一级建造师管理课件16Word文档格式.docx
- 文档编号:14722813
- 上传时间:2022-10-24
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:21.76KB
一级建造师管理课件16Word文档格式.docx
《一级建造师管理课件16Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师管理课件16Word文档格式.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
5.下面因素中不能引起索赔的是()
A、工程师指令失误引起的承包商产生损失;
B、夏季施工中连续下了两天雨,导致承包商这两天没能施工;
C、承包商钻孔时在地下30米深处出现了一块孤立的岩石,导致承包商无法按期完成施工;
D、业主延期交付图纸
答案B
6.下面行为中将导致反索赔的是()。
A、由于承包商的原因,在运输施工市长中大型预制构件时,损坏了旧有的道路或桥梁;
B、由于发生了地震将已经尚未竣工的部分工程毁损,导致承包商无法按期竣工;
;
C、业主提供的图纸出现错误,导致承包商无法按期竣工;
D、承包商量的机械设备出现前所未有的故障导致承包商无法按期竣工
答案A
7.对于承包人向发包人的索赔,一般的索赔程序包括:
①承包商提出索赔意向通知;
②索赔文件的提交;
③索赔资料准备;
④工程师对索赔文件的审核;
⑤业主审查等,其正确的顺序是()。
A、①③-②-④-⑤
B、①②-③-④⑤
C、①④②③⑤
D、①③②⑤④
A
8.施工机械使用费的索赔中,窝工费的计算,如系承包商自有设备一般按()计算。
A、实际租金
B、调进调出费的分摊
C、台班费
D、台班折旧费
D
9.以承包商为某项索赔工作支付的实际开支为依据,向业主要求费用补偿的计算工程索赔的方法是()。
A、差额计算法
B、总费用法
C、修正的总费用法
D、实际费用法
10.在下列项目引起的索赔中不能索赔利润损失的是()。
A、工程范围的变更
B、业主设计变更引起的工期延误
C、文件有技术性错误
D、业主未能提供现场
11.采用实际费用法计算工程索赔费用时,()既是承包商应得的索赔金额。
A、直接费的额外费用
B、直接费的额外部分+应得的利润
C、直接费的额外费用+应得的间接费
D、直接费的额外费用+应得的间接费和利润
12.某建设工程项目施工单位在施工中发生如下人工费:
完成业主要求的合同外工作花费3万元;
由于业主原因导致工效降低,使人工费增加2万元;
施工机械故障造成人员窝工损失1万元。
则施工单位可向业主索赔的人工费为()万元。
A.6
B.5
C.4
D.3
13.某工程由于业主方提供的施工图纸有误,造成施工总包单位人员窝工75工日,增加用工8工日;
由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日,增加用工6工日。
合同约定人工费日工资标准为50元,窝工补偿标准为日工资标准的70%,则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是()元。
A.5425
B.4150
C.3025
D.2905
C
14.工期索赔的计算方法有()。
A.直接法、间接法、网络分析法
B.直接法、间接法、比例分析法
C.直接法、比例分析法、横道图法
D.直接法、比例分析法、网络分析法
15.下面的事件中可以导致承包商向业主索赔的是()、
A、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
B、由于《建设工程安全生产管理条件》的颁布实施使得承包商在安全生产的投入增加了;
C、发包人没有按照合同及时提供图纸、资源、场地等致使承包人无法进行施工;
D、雨季施工中,由于雨水的浸泡导致承包商水泥质量严重下降而无法按期竣工;
E、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
A、C、E
16.在建设工程项目施工索赔中,可索赔的人工费包括()。
A、完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
B、施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用
C、法定人工费增长费用
D、非承包商责任造成工期延长导致的人员窝工费
E、不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费
A、C、D、E
17.在建设工程项目施工索赔中,可索赔的材料费包括()。
A、非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用
B、因政策调整导致材料价格上涨的费用
C、因质量原因进行返工所增加的材料费
D、因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用
E、由业主原因造成的材料损耗费
A、B、E
18.在建设工程项目施工索赔中,可索赔的机械费包括()。
A、因机械故障停工而导致的窝工费
B、因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费
C、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费
D、因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费
E、由于完成额外工作增加的机械使用费
B、C、E
19.在材料费的索赔中,承包商为证明材料费上涨而应提供的资料有()。
A.可靠的订货单
B.采购单
C.企业材料价格统计资料
D.经验调整指数
E.官方公布的材料价格调整指数
1Z206070国际建设工程承包合同
复习要点:
1Z206071了解国际建设工程承包合同
一、国际工程的概念
二、国际工程咨询
三、国际工程承包
四、国际工程承包合同
1Z206072了解国际建设工程承包合同争议的解决方式
国际工程承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。
1Z206073了解国际建设工程承包合同的订立和履行
一、合同的订立形式
招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。
世界银行贷款项目的工程招标方式主要包括国际竞争性招标、国内竞争性招标(NCE)、有限国际招标等。
二、合同的履行要求
(—)按时提交各类担保
(二)按时开工
(三)提交施工进度计划
(四)保证工程质量
(五)设计
(六)分包、协调和联营体
(七)保险
(八)安全
1Z206074了解国际常用的几种建设工程承包合同条件的特点
一、FIDIC系列合同条件
1.《施工合同条件》(ConditionofContractforConstruction,简称“新红皮书”)。
2.《永久设备和设计一建造合同条件》
3.《EPC交钥匙项目合同条件》
4.《简明合同格式》
二、英国ICE合同条件
ECC合同的特点有以下几个方面。
(—)灵活性
(二)简洁性
(三)体现伙伴关系理念
(四)有利于项目的信息化管理
三、美国AIA系列合同条件
作业
1、英国的ECC合同条件是一种(D)(2005)
A、标准的合同条件
B、固定单价合同
C、固定总价合同
D、内涵广泛的系列合同条件
2.租赁设备的窝工费,一般按()计算。
A.实际租金和调进调出费的分摊计算
B.台班折旧费计算
C.按台班费
D.设备使用费
答案.A
2.AIA系列合同条件中,A系列是关于()。
A.业主与承包商之间的合同文件
B.业主与建筑师之间的合同文件
C.建筑师行业所用的有关文件
D.合同和办公管理中使用的文件和表格
3.建设工程施工合同交底是指(C)进行交底
A、发包人向承包人合同管理人员
B、监理人向承包人合同管理人员
C、承包人合同管理人员向其内部项目管理人员
D、承包人项目经理向现场操作人员
4.建设工程合同按承包工程计价方式可分为()。
A.总价合同、单价合同、成本加奖金合同、有偿合同
B.固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同
C.固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同
D.总价合同、单价合同、成本补偿合同
答案:
D
5.投标保证金有效期应当超出()
A.投标截止日期30天
B.投标截止日期15天
C.投标有效期30天
D.投标有效期15天
C;
6.某工程项目合同金额为8000万元,合同中要求承包人以银行履约保函的形式向发包人提交履约担保,则该履约保函的金额一般约为()万元。
A.40
B.60
C.80
D.2490
7.工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为28天,也有14天的。
一般这个时间越短,对承包人管理水平的要求越高,()。
A.对承包人越有利
B.对发包人越不利
C.对承发包双方都不利
D.对承包人越不利
D;
8。
施工合同跟踪有两个方面的含义。
一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督和检查,二是()。
A.监理单位对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
C.业主对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
D.政府部门对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比
B;
9。
下列关于发包人支付担保的叙述中,正确的有(ACDE)。
A.可由担保公司提供担保
B.担保的额度为工程合同价总额的10%
C.实行履约金分段滚动担保
D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位
E.实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件
10.成本加酬金合同通常用于( )。
A.工程技术、结构方案不能预先确定,特别复杂的工程
B.研究开发性质的工程项目
C.时间特别紧迫,来不及进行详细的计划和商谈的抢险、救灾工程
D.工程结构和技术简单,风险小的工程
E.工程设计详细,图纸完整、清楚,任务和范围明确陶工程
A、B、C
11.成本加酬金合同有许多种形式,主要有()。
A.工程成本总价合同
B.成本加固定费用合同
C.成本加固定比例费用合同
D.成本加奖金合同
E.最大成本加费用合同
B、C、D、E
12.索赔文件一般由()等几个方面内容组成。
A.总述部分
B.论证部分
C.索赔款项(和/或工期)计算部分
D.结论部分
E.证据部分
A、B、C、E;
13.索赔费用的计算方法有()。
A.实际费用法
B.因素分析法
C.因果分析法
D.总费用法
E.修正的总费用法
A、D、E;
1Z207000建设工程项目信息管理
(单选题3,多选题1,共5分)
1Z207010建设工程项目信息管理的目的和任务
1Z207011建设工程项目信息管理的目的
一、信息
二、信息管理
三、项目的信息管理
四、建设工程项目的信息
1Z207012掌握建设工程项目信息管理的任务
一、信息管理手册
二、信息管理部门的工作任务
三、信息工作流程
四、应重视基于互联网的信息处理平台
1.由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一级 建造 管理 课件 16
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)