不可抗力专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13(44)竣工日期)竣工日期竣工日期竣工日期:
是指发包人、承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,当事人对建设工程实际竣工日期实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
A、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日竣工验收合格之日为竣工日期;
B、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日承包人提交验收报告之日为竣工日期;
C、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日转移占有建设工程之日为竣工日期。
1422、工程价款的支付、工程价款的支付按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款,是发包人的主要合同义务,也是承包人的主要合同权利。
合同法规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;
不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
“黑白合同”的纠纷“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
”15案例案例22:
某建筑公司通过招投标承包了开发商的高档商品房工程施工,签订的备案合同约定工程价款5000多万元。
其后,开发商称其是中外合资企业,要与国际惯例接轨,采用FIDIC条款,与承包人又签订了一份承包合同,约定工程价款时4000多万元。
工程竣工后,双方产生了结算纠纷。
应当确定哪份合同作为工程款结算的依据?
16分析:
招标投标法第46条规定:
“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
”最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第21条规定:
“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
”其结论是不言而喻的。
1733、解决工程价款结算争议的规定、解决工程价款结算争议的规定
(1)视为发包人认可承包人的单方结算价
(2)对工程量有争议的工程款结算(3)欠付工程款的利息支付(4)工程垫资的处理(5)承包人工程价款的优先受偿权184.1.44.1.4建设工程赔偿损失的规定建设工程赔偿损失的规定11、概念、概念赔偿损失赔偿损失:
是指合同违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成的损失,依法或依据合同约定赔偿对方所蒙受损失的一种违约责任形式。
22、构成要件、构成要件
(1)具有违约行为
(2)造成损失后果(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。
33、范围、范围包括直接损失直接损失(人、料、机)和间接损失间接损失(可得利益,即失去的可以预期的利益)。
1944、限制、限制可预见性原则可预见性原则:
合同法规定,赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失。
采取措施防止损失过大采取措施防止损失过大:
合同法规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;
没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
204.1.54.1.5无效合同的规定无效合同的规定11、概念、概念无效合同:
是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益,因而不能产生法律约束力,不受到法律保护的合同。
22、类型、类型
(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;
(2)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;
(3)以合法形式掩盖非法目的;
(4)损害社会公共利益(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
2133、建设工程无效施工合同的主要情形、建设工程无效施工合同的主要情形
(1)超越资质
(2)挂靠(3)必须招标而未招标或中标无效的(4)非法转包、违法分包44、无效施工合同的工程款结算、无效施工合同的工程款结算最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
22案例案例33:
甲建筑公司与某开发公司签订施工承包合同,承包其别墅工程。
之后,该建筑公司将别墅工程转包给乙建筑公司施工,双方签订了一份劳务分包合同,约定别墅工程由乙建筑公司负责施工,材料、设备也由乙建筑公司提供。
合同中采取单方固定价包干。
施工完毕时,产生结算矛盾。
乙建筑公司主张:
施工过程中工程设计变更较多,如按劳务分包合同中的包干价结算亏本,要求调高价款,据实结算。
但甲建筑公司不予认可。
(1)本案中劳务分包合同是否有效,其法律后果是什么?
(2)乙建筑公司应如何主张结算工程款23分析:
(1)按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第4条、合同法第56条规定,本案中的劳务分包合同,实质上是甲建筑公司的转包行为,在法律上是无效合同;
该合同的法律后果,是对双方当事人没有法律约束力。
(2)按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第2条规定,该工程如果经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。
244.1.64.1.6合同的履行、变更、转让、撤销和终止合同的履行、变更、转让、撤销和终止11、合同的履行、合同的履行合同法规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
22、合同的变更(、合同的变更(主体不变,内容变主体不变,内容变)合同的变更须经当事人双方协商一致协商一致合同的变更须遵循法定的程序遵循法定的程序对合同变更内容约定不明确的推定2533、合同权利义务的转让(、合同权利义务的转让(内容不变,主体变内容不变,主体变)合同法规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外:
(1)根据合同性质合同性质不得转让
(2)按照当事人约定当事人约定不得转让(3)依照法律规定法律规定不得转让。
合同法规定,债权人转让权利的,应当通知通知债务人。
合同法规定,债务人接到债券转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。
合同法规定,债权人转让权利
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 法规 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)