建筑行业工程索赔分析Word文件下载.doc
- 文档编号:15448606
- 上传时间:2022-10-31
- 格式:DOC
- 页数:8
- 大小:45KB
建筑行业工程索赔分析Word文件下载.doc
《建筑行业工程索赔分析Word文件下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑行业工程索赔分析Word文件下载.doc(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(l)施工企业不懂索赔
这是因为长期以来施工企业缺乏法制观念和合同意识,认识不到自己的权力,加上管理水平和人员素质不够,不懂得利用索赔来补偿自己遭受的损失。
(2)施工企业不敢索赔
表面上原因是施工企业缺乏对索赔的正确认识,片面地认为索赔不利于与建设单位的合作,怕字当头,怕得罪建设单位、怕影响后续工程的承包。
不敢索赔的根本原因,一个是施工企业在履行合同过程中,并不是十全十美,怕建设单位据此提出反索赔,偷鸡不成反蚀把米;
再有就是有些建设单位管理人员素质不高,会因施工单位提出索赔申请而进行打击报复、刁难,从而影响后期工作的顺利进行。
(3)施工企业不会索赔
这是因为施工企业管理落后,不熟悉工程索赔的程序和方法,企业基础工作不健全,缺乏索赔所必需的有关资料、数据和记录等。
也因管理水平和人员素质不够,没有充分理解索赔的时效性的特点,而使得几乎到手的利益白白浪费。
(4)索赔成本高
提高管理水平和管理人员素质是做好索赔工作的基础,这是一笔长期投资,对于某一项目而言,索赔成本高在于:
首先要认真履行合同,工程质量、进度、安全文明施工等等都应符合有关规定,避免反索赔,这就要投入更多的人力、物力和财力;
索赔事件发生后需要监理、建设单位,有时还有设计单位、地质勘探单位、财政稽核等相关政府部门的共同确认,按规定该到场的部门缺一不可,否则依据无效,这样的组织和接待工作是费时、费力又费钱的;
其次,即使是索赔依据齐全,费用谈判和审批的道路也是漫长的,再加上部分实权人员的素质问题和行业的潜规则,索赔成本不高也难。
基于这个原因,施工单位对潜在的索赔事项先要进行测算分析,其中大部分费用小或是赢利不大的索赔都不申报。
(5)建设单位不支持索赔
现在的建筑市场是卖方市场,买方竞争加剧的同时,建设单位常常设定有利于自己的合同条件来规避或转移索赔风险,同时还为反索赔提供条件。
建设单位也有投资总额和建设工期的考核指标,避免索赔也是建设单位的日常功课。
(6)缺乏专业化的工程索赔仲裁制度
因为工程建设技术性强、专业性强,一般性的仲裁制度不适应工程索赔专业化的要求,不利于工程索赔管理工作的发展。
对于一个完善成熟的建筑市场而言,工程索赔是一种极为正常的现象,作为一种承包商保护自身利益,弥补工程损失,提高经济效益的重要而且有效的手段,索赔在国际工程上被广泛使用,它已成为许多承包商的经营策略之一,“中标靠低价,盈利靠索赔”是许多承包商的经验之谈。
许多国际工程项目通过成功的索赔能使工程收入的改善达到工程造价的10%—巧%,有些工程的索赔额甚至超出了工程合同价本身。
在激烈的国际建筑市场中,承包商为了取得工程项目,不得不压低报价,以低价中标,而且所订立的合同条件苛刻,合同价格低,可获利润减少,承包商的主要对策之一就是通过索赔减少或转移工程风险,保护自己,避免亏本,甚至赢利。
如果承包商不注重索赔或者不熟悉索赔业务,不仅会失去索赔机会,经济反而蒙受损失。
1.2工程项目不确定性影响因素与索赔产生分析
现代建设工程项目特别是复杂的大型工程在施工过程中,由于其工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期常等特点,工程本身和工程环境中存在许多不确定性,这些不确定性在工程实施中又会发生很大变化。
不确定性因素对施工中的项目产生不同程度的影响,这些影响的累计往往会造成工程索赔和争议事件的发生。
了解各种影响工程索赔的因素及其分类是业主方预防工程索赔和承包商进行索赔管理与控制的基础环节。
其中工程项目中的不确定性影响因素有:
(l)自然因素
自然因素包括自然力因素和气候因素两类。
比如气温、雨季、台风、龙卷风等。
(2)设计因素
设计因素包括设计技术因素、设计质量因素、设计基础资料因素和设计变更四个方面。
设计技术因素主要指在设计过程中结构布置方案是否合理、工程参数的选取是否恰当、计算模型及算法是否正确等。
设计质量因素是指设计过程中,由于设计人员的失误而引起的设计文件或资料的缺陷。
设计基础资料因素包括基础资料的准确性和相关设计基础资料的延误等。
(3)环境因素
施工过程中的生态破坏、污染处理、发现地下文物古迹、废物处理、公众质询(如夜间施工、噪音污染)和周围民众的骚扰而引起的附加费用、罚金和工期延误等都属于工程项目中的不确定性环境影响因素。
(4)施工因素
①施工技术因素:
应用新技术、新工艺和新方法困难或失败,施工技术和方案不合理,场地沉降或地基移动对周围建筑物的影响,临时设施的设计和施工的失误,施工工艺落后,现场计划进度不合理,业主和外界对施工方案和技术的干扰,安全措施不当,施工现场条件因素,征地拆迁拖延,地质资料不充,场地排水问题,通讯不畅,不充分的现场,不可预见的地下问题,不稳定的供水供电,三通一平拖延.
②施工机械设备因素:
设备供应或进场拖延,施工设备生产效率低,设备维修保养不当或超负荷,施工机械故障,设备类型不配套或不合格,施工设备的备件燃料供应不足,施工设备安装或调试失败,业主提供的设备影响.
③施工材料因素:
原材料成品半成品质量品种的差异,运输储存施工工程中的浪费损失,盗窃失火的影响.
④施工人员因素:
一般施工人员技术经验效率,管理人员责任效率能力,业主工程师的能力效率责任心。
(5)经济因素
经济因素包括:
贷款利率、宏观经济政策、行业投资管理政策、外汇汇率、贸易禁运国际制裁、通货膨胀、贸易壁垒(如增加关税、限制进口)等。
(6)财务因素
项目建设资金供应、自有资金供应、承包商垫支能力、业主拖欠进度款、超可行性估算、银行付款延迟、保险项目及保险费等都属于财务不确定因素。
(7)政治、社会、法律因素
政治、社会、法律因素包括:
有关建设施工的条例和规范的变化、建设法规和建设审批程序的变化、法律和法令的不连续性、行业发展战略及政策变化、宏观政策的变化(如基建压缩、土地政策变化)、争端仲裁或判决的不公正、内外政治社会因素(如政变、内乱、战争、入侵、恐怖活动等)。
(8)市场因素
市场的变动也是工程索赔的不确定因素之一,包括:
原材料、半成品及燃料、动力、机械的价格变动;
人工费提高;
政策性企业自行消化费用增多;
社会各种摊派和征费增多;
设备、机具、周转材料的租赁费用增加;
运杂费上涨;
施工管理费用增加。
(9)合同因素
工程项目中与合同的签订与执行相关的因素都属于合同因素,具体包括:
承包商对业主缺乏了解、招标前的现场勘察、工程单价或总价错误、不合理的施工合同(工期长、标价低)、业主违约、指令分包商不合格、工程量清单错误或遗漏、合同条件与项目建设组织形式不符、索赔条款不明确或欠缺、合同翻译失误、其他承包商干扰。
2.1索赔的过程
索赔一般是伴随着工程施工的全过程的,所以,索赔工作也随着工程的进行
分为下列四个阶段.
(l)工程施工前的准备阶段
施工企业参与工程投标中标后,应及时、谨慎地与发包方签订《施工合同》。
合同内容应尽可的考虑周详,措词严谨,权利和义务明确,做到平等、互利。
合同价款最好采用可调价格方式。
并明确追加调整合同价款及索赔的政策、依据和方法,为竣工结算时调整工程造价和索赔提供合同依据和法律保障。
工程开工前应搜集有关资料。
包括工程地点的交通条件、“三通一平”情况,供水、供电是否满足施工需要?
水、电价格是否超过预算价?
地下水位的高度,土质状况,是否有障碍物等。
组织各专业技术人员仔细研究施工图纸,互相交流,找出图纸中疏漏、错误、不明、不符合实际、各专业之间相互冲突等等问题。
组织有关人员认真会审图纸,解决上述问题,明确施工做法,落实材料、设备的规格型号和质量档次要求。
认真做好施工图会审纪要。
施工图会审纪要是施工合同的重要组成部分,也是索赔的重要依据。
施工单位必须重视图纸会审。
根据所掌握资料详细编制施工组织设计或施工方案,并经建设单位或监理单位签字认可。
施工组织设计或施工方案的编制必须符合实际,考虑周到明确施工工艺流程和施工操作做法。
对涉及工程结算或索赔的施工做法更应制定详细。
例如,该工程使用哪些大型机械;
大型机械的型号或功率是多大;
大型机械进出场几次;
基础如何挖土方;
放坡多大;
土方是否外运;
运距多少;
是否回运土或购买土方;
基坑如何支护;
是否需要降水;
基础如何处理;
是否使用商品混凝土;
是否泵送;
石子粒径多大;
塌落度是多少;
是否全封闭施工;
钢筋是否采用电渣压力焊等新工艺施工;
门窗等预制构件是否场外加工;
如场外加工其运距是多少;
冬雨季施工是否采用特殊工艺等等。
上述资料均有可能成为索赔的依据。
(2)施工过程的收集、签证阶段。
施工过程中应做好施工日志、技术资料等施工记录。
对停水、停电的时间,材料的进场时间、数量、质量情况等,都应有详细记录。
及时办理设计变更、技术核定、工程量增减变更等签证手续。
建设单位或监理单位的临时决定、口头交待、会议研究、交来信件等应及时收集整理成文字资料。
必要时可对施工过程照相或摄像作为资料。
甲方指定或认可的材料,实际价格高于预算价(或投标价),按规定允许按实找差价的;
或采用的新材料没有预算价,或改变材料的规格、质量档次导致材料价格变化较大等情况,应办理价格签证手续。
采用新材料、新工艺、新技术施工,没有相应预算定额计价的,应收集有关施工数据,编制补充预算定额,经建设单位或有关部门认可,作为结算依据。
也可与建设单位协商价格。
因建设单位或监理单位责任造成工程返工、停窝工、增加工程量等,应要求工期顺延,并提出索赔。
因特殊情况导致施工难度增加,材料损耗增大,或工期延长,也应提出索赔。
施工组织设计或施工方案中需要修改、补充、明确的内容也应及时签证。
(3)工程竣工结算时的资料整理、索赔立项阶段。
竣工时将有关资料汇总整理。
仔细研究资料,根据定额及有关规定编制竣工结算。
将施工资料与招标文件:
竣工结算与投标预算,分别对比分析。
分析出哪些项目不在投标范围内,属于增加项目;
哪些项目属于工程量增减项目;
哪些项目的实际价格高于投标价格;
哪些项目属于变更项目;
哪些项目属于非施工单位原因造成的费用增加或经济损失,应由建设单位给予补偿。
根据有关法规、政策依据,向建设单位提出追加工程造价或索赔请求。
据理力争,依法索赔。
好工作需具备三方面的知识。
一是了解有关法律政策,如《建筑法》、《合同法》等。
二是熟练掌握并灵活运用《预算定额》,了解定额的测算方法,熟悉定额的内容,具有丰富的预结算经
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑行业 工程 索赔 分析
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)