弱电合同范本Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:13522908
- 上传时间:2022-10-11
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:21.17KB
弱电合同范本Word文档下载推荐.docx
《弱电合同范本Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《弱电合同范本Word文档下载推荐.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
金额(大写):
(人民币)
¥:
元(合同各子系统价格明细见附件)
在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。
五、合同付款方式:
(1)预付款:
在签订合同之日后3日内,甲方支付乙方合同预算金额的%作为预付,合同签订后15日内乙方设备运抵现场。
(2)乙方设备到场一周内,经甲方验收合格,甲方向乙方支付合同预算金额的%。
(3)中继款:
在工程开始后两周,经乙方提出,甲方对乙方工程进度验收认可后,在7日内,甲方支付乙方合同预算金额的%。
(4)验收合格付款:
设备安装完毕,经甲方验收合格以后,由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算,并出具工程结算书。
在结算书经双方签署后,支付至结算总价的%。
(5)质量保证金:
合同结算总价款的%作为质量保证金,在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。
六、甲方责任
甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作:
(1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。
(2)协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系,提供必要的施工资料、环境,并配合乙方解决施工过程中遇到的问题,不影响乙方施工的进行。
(3)按照合同规定,及时向乙方支付设备款项以及施工款项。
(4)工程结束后,甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。
(5)甲方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经乙方允许,不得透露给第三方。
(6)在设备安装调试验收后,由甲方负责成品保护工作,验收前产品产权归乙方。
(7)甲方应做的其他工作,双方另行约定。
七、乙方责任
按合同约定的内容和时间完成以下工作:
(1)保证工程质量,确保工程按合同约定的工期完成。
(2)编制工程的预算,施工进度计划。
(3)工程经竣工验收(包括中间交工验收)达到合格标准后,由甲方在验收报告上签字,作为乙方交工的证明文件。
验收不合格时,由乙方进行返工或修理,并负担全部返修费用。
(4)按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任。
(5)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(6)乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经甲方允许,不得透露给第三方。
(7)乙方应做的其他工作,双方另行约定。
八、工程进度变更
8.1暂停施工
甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工。
乙方实施甲方作出的处理意
见后,可以书面形式提出复工要求,甲方应当在24小时内给予答复。
甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期;
因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
8.2工期延误
因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)设计变更和工程量增加。
(2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
(3)不可抗力。
(4)双方约定或同意工期顺延的其他情况。
乙方在8.2款情况发生后3天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后2天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
九、竣工验收
9.1工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
9.2甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收,并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。
乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
9.3工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
十、售后服务及保修
10.1在工程验收后,乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务,设备的免费维修期为一年。
一年后,乙方定期负责设备的维护保养,以保证设备正常运行,且只收取施工费和设备成本费。
10.2在本合同规定的保修期外,若甲方需要乙方提供维护维修指导,双方可另行商定。
10.3售后服务其他细则详见公司售后服务保障体系。
10.4甲方对售后服务有其他合理要求,需与乙方另行商定,经乙方认可后可作为合同条款。
十一、不可抗力
11.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
11.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。
不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。
不可抗力事件结束后14天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
11.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方承担;
(2)甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;
(4)停工期间,乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由其所在单位负责承担;
(5)延误的工期相应顺延。
十二、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同文本;
2、设备清单(详见合同附件);
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,与本合同同样具有法律效力。
十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十五、违约处理
15.1甲方违约。
当发生下列情况时:
(1)甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项,乙方有权收取滞纳金。
滞纳金以合同违约款为基数按日息0.1‰(千分之一)累计收取。
(2)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。
15.2乙方违约。
(1)因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;
因乙方原因造成工程延误,则被视为延期行为,每延期一天,甲方有权扣除违约合同部分款额的0.1‰(千分之一)。
如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期,乙方不承担任何责任,不应被视为违约。
(2)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。
15.3其它违约责任或未尽事宜,按合同法有关规定执行。
15.4一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、争议处理
16.1甲方乙方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:
第一种解决方式:
双方达成仲裁协议,向天津市仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:
向有管辖权的人民法院起诉。
16.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。
(2)调解要求停止施工,且为双方接受。
(3)仲裁机构要求停止施工。
(4)法院要求停止施工。
十七、合同生效
合同订立时间:
_年_月日
合同订立地点:
__
备注:
本合同由合同双方签字盖章后生效。
本合同正本四份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存两份。
篇二:
弱电系统合同样本
xxxxxx
弱电工程安装承包合同
建设单位:
湖南xxxxxx有限公司(以下简称甲方)
施工单位:
xxxxx有限公司(以下简称乙方)
(甲方)和(乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及其它有关法律、法规有关规定,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就“xxxxxx弱电工程”特订立本合同。
甲、乙双方须共同遵守,严格履行。
一、工程概况
1、工程名称:
xxxxx弱电工程
2、工程地点:
xxxxxxxxxxx
二、工程范围
本合同工程承包范围:
乙方承包甲方所属xxxxxx弱电工程(工程内容包括监控系统、网络系统、程控电话系统、电视流媒体系统、排队叫号系统、背景音乐广播系统、会议室多媒体影音系统、综合布线系统等),详见工程清单附件。
三、工程承包方式及工程造价与工艺承诺
1、乙方总包干承接本项目,包施工、包材料、包设备、包安装、包调试、包质量、包工期、包售后服务、包培训等。
2、乙方保证所承接的工程不得以任何形式转包;
如有转包,甲方有权终止合同。
3、甲、乙双方商定工程总造价为人民币xxxxxxx元整(小写:
¥xxxxxx元),如有变更根据现场签证进行增减;
因变更增加费用在xxxxxxx元以内由乙方承担,以外由甲、乙双方协商确认解决。
4、税费、发票方面约定:
由施工单位提供足额正规税务发票给建设单位,并由施工单位全额承担发票税费。
四、工程工期
1、本合同签订后三日内,乙方应进场施工。
整个工程自进场之日起,根据甲方施工进度要求,在规定期限内完工。
如影响工程总施工进度,视情况轻重处以xxxx元至xxxxxx元每天的处罚。
2、乙方须委派专业施工队伍按本项目施工进度计划进行施工,并确保总施工工期。
3、在施工过程中,如遇下列情况工期顺延:
a由人力不可抗拒的自然灾害。
B因业主重大设计变更。
c因停电超过8小时以上。
五、双方工程项目现场代表
现场代表签署的任何文件即视为甲、乙双方的真实意思。
1、甲方委派xxxxx为现场代表,联系电话:
xxxxx
2、乙方委派xxxx为现场代表,联系电话:
六、双方责任
甲方责任:
1、甲方向乙方提供工程设计所需的图纸、资料及对系统的要求等,并给予乙方现场勘察的方便。
2、在工程施工中,甲方应积极配合,为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。
3、乙方设备到达甲方施工现场,甲方提供存放场地,设备安全由乙方自行负责。
4、在施工中,甲方如提出更改设计施工方案,甲方应书面通知乙方,乙方调整后实施,设备及材料费用的增减双方另行协商。
5、甲方对现场的施工安全守则或其他特殊的现场工程注意事项书面告知乙方。
6、甲方逾期支付乙方工程款,甲方按每日万分之五向乙方支付滞纳金。
乙方责任:
1、乙方在施工过程中不得影响耽误其他项目施工工期。
如耽误一天按每天500元处罚。
2、乙方所提供的产品、辅材及施工工艺需严格按合同附件品牌、型号规定提供及工艺承诺实施并经甲方审核后使用,否则甲方有权要求返工或更换产品、辅材。
3、乙方施工人员必须爱护好甲方财产,如发生人为的损坏,乙方照价赔偿。
4、乙方在工程施工中,遇到意外或不可抗拒的因素,造成施工困难需对工程及进度进行调整,必须书面向甲方提出,双方协商解决。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)