建设工程设计合同(新农村卫生新校园)改Word下载.doc

建设工程设计合同(新农村卫生新校园)改Word下载.doc

《建设工程设计合同(新农村卫生新校园)改Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同(新农村卫生新校园)改Word下载.doc（3页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程其他相关文件。

　　第二条　设计依据

　　2.1甲方给乙方的委托书文件

　　2.2甲方提交的基础资料

2.3乙方采用的主要技术标准是：

⑴、GB/T4750-2002农村家用水压式沼气池标准图集

⑵、GB/T4752-2002户用沼气池施工操作规程

⑶、GB/T4751-2002户用沼气池质量检查验收规范

第三条　合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2甲方要求及委托书

第四条　甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

试点学校名单、试点学校平面图、工程建设实施方案、由试点学校如实填写的前期工程调查表﹙此表由乙方提供﹚、时间2008年6月5日

第五条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间

设计文件包含（工程概况、工程设计、工程概算与施工计划、工程施工图纸、附件）233套466份、地点桑达公司、时间2008年7月5日

　　第六条　费用

　　6.1双方商定，本合同的设计费为1398000（壹佰叁拾玖万捌千元整）元。

收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　第七条　支付方式

　　7.1甲方需在合同签订后三天内，支付设计费总额的60％，计838800元。

7.2乙方提交工程设计文件时，甲方支付设计费总额的35％，计489300元。

7.3剩余5%尾款，计69900元，待甲方工程竣工验收后10日内结清。

　　第八条　双方责任

　　8.1甲方责任

　　8.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；

甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　8.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　8.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；

已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；

超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　8.1.4甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。

未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　8.1.5甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。

逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　8.1.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

　　8.1.7为了保障工作的顺利高效的进行，甲方应为乙方派驻现场前期勘察工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　8.2乙方责任

　　8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。

并对提交的设计文件的质量负责。

　8.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的________％。

　　8.2.3由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　8.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

　　8.2.5乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底及技术指导、处理有关设计问题和参加竣工验收。

在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第九条　保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十条　仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。

也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由郑州市仲裁委员会仲裁。

双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十一条　合同生效及其他

　　11.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　11.2乙方为本合同项目的技术指导服务至施工安装点火结束为止，原则上时间截止到2008年12月31日止，超出服务期限双方另行协商。

　　11.3本工程项目中甲方需要乙方配合选购设备材料、设备的加工订货时，乙方需积极配合，所需费用由甲方承担。

　　11.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　11.7本合同双方签字盖章即生效，一式份，甲方_份，乙方份。

　　11.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　11.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方名称：

　　　　　　　　　乙方名称：

（盖章）　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：

（签字）　　　　法定代表人：

（签字）

委托代理人：

（签字）　　　　委托代理人：

电　　话：

　　　　　　　　　电　　话：