学校食堂建设工程施工合同Word文档格式.docx

学校食堂建设工程施工合同Word文档格式.docx

《学校食堂建设工程施工合同Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《学校食堂建设工程施工合同Word文档格式.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

合格。

　　五合同价款：

金额（大写）：

小写：

　　六合同生效

　　合同订立时间：

20XX年5月12日星期四

　　合同订立地点;

岫岩县xx乡政府

　　本合同双方约定20XX年5月18日起生效。

　　第二部分专用条款

　　一1需要明示的法律行政法规：

执行《建设工程施工合同》（编号：

gf-1999-0201）第二部通用条款》

　　2适用标准规范的名称：

建设部颁布的各项标准和施工验收技术规范。

　　3发包人提供标准规范的时间：

由承包人自行配备标准和规范。

　　二双方一般权利和义务

　　1监理单位委派的工程师。

姓名：

职务：

　　2发包人派驻的工程师（建设单位代表）姓名：

　　职权：

负责处理承包方各项事务即临时发生的各种问题。

　　3项目经理姓名：

　　4发包人工作

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：

20XX年5月18日前完成三通一平。

（2）将施工所需的水，电等接至场地的时间：

20XX年5月18日。

　　（3）双方约定发包人应做的其他工作：

各自认真履行本合同条款所规定的责任。

　　（4）发包人委托承包人办理的工作：

工程结束交工验收前做的成品保护和看护工作，不经发包商同意，不得让任何人钱如何使用。

　　5承包人工作：

必须严格按照图纸设计要求施工。

（1）承包方负责承担施工安全，保卫工作及非夜间施工照明的责任。

（2）发包方协助承包方办理有关施工场地交通，环卫，施工噪音等事宜。

　　（3）已完工程成品保护及费用支出由承包方负责。

　　三施工组织设计和工期

　　按照教学楼《建设工程施工合同》（编号：

gf-1999–0201）执行。

　　四合同价款及调整

　　1本合同价款采用：

固定单价。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

　　a.材料价格上涨和下落。

b.人工费上涨和下落按相关文件有关规定执行。

（2）风险范围以外合同价款调整方法：

设计变更按实际发生工程量按照预算价格予以调整。

　　2工程款（进度款）支付

　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

　　基础工程结束拨款（大小写：

）

　　主体工程结束拨款（大小写：

　　其余工程款（大小写：

）工程竣工验收合格一次付清。

　　五材料设备供应：

工程材料全部由承包方采购，发包方不予供应材料。

　　六违约，索赔和争议均按照教学楼《建设工程施工合同》（gf-1999–020XX）执行。

　　七保险承包人投保内容：

建筑施工人身意外伤害保险。

　　八双方约定合同份数：

打印件4份。

xx乡人民政府，岫岩县教育局，xx乡中心校，承包方各一份。

　　九承包人承揽工程项目

　　1单位工程名称：

岫岩县xx乡学校食堂。

　　2建筑面积：

平方米。

　　3结构层数：

框架一层。

　　4工程造价：

人民币（大写）：

（小写）:

　　5开工日期：

竣工日期：

　　十工程质量保修

　　1工程质量保修范围和内容：

　　2质量保修期从工程实际竣工之日算起。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

（1）土建工程按照设计规定年限，屋面防水工程为5年。

（2）电气管线上下水管线安装工程为2年。

　　（3）供热为2个采暖期。

　　（4）因施工质量在成的损失按照有关规定执行。

　　3质量责任及保修金的支付

（1）质量保修责任按照教学楼《建筑工程施工合同》（gf–1999–0201）附件3第三条款（质量保修责任）执行。

（2）质量保修金的支付。

本工程质量保修金为施工合同价款的3%执行。

承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：

　　（3）发包人在质量保修期满后14天内，将剩余的保修金返还承包人。

　　发包人住址：

（公章）承包人住址:

（公章）

　　法定代表人：

法定代表人：

　　年月日

　　＊第二篇：

学校食堂施工合同

　　.临武县城东学校食堂施工合同书

　　出包方：

（下简称甲方）

　　承建方：

（下简称乙方）

　　甲方为了改善办学条件，准备在学校的正面右侧兴建一间食堂。

为了能按时保质完成该建筑任务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，遵循自愿、公平和诚实守信的原则，现甲乙双方就本工程建设一事项协商如下协议：

　　一、建设项目：

。

城东学校食堂

　　二、建筑地点：

城东学校院内

　　三、承包方式：

包工不包料。

　　四、建设面积：

五层，约1000平方米

　　五、工程结构：

框架结构。

　　六、承包建筑价格：

按甲方要求验收合格，按210元／㎡计算（按每层水泥板实际发生的面积计算）。

　　七、建筑要求；

　　乙方必须严格按设计图纸施工；

楼梯墙壁及室内贴1.6高的瓷砖，走廊内墙至顶，走廊四面至顶，其余抹水泥沙浆刮石灰。

一层瓷砖至顶，西面、北面贴瓷砖至顶，靠教工宿舍楼一面抹水泥沙浆，刮水泥浆和防水胶，屋顶要按甲方要求认真做好防漏、隔热程序。

粉刷时，梁、柱与砖墙之间要订好40厘米高的铁纱，以防开裂。

一层做好一米宽的硬化及排水工程，

　　八、工程施工、完工日期：

20XX年7月1日开工，20XX年10月30日完工。

　　九、甲乙双方方责任：

　　甲方责任：

做好“三通”一平工作；

提早准备好施工材料，不影响乙方施工；

安排专人负责工地管理和养护工作；

指导乙方施工和监理；

教育学生不要进入施工场地；

负责基础回填。

　　乙方责任：

贯彻安全施工条例，提高安全责任感，做到文明施工，安全施工，凡是施工中出现安全事故，由乙方负全责；

严格按图施工，接受甲方的指导和监督；

节约、规范用电用水，保证用电安全；

严禁学生进入施工场地；

　　十、纠纷解决办法

　　建筑工程合同发生纠纷，甲乙双方应及时协商，协商不成，提请向人民法院解决。

　　十一、付款方式：

　　甲方按照乙方的建筑进度分期预付工程款。

入场第三天支伙食费贰仟元；

每倒好一层水泥板付款2万元。

每粉刷、贴好瓷砖一层付款5000元，余款验收合格后（扣除质保金百分之五）20天付清，质保金验收合格后一年内付清。

　　十二、其它

　　1、工程质量（材料除外）不符合要求的，乙方无尝返工，并赔偿损失。

　　2、每提早一天完工奖励100元，每拖延一天罚款50元。

如遇不可抗拒的自然天气，完工时间顺延。

　　十三、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本协议一式三份，甲乙双方各持一份。

本协议双方签字生效。

　　甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

　　二〇一四年四六月二十日

　　＊第三篇：

食堂外地油沟建设工程施工合同

　　…….食堂外地油沟

　　施工合同

　　发包人（全称）：

（简称甲方）

　　承包人（全称）：

（简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就………..食堂外地油沟施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

…………..食堂外地油沟砌筑工程

基础挖土方、回填、砌筑、贴砖、沟盖板施工（施工长度为米，地沟宽度依据现场实际情况确定）。

　　二、合同工期：

年月日（以甲方实际通知为准）

年月日

15天（遇雨天不能施工，顺延。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：

按现行工程质量验收评定标准，质量达合格。

　　四、合同价款

　　1、施工包干价按￥：

（含人工、机械、材料、税金、福利、安全费用、脚手架、模板、工具、辅料等）。

　　2、除渣按照500元/车的实际车数据实结算。

乙方开据足额发票。

　　五、发包人责任

　　发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）施工场地，确保施工场地具备施工条件。

（2）提供施工需水、电，保证施工期间的需要。

　　（3）确定地油沟位置。

　　（4）处理和协调相邻关系。

　　（5）按时支付工程款。

　　（6）甲方派现场代表，对现场质量、进度进行监督检查。

　　（7）甲方提供住宿。

　　六、承包人责任

　　承包人按约定的内容和时间完成工作：

（1）根据甲方设计草图，确保工程质量。

（2）按合同约定工期完成。

　　（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定施工。

　　（4）保护施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理场地达到甲方验收标准。

　　七、工程质量

　　工程质量应当达到合格标准，质量标准的评定以国家质量检验评定标准为依据。

因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　八、安全施工

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

发生安全事故，由承包人承担。

　　九、工程价款

　　增加的工程量由甲乙双方共同测量为准。

　　十、合同价款支付

　　元（大写：

壹万贰仟圆整）；

　　2、工程完工后一个月内，甲方检查没有工程质量问题，支付后续余款。

十一、材料供应

　　承包人负责采购合格的建筑实体材料。

　　十二、质量保修

　　保修期壹年。

　　1、工程完工、乙方开具发票后5个工作日内支付￥

　　十三、保险

　　承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

十四、补充内容

　　无。

　　十五、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第

（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁定

（二）依法向施工所在地的人民法院起诉。

　　十六、不可斥力

　　双方关于不可抗力的约定：

按有关规定执行。

　　十七、合同签字盖章之日生效，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　发包单位（签章）：

承包人（签章）：

　　经办人：

经办人：

　　电话：

电话：

年月日3

　　＊第四篇：

建设工程食堂合同

　　花园口华科高等塑料厂房建设工程

　　食堂承包合同

　　甲方根据需要将食堂承包给乙方经营﹑管理，经双方协商特签订本协议，甲﹑乙双方共同遵守执行︰一﹑合同双方︰

　　发包方︰（以下简称甲方）

　　承包方︰（以下简称乙方）

　　二﹑承包期限︰

　　从年月日至年月日止。

　　三﹑甲方责任︰

　　1.甲方为乙方无偿提供厨房所用的水﹑电。

　　2.甲方必须配合乙方提前预报就餐人数。

　　四﹑甲方权限︰

　　1.甲方有权对乙方进行各种行政管理，如：

为生﹑安全﹑治安﹑消防﹑综合治理﹑监督等，特别要禁止食物中毒事故发生，万一发生类似事