南通建设工程设计合同Word格式文档下载.docx
- 文档编号:14664779
- 上传时间:2022-10-23
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.62KB
南通建设工程设计合同Word格式文档下载.docx
《南通建设工程设计合同Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南通建设工程设计合同Word格式文档下载.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(三)签订建设工程设计合同法定代表人或委托代理人资格证明;
(四)其他有关证明材料。
委托方(甲方):
承包方(乙方):
甲方委托乙方承担建设工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第1条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。
1.2国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同中建设工程设计项目的名称、地点、
规模、投资、设计内容及标准:
2.1工程项目的名称:
2.2工程项目的地点:
2.3工程项目的规模:
小写
大写平方米
2.4工程特征及附注说明:
2.5工程项目的投资总额:
2.6工程项目的设计内容及标准:
)
第3条设计费用及支付方法
3.1甲方应支付本合同中建设工程设计项目的估算设计费为元(大写元)。
(设计费计算详见附表)。
3.2支付方法为:
3.2.1本合同生效后日内,甲方应在向乙方预付估算设计费总额的%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费)。
3.2.2乙方交付初步设计文件后日内,甲方支付估算设计费总额的%,计元(不含定金)。
3.2.3乙方交付全部施工图设计文件后日内,甲方应向乙方按设计概算结清全部设计费。
3.3收费说明:
3.3.1取费计算标准:
3.3.2本合同在执行期间,如遇国家或省规定的设计收费标准调整时,设计收费应按新标准由甲乙双方重新核定,并按核定后的设计收费额进行计算。
第四条甲方向乙方提交的有关资料及文件
序号
提交资料及文件名称
份数
提交时间
备注
第五条乙方向甲方交付的设计文件
交付设计文件名称
阶段
交付时间
质量等级
第六条双方责任
6.1甲方责任:
6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;
超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定交付设计交件的时间。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
6.1.3在合同履行期间,甲方单方提出解除合同的,乙方未开始设计工作,不退还甲方已付的定金;
已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;
超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付设计费的千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
有关部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。
6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,甲方应支付赶工费。
6.1.6甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。
6.1.7甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查,审查合格后方可应用。
6.1.8甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。
6.2乙方责任:
6.2.1乙方设计本工程项目合理使用年限为年。
6.2.2乙方应使用经前置性审查合格的岩土工程勘察报告。
6.2.3乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。
6.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金由双方按照相关法律法规执行。
6.2.5由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
6.2.6合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
6.2.7乙方交付设计文件后,应参加有关部门组织的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。
6.2.8乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技长经济资料,如发生以上情况,甲方有权索赔。
第七条其他
7.1甲方应按法规规定要求,设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查,乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改,直至满足要求。
7.2甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
7.3乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。
7.4本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数,乙方另收工本费。
7.5本工程项目中,建筑材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
7.6甲方委托乙方配合引进项目,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。
出国费用,除制装费外,其他费用由甲方支付。
7.7甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
7.8由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.9本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承包方应及时协商解决。
协商不成时,双方同意由
仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
7.10其他约定事项:
7.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
7.12本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本一份,其中报送有关部门备案一份。
7.13本合同双方签字盖章后,在30个工作日内报南通市建设局备案。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
7.14本合同经甲、乙双方签字盖章后自年月日生效。
委托方单位名称:
承包方企业名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:
法定代表人:
单位地址:
单位地址:
邮政编码:
邮政编码:
电话:
电话:
电传:
电传:
开户银行:
开户银行:
银行帐号:
银行帐号:
签订合同代表(签字):
签字合同代表(签字):
年月日年月日
南通市建设局
备案意见
(盖章)
备案日期:
年月
附表:
设计费计算
分项名称
规模或等级
工程概算投资
费率或定额
系数
设计费(万元)
说明
注:
工程设计费按国家、省现行收费标准收取,国家、省收费标准无具体规定的,双方协商确定。
欢迎您下载我们的文档,后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,
打造全网一站式需求
ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等,
公司秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满意!
感谢您下载我们文档
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 南通 建设 工程设计 合同