广东省建设工程施工合同范本专用条款Word格式文档下载.docx
- 文档编号:13803078
- 上传时间:2022-10-13
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:18.75KB
广东省建设工程施工合同范本专用条款Word格式文档下载.docx
《广东省建设工程施工合同范本专用条款Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省建设工程施工合同范本专用条款Word格式文档下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
承包人建筑工程有限公司
收件人:
邮编:
监理单位
收件人:
造价咨询单位:
(2)视为送达的其他方式:
5、工程分包
5.1(3)指定分包工程:
无。
14、发包人
14.1发包人完成下列工作的约定:
(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:
具备施工条件,平整施工场地于签订合同前完成。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:
开工前提供水、电接头至离拟建建筑物大于20米处。
(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:
已开通及满足施工的要求。
(4)
(5)办理有关所需证件的约定:
规划许可证、施工许可证、质量监督、安全监督、消防报批等工程开工前应完成,并交复印件给承包人。
(6)组织现场交验的时间:
于开工前交验当地城市建设规划局提供的水准点和坐标控制点(红线图)。
(7)组织图纸会审和设计交底的约定:
签订合同后七天内。
(8)
(9)发包人应做的其他工作及其约定:
委托给承包人负责的部分工作有:
协助发包人办理有关手续,应由发包人承担的费用由发包人承担。
14.2支付期及支付方式的约定
(1)工程价款支付期限
□√按合同支付的有关规定
□其他特殊说明:
(2)工程价款支付方式:
□√按协议书所注明的帐号银行转帐
□支票支付
□其他方式:
14.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定:
(1)提供的时间:
开工前。
(2)提供的份数:
与本工程有关的现行规范、技术标准各一份,施工图纸6份。
14.4提供施工场地的时间:
开工前15天。
15、承包人
15.1承包人有关工作的约定
(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:
开工前,临时设施室内普通装修。
(9)承包人应做的其他工作及要求
15.5承包人负责的设计的约定
(1)合同规定由承包人负责的设计:
无。
(2)承包人提供设计的时间:
w
17、发包人代表
17.1发包人代表及其权力的限制
(1)发包人任命的发包人代表是(),联络通讯地址如下:
邮政编码:
联系电话:
(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:
18、监理工程师
18.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1)监理单位:
法定代表人:
(2)任命()为监理工程师,其联络通讯地址如下:
邮政编码:
联系电话:
传真号码:
18.3(10)需要发包人批准的其他事项:
19、造价工程师
19.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1)造价咨询单位:
法定代表人:
(2)任命()为造价工程师,其联络通讯地址如下:
邮政编码:
19.3(4)需要发包人批准的其他事项:
20、承包人代表
20.1承包人任命()为承包人代表,其通讯联络地址如下:
0
9号邮政编码:
21、指定分包人
21.1事先指定的分包人及有关规定:
23、工程担保
23.1承包人向发包人提供履约担保的约定:
按合同约定支付工程款履约。
23.4发包人向承包人提供支付担保的约定
(1)支付担保的金额:
()
(2)提供支付担保的时间:
□签订本合同时
□其他时间,具体为:
(3)出具支付担保的银行:
23.8担保内容、方式和责任等事项的约定:
26、不可抗力
26.1(4)不可抗力的其他情形:
根据通用条款和暴雨或持续时间8小时以上大雨、八级以上台风、4.4级以上地震。
27、保险
27.1发包人委托承包人办理保险事项有:
□通用条款27.1款的第
(1)项;
□√通用条款27.1款的第
(2)项;
□通用条款27.1款的第(3)项。
27.8对保险事项的其他约定:
28、进度计划和报告
28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求
提供月度工程进度计划及相应进度统计报表于每月25日前完成,季度工程进度计划及相应进度统计报表于每季度最后一个月25日前完成,年度工程进度计划及相应进度统计报表于每年最后一个月25日前完成。
29、开工
29.2监理工程师在本合同签订后的()内签发开工令。
□√按照通用条款规定的42天
□天内
31、工期及工期延误
31.1合同工程工期:
()天。
(1)()单项工程的工期:
()天。
(2)()单项工程的工期:
36、质量目标
36.1工程质量标准:
按合格等级验收。
41、发包人供应材料设备
41.1约定发包人是否供应材料设备
□√发包人不供应材料设备,本条不适用。
□发包人供应材料设备的,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。
41.6发包人供应材料设备的合同工程结算方式:
42、承包人采购材料设备
42.7发包人指定的生产厂家或供应商:
45、隐蔽工程和中间验收
45.1中间验收部位包括:
按通用条款,隐蔽工程验收由建设单位组织实施。
47、工程试车
47.1约定是否试车
□√不需要试车的,本条不适用。
□需要试车的,试车的内容及要求具体如下:
49、竣工验收
49.1中间交工工程的验收
□√合同工程无中间交工工程的,本款不适用。
□合同工程有中间交工工程的,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:
(1)()工程,计划竣工时间(),其范围包括:
(2)()工程,计划竣工时间(),其范围包括:
50、质量保修
50.2工程质量保修期的约定:
按国家规定执行。
54、预留金
54.1本合同预留金:
()万元。
56、提前竣工奖与误期赔偿费
56.1提前竣工奖的约定
□√不设提前竣工奖的,本款不适用。
□设提前竣工奖的,每日历天应奖额度为()元,提前竣工奖的最高限额是()。
56.2误期赔偿费的约定
(1)每日历天应赔付额度:
(0)元。
(2)误期赔偿费最高限额是(0)。
57、合同价款约定与调整事宜
57.2合同价款的调整因素包括:
□√工程量的偏差;
□√工程变更;
□√物价及后继法律法规的变化;
□√费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
□√工程造价管理机构发布的造价调整;
□其他调整因素:
58、工程量的偏差
58.2工程量的偏差,导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法:
□√按通用条款本款的规定进行调整。
□按以下约定进行调整:
58.3工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:
□按以下约定进行调整:
61、物价和后继法律法规引起的调整
61.1物价变化引起合同价款的调整
□合同价款不因物价涨落而调整,则本款不适用。
□物价涨落超过通用条款规定的幅度,应调整合同价款,调整数据约定如下:
(1)固定系数a()
(2)人工,权重系数b()
(3)机械台班,权重系数c()
(4)钢筋,权重系数d()
(5)其他资源及权重。
61.2投标截止日期:
62、支付事项
62.2约定利率
□√按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
□为:
()。
63、预付款
63.1关于预付款的约定
□√没有预付款的,本条不适用。
□有预付款的,预付款的金额为()元,其支付办法及低扣方式按本条有关规定。
63.2预付款支付的有关规定:
(1)……
(2)……
63.4预付款低扣办法:
□预付款按照期中应支付款项的()(百分比)扣回,直到扣完为止。
□其他低扣方式:
64、安全防护、文明施工措施费
64.1安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定
(1)安全防护、文明施工措施的内容及范围:
□√按通用条款的规定,以广东省统一计价依据的规定为准。
□发包人的其他要求:
(2)安全防护、文明施工措施费的总额()万元。
64.2安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按:
□√通用条款64.2款的规定;
65、进度款
65.1支付期间:
□√以月为单位;
□以季度为单位;
□以形象进度为准,具体为:
65.2期中付款的最低限额是:
67、竣工结算与结算款
67.1结算的程序和时限:
□√按通用条款67.2款至66.7款的规定办理;
□不按通用条款67.2款至66.7款的规定;
办理结算程序和时限为:
67.8发包人对工程竣工结算的特殊要求:
68、质量保证金
68.2质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额
□√按通用条款的规定,为合同价款的3%
□为。
(2)质量保证金的扣留:
□按照通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为3%。
□√其他扣留方式:
工程结算后一次性扣除。
69、合同争议
69.4争议或认定机构
□√按通用条款本款的规定;
□不按通用条款本款的规定,具体为:
(3)……
69.6双方同意选择下列一种方式解决争议:
□√向(湛江市工商局经济合同)仲裁机构申请仲裁。
□向有管辖权的人民法院提起诉讼。
74、保密要求
74.1保密信息的提供时间:
76、合同份数
76.1合同文本的提供
□√按通用条款本款的规定,由发包人提供
□不按通用条款本款的规定,具体提供方式如下:
76.3合同副本的份数(6),其中发包人(3)份,承包人(3)份。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广东省 建设 工程施工 合同范本 专用 条款
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)