中小型企业施工合同范本Word下载.docx
- 文档编号:13525519
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:34.12KB
中小型企业施工合同范本Word下载.docx
《中小型企业施工合同范本Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中小型企业施工合同范本Word下载.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
承包范围:
承包方式:
合同价款:
本工程造价¥
金额大写:
第二条工程期限
全部工程开工日期:
本工程定于日开工。
全部工程竣工日期:
本工程定于日竣工。
全部工程总日历天数
各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚
延期开工。
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期到来之前提前五天,向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。
如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
暂停施工。
甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。
停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。
工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。
工程量变化和设计变更。
一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
工期奖罚。
根据工期定额标准双方约定的工期完成日期,工程提前或延误的奖罚费用,双方应拟订如下条款:
第四条甲方工作
办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输畅通。
将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的需要。
将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
甲方在开工前
组织设计院、乙方进行图纸会审,并向乙方进行设计交底。
协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成工作造成施工损失,应承担经济责任,工期相应顺延。
第五条乙方工作
按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。
乙方应在年月日前将施工组织设计(或
施工方案)交与甲方,甲方应在日内批准或提出修改意见,逾期即可认为已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。
已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。
保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。
第六条价款支付与调整
工程预付款:
在合同签订后,按天津市有关文件规定,三日内甲方按工程合同造价%,计人民币元,支付给乙方。
工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。
合同价款的调整。
在合同签定后,任何一方不得擅自改变,但发生以下情况之一的可以调整。
甲方同意的设计变更及工程量增减。
工程造价管理部门公布的价格调整。
双方约定的其它增减或调整。
甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时,乙方可向甲方发出付款要求通知,甲方在收到乙方通知天内仍不能按要求支付
篇二:
建设工程施工合同
发包方(以下称“甲方”):
承包方(以下称“乙方”):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
1、工程名称:
XXX工程;
备注:
详见漏水布置图;
2、工程地点:
XX;
3、承包形式:
包工包料;
4、施工范围:
±
以下地下室(包括人行道、车道出入口等)的所有部位,严格按照所附堵漏方案执行;
5、质量等级:
保修期内无一漏水,且符合国家和行业规定的“合格”标准。
第二条工程价款、结算及付款方式
1、经甲、乙双方核定,本工程合同含税包干价为人民币115000元(大写:
壹拾壹万伍仟元)。
上述价款为一次性风险包干固定总价,任何政策性因素和市场因素均不调整包干价;
2、甲、乙双方同意按以下方式支付本合同价款:
(1)合同签订后5个工作日内,甲方预付乙方30%预付款人民币34500元(大写:
叁万肆仟伍佰元),乙方必须在收到甲方预付款后的5个工作日内组织工程队进场施工;
(2)工程维修完工验收合格且乙方提报一份完整的维修记录给甲方审核通过后,甲方应在5个工作日内支付工程款的30%,即人民币34500元(大写:
叁万肆仟伍佰元);
(3)余下40%质保金46000元(大写:
肆万陆仟元),待工程验收合格6个月后,经业主和甲方确认地下室无一渗漏后的7个工作日内付清。
(4)每次付款前,乙方应提供真实、合法、有效的增值税专用发票给甲方;
3、甲方以转账的方式支付本工程款,乙方指定账号如下:
账户:
;
开户银行:
;
银行账号:
。
第三条质量管理及验收
在工程具备验收条件后,由乙方通知甲方验收。
验收合格,经甲方现场代表在验收记录上签字后,即视为工程质量验收合格。
若验收不合格,乙方应在3日内予以整改后,再交由甲方重新验收;
第四条工期要求
具体施工时间以甲方通知为准,并保证按时完成施工任务。
乙方应在业主规定的期限内施工完成,逾期完工的应向甲方承担违约责任。
如因甲方原因和恶劣天气因素导致无法按时完工,工期经甲方确认后相应顺延。
第五条双方责任
1、甲方责任
(1)负责办理工程进度结算和竣工决算;
(2)负责按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款,如甲方未按期支付工程款所造成的一切损失由甲方承担;
(3)施工期间,甲方给予其他积极的配合,提供必要的便利条件(如水、电等,但相关费用由乙方承担);
2、乙方责任
(1)乙方进场施工必须按规范要求办理一切防水分项手续,提供完整的资料供甲方备案;
(2)乙方施工人员应严格遵守施工规章规范,进场人员必须进行安全、技术交底,施工前先行清扫干净楼面裂缝及周边位置,做到安全文明施工,施工完成后地面垃圾必须清理干净;
(3)乙方在施工过程中的所有材料、机具均由乙方自行采购、筹集和保管;
(4)乙方应做好施工期间相关工作内容的成品保护;
(5)乙方工作人员食宿由乙方自行责任,乙方应按时足额发放工人工资,若发生拖欠农民工工资事件,甲方有权支取乙方工程款用于发放工资,同时乙方应按1万/次的标准向甲方支付违约金;
(6)乙方应严格按照施工方案各部位中所要求的材料及工艺施工,否则甲方有权不予验收。
乙方应确保工程质量,并按照规范要求从工程竣工验收之日起6个月免费保修(如认为损坏或8级以上地震等特殊原因,导致漏水,则由甲方承担返修费用)。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
施工中出现的一切安全事故费用均由乙方承担,甲方不承担责任。
第七条质量保修
自本工程完工验收之日起算,乙方应无条件对本工程质量保修6个月,保修费用由乙方承担。
保修期间,乙方应在接到甲方维修通知的48小时内到场维修,乙方指定维修联系人为:
手机:
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向龙海市人民法院提起诉讼。
第九条违约责任
1、若乙方未按合同约定备料进场施工,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金。
逾期超过10天,甲方有权解除合同,乙方除应双倍返还甲方预付款项外,还应按照按合同款项的20%向甲方支付违约金;
2、若乙方未按期完工的,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金;
逾期超过10天,甲方有权解除合同,乙方应按照按合同款项的20%向甲方支付违约金;
3、若保修期间,乙方应在接到甲方维修通知后,未按期到场维修,每逾期一天,应按合同总价的1‰向甲方支付违约金;
逾期超过10天,甲方有权自行或另行安排他人维修,费用由乙方承担,若因此给甲方造成其
他损失的,乙方应承担赔偿责任;
4、合同一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按合同款项的20%向对方支付违约金,本合同另有约定的除外。
第十条其他
1、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力;
2、本合同自甲、乙双方代表签字、加盖公章后生效,自各种款项结清付讫后自动失效。
甲方:
代表人:
年月日
乙方:
代表人:
年月日
篇三:
小型建设施工合同(范本)
小型建设工程施工合同
——示范文本
发包方:
(简称甲方)承包方:
(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市相关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
(详见工程项目一览表)
承包范围:
承包方式:
合同价款:
本工程造价元
第二条工程期限
全部工程开工日期:
本工程定于年月日开工
全部工程竣工日期:
全部工程总日历天数天
各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚
延期开工。
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前五天,向甲方提出延期开工的理由和要求。
暂停施工。
因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中小型企业 施工 合同范本