土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案241.docx
- 文档编号:12921800
- 上传时间:2023-04-22
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:27.50KB
土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案241.docx
《土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案241.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案241.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案241
土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案241
一、单项选择题
每题的备选项中,只有1个最符合题意
1.下列哪种情况下,劳动者与用人单位解除合同不能获得补偿______。
A.甲不胜任工作经调整后仍不胜任
B.乙因单位经济性裁员而解除劳动合同
C.用人单位主动与劳动者协商解除劳动合同
D.因为劳动者丙的原因而导致劳动合同无效
答案:
D
解答:
]因为劳动者自己的原因而导致劳动合同无效,不能获得补偿。
2.假设1990年,施工单位聘用刘某担任项目经理,与刘某签订15年的固定期限的劳动合同;工资为6000元,到2004年,施工单位主动与刘某协商解除合同,而该地上年度职工月平均工资是1500元,则下列说法正确的是______。
A.刘某可获得14个月工资的补偿
B.刘某可获得12个月工资的补偿,每月按4500元的标准
C.刘某可获得12个月工资的补偿,每月按6000元的标准
D.刘某可获得14个月工资的补偿,每月按1500元的标准
答案:
B
解答:
]劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。
3.《劳动合同法》的规定,用人单位自用工之日起满______不与劳动者订立书面劳动合同的,则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
答案:
D
解答:
]用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
4.关于劳动合同的履行和变更的叙述中,不正确的是______。
A.用人单位应该履行向劳动者支付劳动报酬的义务
B.依法限制用人单位安排劳动者的加班
C.劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
D.用人单位产生变动的,劳动合同终止履行
答案:
D
解答:
]劳动合同法规定:
用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项,不影响劳动合同的履行;人单位产生合并或分立等情况,原合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
所以D项错。
5.某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。
因为乙对此类项目策划工作经验不足,便以自己的名义与丙签订了协议。
丙按其请求完成了策划任务。
后因开发商拒付酬金,导致乙无法向丙支付酬金。
对此,下列说法中错误的是______。
A.丙无权请求开发商履行合同
B.丙可以请求乙履行合同
C.乙可以请求开发商履行合同
D.乙应向丙披露委托人
答案:
A
解答:
]在委托合同中,受托人因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人应向第三人披露委托人,第三人因而可选择受托人或委托人作为相对人主张其权利,但第三人不得变更选定的相对人。
6.建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。
建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70dB(A),夜间______(A)。
A.45dB
B.50dB
C.55dB
D.60dB
答案:
C
解答:
]施工现场噪声污染的防治,见下表。
1.排放建筑噪声要达标
建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。
建筑施工
场界环境噪声排放限值,昼间70dB(A),夜间55dB(A)。
夜间噪
声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。
夜间是晚22点到
早6点
2.噪声污染申报
使用机械设备要噪声污染的提前15天申报
3.禁止夜间产生噪声污染
城市市区噪声敏感建筑物集中区域禁止夜间施工,抢修、抢险、工艺
请求、特殊需要(要办证明和公告)的除外
7.在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是______。
A.在规划、设计、建造和使用过程中,采用新型墙体材料
B.执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理
C.合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效率
D.采用新型能源取代传统燃料
答案:
D
解答:
]国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备、限制使用能源消耗过高的技术、工艺、材料和设备,因而D选项的说法不全面。
8.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
发现安全事故隐患,应该及时向______报告;对违章指挥、违章操作的,应该立即制止。
A.项目负责人
B.安全生产管理机构
C.县级以上人民政府
D.项目负责人和安全生产管理机构
答案:
D
解答:
]专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
发现安全事故隐患,应该及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应该立即制止。
9.作业人员李某在脚手架上施工时,发现部分脚手架松动而可能倒塌,故停止了作业,这属于李某在行使______。
A.拒绝权
B.知情权
C.紧急避险权
D.检举权
答案:
C
解答:
]紧急避险权指直接危及人身安全时,停止作业、采取措施后撤离现场。
10.下列有关安全生产费用的提取和使用表述正确的是______。
A.管理原则是企业提取、政府使用、确保需要
B.应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新及职工福利的改善
C.文明施工费用由文明施工费、环保费、临时设施费、安全施工费构成
D.未作约定或约定不明的,合同工期在1年内的,建设单位预付文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的30%
答案:
C
解答:
]A项错,安全费用管理原则是企业提取、政府监管、确保需要、规范使用;B项错,应该用于施工安全防护用具及设施的打购和更新、安全放工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用;D项错,未作约定或约定不明的,合同工期在1年内的,建设单位预付文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%。
11.某工程项目于2009年7月5日签订了施工合同,该工程的开工报告于2009年7月15日批准,工程于2009年8月10日正式开工。
建设单位最迟应该于______前,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A.2009年7月15日
B.2009年7月30日
C.2009年8月10日
D.2009年8月15日
答案:
B
解答:
]依法批准开工报告的建设工程,建设单位应该自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
12.2010年3月12日,甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同,2010年5月22日,乙施工单位在对某处进行施工时,既没有设置明显标志,又未采取安全措施,李某不小心掉进了施工现场的基坑中,造成腿部受伤,花去医疗费8000元。
李某多次找该项目建设单位、施工单位索赔,双方互相推诿。
根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,承担该责任的主体应是______。
A.乙施工单位
B.甲建设单位
C.李某与甲建设单位
D.李某与乙施工单位
答案:
A
解答:
]未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,或未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的,施工单位应承担责任。
13.某项目在施工过程中,施工单位在抽排地下水时未采取防护措施,致使临近的甲单位印刷设备基础倾斜,因而造成甲单位损失了6万元人民币,根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,甲单位______。
A.只能自行承担这一损失
B.可以请求施工单位赔偿
C.应该请求监理单位赔偿
D.应该请求设计单位赔偿
答案:
B
解答:
]据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应该采取专项防护措施。
本题中施工单位在抽排地下水时未采取防护措施,违反了《建设工程安全生产管理条例》的规定。
所以应承担责任。
14.消防安全自我评估和教育培训和消防演练表述正确的是______。
A.消防安全重点单位每2个月、其他单位4个月自行或委托有资质的机构对本单位进行1次消防安全检查评估
B.施工单位加强对单位消防安全责任人、消防安管人、消防控制室操作人员及保安的消防安全培训
C.建立施工现场防火安全责任制度,确定消防安全负责人
D.保证在建工程竣工验收后消防通道、消防水源、消防设施等完好有效
答案:
B
解答:
]A项错,消防安全重点单位每季度,其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行1次消防安全检查评估;C项错,建立施工现场消防安全责任制度;确定消防安全负责人;D项错,保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材,消防安全标志等完好有效。
15.属于不符合我国《消防法》规定的行为是______。
A.在具有火灾、爆炸危险的场所禁止使用明火
B.在设有车间或仓库的建筑物内,设置员工集体宿舍
C.进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所禁止携带火种
D.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必需持证上岗
答案:
B
解答:
]施工单位应该将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离。
16.根据《建设工程质量管理条例》的规定,______必需按照工程设计请求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验,检验应该由书面记录和专人签字;未经检验或检验不合格的,不得使用。
A.监理单位
B.施工单位
C.建设单位
D.设计单位
答案:
B
解答:
]施工单位必需按照工程设计请求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应该由书面记录和专人签字;未经检验或检验不合格的,不得使用。
17.某工程于2009年3月15日通过竣工验收,建设单位于2009年3月31日办理了竣工验收备案手续。
按照《建设工程质量管理条例》的规定,该工程屋面防水工程的最低保修期限截止日期是______。
A.2011年3月15日
B.2011年3月31日
C.2014年3月15日
D.2014年3月31日
答案:
C
解答:
]屋面防水工程、有防水请求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。
建设工程的保修期起始日是竣工验收合格之日。
18.因为承包某工程项目需要,甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同,合同中约定:
乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司,单价500元/t。
同时双方又签订一份仓储合同,由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。
某晚,乙公司的仓库遭雷击起火,在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t,工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去休息了。
夜里,天降暴雨,剩余50t水泥全被冲毁。
根据我国《合同法》的规定,下列说法中,正确的是______。
A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
答案:
C
解答:
]因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。
当事人延迟履行后产生不可抗力的,不能免除责任。
19.甲公司和乙公司联合承包了某大型工程的设计和施工任务。
甲、乙双方在联合协议中约定:
双方的利润分成和债务承担比例均为50%。
在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题,尽管经由返工达到使用请求,但仍是给建设单位造成了10万元人民币的损失。
则建设单位______。
A.只能向甲公司请求赔偿全部损失
B.只能向乙公司请求赔偿全部损失
C.可以请求甲公司赔偿全部10万元人民币的损失
D.只能请求甲乙各赔偿5万元人民币的损失
答案:
C
解答:
]如果呈现赔偿责任,建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿,被请求方不得拒绝,但在赔偿后可以依据联合承包协议及各方过错大小,对超过自己应赔偿的那部分份额,有权向共同承包的其他方进行追偿。
20.下列关于动产抵押的表述正确的是______。
A.动产抵押的抵押权自交付时设立
B.以交通工具抵押无需登记即可对抗善意第三人
C.动产抵押的抵押权自抵押合同生效时设立
D.依法被查封的汽车可以设定抵押
答案:
C
解答:
]当事人未办理抵押物登记的,不得对抗第三人。
21.甲建设单位将其在建的商品住宅工程抵押给乙银行而获得相应的款项,当工程竣工验收合格后,甲却迟迟不向丙施工单位支付工程款,因而丙施工单位则占据该建筑而不交付给甲,使得已支付了全部购房款的丁单位的购房者不能顺利收房,则下列说法正确的是______。
A.乙银行应优先于丙施工单位
B.乙银行应优先于丁单位的购房者
C.丙施工单位的优先权可以对抗丁单位的购房者
D.丙施工单位的优先权不可对抗丁单位的购房者
答案:
D
解答:
]认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
22.保证期间,主债权与债务的变化,表述正确的是______。
A.债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任
B.债权人依法将主债务转让给第三人的,保证人必需承担保证责任
C.债权人依法将主债务转让给第三人的,经书面同意,保证人不承担保证责任
D.债权人依法将主债务转让给第三人的,经书面同意,保证人承担保证责任
答案:
D
解答:
]债权转让,保证责任不变,有约从约;债务转移,应经保证人书面同意,否则免责,有约从约。
23.法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是______。
A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释
B.法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规
C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
答案:
D
解答:
]宪法高于法律;法律高于行政法规;行政法规高于地方政府规章。
24.根据建设部《绿色施工导则》规定,在缺水地区或地下水位持续下降的地区,当基坑开挖抽水量______时,应进行地下水回灌。
A.大于20万m3
B.大于30万m3
C.大于40万m3
D.大于50万m3
答案:
D
解答:
]当基坑开挖抽水量大于50万m3时,应进行地下水回灌,并避免地下水被污染。
25.施工单位的应急预案应该组织专家评审,经评审后,由______签署公布。
A.专家组
B.法定代表人
C.项目负责人
D.主要负责人
答案:
D
解答:
]施工单位的应急预案评审后,由施工单位的主要负责人签署公布。
26.某工程建设项目,建设单位不按合同约定支付工程进度款,施工单位无法继续施工,经多次催告无效后,提出解除工程承包合同。
对解除的生效下列说法正确的是______。
A.通知建设单位即可
B.须建设单位同意
C.须经建设行政主管部门批准
D.必需经人民法院或仲裁机构确认
答案:
A
解答:
]承包单位合同解除的情形如下表:
合同
解除
特征
合同有效成立后,具备了法定或约定条件,因当事人一方或双方的意思表示而使合同
瓜葛归于消灭的行为
种类
1.约定解除合同:
即协商一致解除合同
2.法定解除合同:
①不可抗力;②明示、模式不履行;③延迟且催告无效;④延迟导致
合同目的无法实现;⑤其他
程序
通知到达合同解除;如有异议可诉讼或仲裁;异议期最长3个月,有约定从约定
施工
合同
的解除
发包方:
①承包方明示、暗示不履行;②工程延误且催告后合理期限内仍未完工;
③已完成工程质量不合格,拒绝修复;④转包、违法分包
承包方:
①未按约定支付工程款;②提供的主要材料、设备、构配件不符合强制标准;
③不履行约定的协助义务催告
施工合同解除的法律后果:
与合同无效的处理相同
27.下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中,正确的是______。
A.证人可以只提交书面证词不直接出庭作证
B.证人在庭审时应该旁听
C.法院可以请求证人进行对质
D.数个证人证明同一事实时,可以同时接受询问
答案:
C
解答:
]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定,证人应该出庭作证,证人确有困难不能出庭的,经法院许可,证人可以提交书面证言或视听资料通过双向视听传输技术手段作证,审判人员和当事人可以对证人进行询问,证人不得旁听法庭审理,询问证人时,其他证人不得在场,法院认为有必要的,可以让证人进行对质。
28.甲、乙公司双方在施工合同中约定,双方产生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。
后甲、乙双方产生合同纠纷,甲公司欲申请仲裁,却发现合同签订地没有仲裁机构,而甲、乙公司的住所地和合同履行地均有仲裁机构,但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。
为此,甲公司应该向______。
A.合同履行地法院起诉
B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁
C.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁
D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁
答案:
A
解答:
]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定,“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地”。
29.经行政复议的案件,复议机关抉择维持原具体行政行为的,______是被告。
A.行政复议申请人
B.做出原具体行政行为的行政机关
C.复议机关
D.复议机关的上级部门
答案:
B
解答:
]依法申请行政复议的公民,法人或其他组织是申请人,即原告,作出具体行政行为的行政机关是被申请人,即被告。
30.将各种不同的安全责任落实到应有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为______。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
答案:
C
解答:
]施工企业安全生产责任制的内容一般包括:
安全生产责任制的负责人包括第一责任人、直接管理责任人、具体岗位责任人的责任目标;责任人(岗位)职责范围和内容;责任评价与考核办法;问责与奖惩措施;责任档案。
31.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义做出的通报批评结果不服而申请复议,该复议应向______提出。
A.市质量监督站
B.区质量监督站
C.市建委
D.区建委
答案:
D
解答:
]对行政复议,应该按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请,如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,由申请人选择,可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议。
32.下列有关仲裁与民事诉讼的说法中,正确的有______。
A.所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决,也可以用诉讼的方式解决
B.请求仲裁机构解决纠纷,应以双方当事人之间有仲裁协议为条件,而进行民事诉讼则不请求双方当事人之间有民事诉讼协议
C.仲裁机构属国家事业单位,人民法院属国家司法机构
D.仲裁与法院审理案件均实行一裁终局制
答案:
B
解答:
]仲裁与民事诉讼不可并用,是或的瓜葛,如果选用仲裁,就不能采用民事诉讼的方式,所以A项错;仲裁机构属于民间机构,所以C项错;仲裁案件实行一裁终局制度,而人民法院审理案件实行两审终审制,所以D项错,只有B项是正确的。
33.在我国解决工程建设纠纷时经常适用的非诉讼的程序法主要是______。
A.劳动合同仲裁法
B.民事诉讼法
C.行政诉讼法
D.仲裁法
答案:
D
解答:
]非诉讼的程序法主要是《中华人民共和国仲裁法》。
34.二审法院对上诉案件,经由审理,认为一审判决事实清楚,但适用法律错误的,应该______。
A.驳回上诉,发回原审法院重审
B.开庭重新审理,查明事实后改判
C.依法改判
D.裁定撤销原判,发回原审法院重审
答案:
C
解答:
]二审人民法院对上诉案件,经由审理,按照下列情形分别处理:
①原判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决;②原判决适用法律错误的,依法改判;③原判决认定事实错误,或原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或查清事实后改判;④原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。
35.依据《行政诉讼法》,有关行政主管部门做出的下列行政行为中,建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是______。
A.甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证
B.乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标
C.丙行政主管部门罚款数额过大
D.丁建设行政主管部门以安全检查不合格为由查封现场吊装设备
答案:
B
解答:
]可提起行诉的行政处罚:
拘留、罚款、吊销证照、责令停产停业、没收财物;行政强制措施:
限制人身自由或对财产的查、扣、冻;认为侵犯经营自主权的;认为符合法定条件申请颁发证照,行政机关拒绝颁发或不予答复的;申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责,行政机关拒绝履行或不予答复的;认为没依法发给抚恤金的;认为行政机关违法请求履行义务的;认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的;法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
二、多项选择题
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
1.工程设计单位对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程,应该______。
A.在设计文件中注明,并提出具体施工意见
B.提出保障施工作业人员安全的措施建议
C.提出预防生产安全事故的措施建议
D.在施工单位作业前向施工单位做出说明和技术交底
E.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全
答案:
BCD
解答:
]设计单位的安全责任包括:
(1)科学设计的责任:
依法律、法规、强制标准。
(2)提出建议的责任:
涉及施工安全的提出指导意见;采用四新,应该提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
(3)承担后果的责任:
设计单位和注册建筑师等应对其设计负责。
(单位、个人双负责)
2.按照《建筑业企业资质管理规定》,下列关于建筑业企业资质证书的说法中正确的是______。
A.建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期为5年
B.在资质证书有效期内企业法定代表人等产生变更的,应该办理变更手续
C.企业合并后存续或新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级
D.企业改制后不再符合资质标准的,应按其实际达到的资质标准申请重新核定
E.建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的,其资质证书将被吊销
答案:
ABCD
解答:
]E选项表述错误,资质证书不会被吊销,但过了有效期就无法参与建设工程施工和招标投标流动了。
3.制定国家标准应该遵循的原则包括______。
A.必需做好与现行相关标准之间的协调工作
B.必需符合强制性标准和推荐性标准
C.积极采用国际标准和国外先进标准,并经认真分析论证或测试验证,符合我国国情
D.对需要进行科学试验或测试验证的项目,应该纳入各级主管部门的科研计划,认真组织实施,写出成果报告
E.纳入国家标准的新技术、新工艺、新设备、新材料,应该经有关主管部门或受委托单位鉴定,且经实践检验行之有效
答案:
ACDE
解答:
]制订国家标准应该遵循下列原则:
(1)必需贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策,密切结合自然条件,合理利用资源,充分考虑使用和维修的请求,做到安全适用、技术先进、经济合理。
(2)对需要进行科学试验或测试验证的项目,应该纳入各级主管部门的科研计划,认真组织实施,写出成果报告。
(3)纳入国家标准的新技术、新工艺、新设备、新材料,应该经有关主管部门或受委托单位鉴定,且经实践检验行之有效。
(4)积极采用国际标准和国外先进标准,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土木工程 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 试题 答案 241