工程2220MW火电厂EPC总承包合同Word文件下载.docx
- 文档编号:13427059
- 上传时间:2022-10-10
- 格式:DOCX
- 页数:92
- 大小:51.96KB
工程2220MW火电厂EPC总承包合同Word文件下载.docx
《工程2220MW火电厂EPC总承包合同Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程2220MW火电厂EPC总承包合同Word文件下载.docx(92页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
220MW火电厂EPC总承包合同
ContractNo.合同号:
____________________________________
ClauseRef.
参考条款
Data
数据
GC1
Owner业主
Contractor总承包商
Conciliator(s)仲裁者
Name:
TimecompletionPlantfor:
电厂竣工时间
-UnitNo.1:
36(thirtysix)monthsfromeffectivedateofContract.1号机组:
从合同生效之日起36个月;
-UnitNo.2andthewholePlant:
42(fortytwo)monthsfromeffectivedateofContract.
2号机组及整个电厂:
从合同生效之日起42个月;
GC4
ContactsforNoticePurposes:
联系:
YY
Headquarters:
GC5
TheGoverningLaw适用法律:
GoverningLawshallbetheLawoftheSocialistRepublicofVietnam.TheContractorshallperformtheContractstrictlyincompliancewiththeLawofVietnam.ClaimsreferringtoSettlementoftheDisputes(ifany)arisingduringtheContract’sperformanceshallbegovernedbythelawsissuedandin-useintheSocialistRepublicofVietnam.
合同适用的法律是某国社会主义共和国的法律。
承包商应该严格遵循某国法律执行合同。
如果在合同执行工程中出现争执,由某国社会主义共和国的现行法律来处置争执。
GC8.1
ContractorshallcommenceworkontheXXCoal-firedThermalPowerPlantrightaftertheEffectiveDate
承包商应该在合同生效之日起,开始执行XX燃煤火电厂总包合同。
TheContractshallenterintofullforceandbecomeeffectiveonthedatewhenallofthefollowingconditionshavebeenfulfilled:
以下条件满足后,合同才能全面生效:
1)thisContractAgreementhasbeensignedforandonbehalfofYYandtheContractor;
YY集团和承包商代表签署合同协议。
2)TheBidderhassubmittedtoYYthePerformanceSecurityandAdvancePaymentGuarantee;
投标商向YY集团支付履约保函和预付款保函。
3)TheBidderhasreceivedtheAdvancePaymentfromYYinaccordancewithrelevanttermsoftheContract.
投标商根据合同条款的规定,从YY集团收到预付款。
GC11.2
Thepriceshallbefixed合同总价固定
GC13.3
AmountofPerformanceBondis10%ofContractprice履约保函是合同总价格的10%
GC25.2.2
PeriodduringwhichtheGuaranteeTestshouldbeconductedfollowingcommissioning:
firsttestbeforeReliabilityRun,secondandthirdtestbetweenstartReliabilityRunandwithin3monthsafterPAC.
性能实验在调试后进行:
第一次在可靠性运行前进行,第二次和第三次(如有)在可靠性运行开始至PAC后三个月期间。
GC26.2
`
LiquidatedDamagesfordelayinTimeforCompletionofeachUnitofXXPowerPlantwillbe120,000USD/dayofdelayforeachunitfromtheguaranteedDateofCompletionorfromthedateresultingfromanExtensionofTimeforCompletiongrantedinaccordancewithGC39,uptoamaximumof10%ofthecontractprice.
对于XX燃煤火电厂每台机组或其任何一部分,如果实际竣工时间延迟,那么从保证竣工期起开始计算,或者根据GC39的规定,从延长后的保证竣工期起开始计算,违约赔偿金为120,000USD/天,总违约赔偿金不得超过合同总价格的10%。
GC28.2(b)
LiquidatedDamagespayableuponfailuretomeetPerformanceGuarantees未达到性能担保的要求,需要支付的违约赔偿金是:
TheContractorshallpaytoYYforLiquidatedDamagesasstipulatedinAppendix8oftheContractAgreement.LiquidatedDamagesforfailuretomeetthePerformanceGuaranteesshallbe20%oftheContractValueasmaximum.TotalaggregateliabilityforallliquidateddamagesasstipulatedinGC26.2andGC28.2inthiscontractshallnotexceed20%ofcontractprice.
承包商向YY集团支付的违约赔偿金在附录8(合同协议)中有规定,性能担保的最高违约赔偿金是合同总价格的20%。
本合同GC26.2和GC28.2范围类所有的违约赔偿金的累计金额不得超过合同总价格的20%。
APPENDIX3(GC)-INSURANCEREQUIREMENTS
附件3(GC)–保险要求
InsurancetobetakenoutbytheContractor.承包商承担保险:
InaccordancewiththeprovisionsofGC34,theContractorshallatitsexpensetakeoutandmaintainineffect,orcausetobetakenoutandmaintainedineffect,duringtheperformanceoftheContract,theinsurancesetforthbelowinthesumsandwiththedeductiblesandotherconditionsasspecified.TheidentityoftheinsurersandtheformofthepoliciesshallbesubjecttotheapprovalofYY.ThecostsforinsurancetobeincludedinBidprice
依照第GC34部分之规定,在合同履行期间,承包商负责投保或促成投保以保持该保险有效,保险金额、扣除条款及其他条件规定如下。
保险公司和保险单形式均须获得YY集团正式批准。
标价含保险费。
1.ConstructionandErectionInsurance施工和安装保险
ThefollowinginsuranceshallbetakenoutandmaintainedbytheContractorduringtheperiodofdelivery/installation/construction/fieldtesting/commissioning/trialoperationattheSiteoftheWorkscoveredundertheContract:
依照合同规定,承包商须在现场工程交付/安装/施工/现场测试/调试/试运行期间投保和保持以下保险:
(a)ErectionAllRisksInsurancetocovertheentireWorks(permanentand/ortemporary)fromanyandallkindsofdamageswhichitisstandardinternationalpracticeforacontractortoinsureundersuchapolicy;
“安装一切险”:
范围含全部工程保险(永久和/或临时性工程保险),即承包商依照保险单规定按标准国际惯例投保的所有损害保险;
(b)"
Third-PartyLiabilityInsurance"
tocoverinjuryordeathtopersonsordamagestopropertycausedbytheWorksorbytheContractor'
svehicles,toolsand/orequipmentorpersonnel;
“第三方责任险”:
范围包括由于工程施工或承包商的车辆、工具和/或设备或工作人员造成的人员伤亡或财产损害;
(c)"
Workman'
sCompensationInsurance"
.ThistypeofinsuranceisrequiredunderVietnameseLawtobesecuredbytheContractorforhisemployees.TheContractorshall,therefore,faithfullycomplywiththerequirementsofsaidlaw.依照某国的法律规定,承包商须保证为其雇员提供“职工赔偿保险”。
因此,承包商应如实遵照上述法律要求为其雇员投保职工赔偿保险。
(d)AutomobileLiabilityInsuranc
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 2220 MW 火电厂 EPC 承包合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)