外墙保温施工承包文档格式.doc
- 文档编号:15435869
- 上传时间:2022-10-31
- 格式:DOC
- 页数:7
- 大小:39.50KB
外墙保温施工承包文档格式.doc
《外墙保温施工承包文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外墙保温施工承包文档格式.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
发包方(简称甲方):
安徽永旺置业有限公司
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:
枣庄市滕州市级索镇幸福家园小区三期(东区)工程外墙保温工程承包给乙方施工,经双方协商一致,外墙保温达成以下协议条款。
一、工程概况
幸福家园小区三期(东区)
工程地点:
枣庄市滕州市级索镇
施工内容:
图纸范围内,外墙保温约捌万平方,按实际结算
二、乙方进场人数(附名册)
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部外墙保温工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度
(一)开工日期:
年月日(以甲方进场通知书为准)
(二)总(日历)工期:
个月。
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式:
包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围:
1.图纸范围内外墙保温(包工包料)。
2.乙方负责现场所有外墙保温的安装工作。
3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。
(三)计价方式
外墙保温工程甲方按照类别取费下浮5个点支付给乙方。
五、工程要求:
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,有施工用水用电。
(一)质量要求:
按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1、必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2、乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
3、乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4、对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直到通过质量检验达到要求。
5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报甲方认可,以保证产品的交验质量。
6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。
若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。
乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。
7、对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。
8、保修期为一年。
、
(二)工期要求
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;
工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认执行。
2、工期延误后
(1)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;
(2)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。
(三)成本控制要求
1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;
努力提高工效,履行节水、节电、节材料等原因。
2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。
5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
(四)安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任,甲方不予承担。
六、付款方式
1.保温工程按两栋主体封顶为一节点,以后按完成工程量的月付75%,工程完工支付完成工程量的97%。
2.乙方安装完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发主办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。
该工程款税金由甲方承担。
3.3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。
4.在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围的金额,仍有乙方承担。
(一)
1.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;
2.其他造成工程各种损失的过失行为;
3.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议;
4.不服从甲方管理。
(二)违约处罚
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。
若乙方不予以及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。
3.乙方对材料管理不到位,甲方对乙方一次罚款1000—5000元。
4.不服从甲方的管理,在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款2000—5000元的。
(三)其他奖惩约定
发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。
再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。
九、附则:
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找其他队伍。
(二)外墙保温人员保险由乙方购买,乙方可购买其他除种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。
所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
(三)本协议一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份,双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期完后自动失效。
甲方负责人:
(签字)乙方负责人:
(签字)
盖章:
盖章:
年月日
7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外墙 保温 施工 承包
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)