管道施工合同范本.docx
- 文档编号:12794476
- 上传时间:2023-04-22
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:26.22KB
管道施工合同范本.docx
《管道施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管道施工合同范本.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
管道施工合同范本
篇一:
管道安装承包合同
工程内部承包责任书
(管道安装)合同编号:
xx-01甲方:
乙方:
(承包人)
根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。
第一条工程名称:
xxxxxxxxxxxx工程
第二条工程地点:
xxxxxxxxxxxx厂内
第三条签订地点:
xx市
第四条工程范围内容及承包方式
一、工程范围内容:
1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装,包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装;所包含的管托的制安;
2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷;
3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面,根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理;
4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接,确保焊接质量;管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行;管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证,施焊项目并与操作证上相符,并按探伤比例的规定拍片合格;
5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设,乙方需提前1-2天提出申请。
二、承包方式:
本工程采用如下包干方式
1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。
乙方应注意节约并严格按图施工,对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。
2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运(只包人工费用)、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等;施工人员食宿差旅费用(甲方提供住宿房间)。
乙方可在甲方饭堂搭伙,按甲方相应伙食标准扣除。
第五条:
工程工期要求:
1、乙方进场施工人员初期约10人,其中保证持证焊工3人,管工(大工)3人。
并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员,高峰期不少于25人。
当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时,乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场,若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时,甲方有权马上更换施工队伍,乙方同意无条件退场,并承担由此造成的经济损失。
2、本工程暂定2011年9月10日正式开工,乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工,并最终交付使用,具体开工时间以甲方书面通知为准。
3、以上工期乙方必须按期完成,不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。
若因乙方原因延误总工期的,每延误1天,按800元/天罚款。
逾期15天末完工的,甲方有权单方面终止合同。
按违约处理,乙方同意承担全部责任。
4、若因乙方施工进度原因,甲方被业主或监理书面催告一次以上,或经甲方二次书面催告,乙方仍未能满足甲方的进度需要,甲方在提前七天通知后,有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分,乙方除承担违约责任外,还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。
第六条:
工程造价及结算
1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价,具体单价为:
xx元/寸径,寸径计算方式:
按常规规定要求dn25管道为1寸,dn200管道为8寸,其余管道等均按相应计算所得。
完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。
在本合同履行期间,本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。
2、本工程施工单价已综合考虑了:
施工人员的进出场费;工程赶工、少量的停工误工费用;安装工作与其它施工间的交叉配合费用;管线的变更等因素影响的费用,不合格产品乙方应无条件返工。
3、结算程序:
工程完工,按规定程序完成内部承包结算手续。
第七条:
工程质量和检查验收
1、为保证施工质量,维护甲方信誉,乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定,自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。
2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。
3、乙方应在工序完成自检合格的基础上,向现场主管提请验收,合格后才能进入下道工序的施工。
隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。
末经验收认可的,乙方同意承担全部责任。
4、为保证工程质量,本工程绝不许乙方再分包或转包。
5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供,并整理好交甲方统一归档。
乙方对提供资料的真实性负全责。
乙方同意承担全部不利后果。
6、按规范规定的管道焊缝检测,由乙方负责做试件并送检,甲方承担费用(只限于一次性检测费,同一宗试件因不合格造成多次送检,费用由乙方负责)。
第八条:
甲方责任
1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续,适当扣除乙方相关办理人工费用。
同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。
并组织图纸会审和现场交底。
2、按时供应主材、设备、配件。
3、提供施工作业指导书、下料图等。
并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。
4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划,检查督促其每天工作量按计划完成。
5、及时协调好对内对外等各方面的关系。
第九条:
乙方责任
1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场,负责进度和质量的落实,并接受项目部的督促和检查。
承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。
2、负责现场动火点作业的监护(监护人需统一经过石化厂学习考试合格后,方可上岗);现场每天确认有动火作业票、用电票,并要求做好一切防火措施,管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好,电缆用彩板瓦遮盖完毕,并做好管线焊接接火盆挂设后,才允许焊接动火、用电作业,否则一律不得开工。
没有占道票,严禁占道施工,根据施工需要,确实须占道施工,需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工,甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道,并办理好占道票后,方可占道施工。
3、根据甲方总进度要求,编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。
4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。
5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场,并接受石化厂进埸前和上岗前安全文明生产教育,取得进场证后,方可进场施工;并随时接受石化厂内的检查管理,乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。
6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件等有关资料,提供主要施工使用机具详细资料,经甲方审批后方可进场。
特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书,并复印给甲方备案报审。
以上备案的证书与现场本人必须相符,弄虚作假的,乙方同意承担全部不利后果。
7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。
8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果,除按规定责令限期及时纠正外,项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。
第十条:
施工纪律和规定
1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。
与项目部负责人及其他班组团结协作,紧密奋战,绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检查、监督的行为,更不容许越过项目部直接与甲方或其它施工单位发生关系,如有发现,即作违约处理,并进行罚款。
2、承包队进入工地现场,必须遵守公司纪律,严格按照施工规范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。
如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改进者,或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者,现场经理提出更换队伍的,乙方同意无条件撤场,并承担违约责任。
对不服项目部管理的工人,现场经理有权勒令其离开工地。
3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意,乙方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可实施,擅自撤人的,一人次罚款500元人民币。
4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度,提出付款申请表报公司批准后支付;原则上乙方到场施工后,根据工程进度完成情况,再提出付款申请。
承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人(或书面委托的代理人)亲自办理手续。
5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套,焊工必须配备保温筒,管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。
严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。
6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节,按重置价赔偿,遗失设备工具按原价赔偿。
如其员工盗窃工具及材料和边角料,除向责任人追回损失和进行教育外,由其承包人负连带责任,发现一次罚款二千元,在承包人工程款中扣除。
情节严重的送当地公安部门处理。
7、承包人必须服从项目经理的整改安排,不服从整改安排或拖延整改或不做零星工作量,项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成,乙方同意支付由此产生的全部费用。
8、承包人在工程完工后,结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备,项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。
第十二条:
安全文明施工:
1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的全部费用。
乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。
甲方现场代表有权对违规者作出处罚,情节严重者可勒令当事人离开施工现场。
2、乙方必须文明施工,按时清理现场,按要求堆放材料,边角料及时清理归堆。
如果管理不到位,乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。
甲方现场代表有权对违规者作出处罚,并安排其他人员来完成,乙方同意承担由此产生的全部费用。
3、乙方必须服从工地的统一管理,遵守业主和项目部的安全文明生产各项规定,乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。
要求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带,且安全带必须系在固定的物件上,否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。
4、为提高公司的整体形象,现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。
如乙方人员拒穿公司工作服,乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用,当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。
5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。
甲方现场代表可强制其承包人执行。
6、乙方应建立防火和施工安全防护措施,遵守和执行总承包商及甲方防火、安全施工、文明施工等规定。
否则,由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。
7、乙方在施工中发生任何安全事故,要立即书面报告甲方,所造成经济损失和安全责任,除乙方能证明是甲方直接原因引致外,均由乙方承担。
8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时,乙方应承担全部的经济责任。
第十三条:
违约和返工:
1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量,或已能预测不能按合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付,甲方有权提前或及时终止本合同,找其他职工来完成,乙方同意无条件地服从,发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失,乙方同意全部承担。
3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任,或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的,乙方同意100%赔偿全部费用。
4、乙方违约,甲方据此可采取:
要求停工整顿,直到甲方满意为止;终止合同;其它甲方认为必要的措施。
甲方采取一项或多项措施,由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。
5、由于乙方原因,致使甲方无法收取到业主工程进度款的,由乙方承担责任。
第十四条:
本合同中未尽事宜双方友好协商解决。
经协商30天内仍不能达成协议时,提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。
第十五条:
本合同一式两份,双方签字(盖章)生效。
原件双方各执一份。
甲方合同主谈人:
乙方(承包人):
日期:
日期:
甲方现场代表联系电话:
联系电话:
压力容器制作报价单
一、压力容器设备制作承包单价:
1、不锈钢制作:
4500元/吨;
2、碳钢制作:
3500元/吨
二、压力容器设备制作承包方式:
1、以上单价包含人工、食宿费用;
2、不包含主材、辅材、劳保、制作水电等其他费用;
3、不包含设备加工件等的委外加工费用;篇二:
管道安装合同
安装合同
发包方(甲方):
银邦金属复合材料股份有限公司
承包方(乙方):
昆山正兴深冷工程有限公司
根据<<中华人民共和国合同法>>,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。
一、工程概况
a、工程地点:
飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。
b、承包范围:
氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。
c、承包方式:
包工包料。
d、工期:
合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。
二、合同修改:
除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分
的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、工程质量标准:
验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方
所提供图纸为技术标准。
四、合同价款:
a、本合同价款(大写):
捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整(小写:
)881810.00b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。
五、工程款支付方式:
合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。
工程完
工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款项。
5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。
所有安装费用付款方式为银行电汇。
六、双方责任
甲方责任:
a、负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;
b、负责委派项目负责人做好安装协调工作;
乙方责任:
a、负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、
优质服务;
b、主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任
事故均由四方负责;
c、工程所需工具等由乙方自行解决;
d、认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;
e、负责委派项目负责人做好协调工作。
七、验收:
工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有
关部门进行验收,并办理验收、移交手续。
若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。
由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。
八、质保期:
质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,
本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。
九、违约责任:
1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1%
每天支付违约金直至完工为止。
2、
3、如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利;若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方
所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。
造成损失的,由甲方承担赔偿责任。
十、合同纠纷及解决方式:
1、凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解
决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;
2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继
续履行;
3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十一、不可抗力:
任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义
务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。
但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
十二、附件:
附件1为图纸
十三、其它:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:
银邦金属复合材料股份有限公司
委托代表人:
电话:
传真:
乙方:
昆山正兴深冷工程有限公司
委托代表人:
电话:
传真:
附件1飞而康车间一期压
力管道施工图20140125篇三:
管道安装合同范本
动力站房管网工程施工合同
发包人(全称):
潍坊瑞驰汽车系统有限公司
承包人(全称):
山东国舜建设集团有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本
合同。
一、工程概况
工程名称:
潍坊瑞驰汽车系统有限公司动力站房管网安装工程工程地点:
潍坊瑞驰汽车系统有限公司
二、工程承包范围
承包范围:
动力站房管网施工项目
三、合同工期
竣工日期:
以开工令确定的开工日至约定完工日为准
合同工期总日历天数:
天。
四、质量标准
工程质量标准
五、合同价款:
金额(大写)伍拾壹万元整六、约定条款
(一)、词语定义及合同文件
1.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
①本合同书
②承包人报价及材料报价单
③标准、规范及有关技术文件
④图纸
⑤双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组
成部分。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情
况下,由双方协商解决(或先由监理公司作出解释);双方意见仍不
能一致的,按约定的争议解决方式解决。
2.语言文字和适用法律、标准及规范①本合同使用汉语。
②适用法律和法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》等现行的有关法律、法规及规定。
③适用标准、规范:
现行的施工规范和质量检验收标准。
3.图纸:
发包人向承包人提供原设计方案图。
(二)、双方一般权利和义务
1.工程师①监理单位委派的工程师姓名:
职务:
监理工程师。
发包人委托的职权:
按《监理合同》对本工程实施全过程监理
需要取得发包人批准才能行使的职权:
重大设计变更、合同修订、增加工程量、进度款支付、工程决算的审定。
③发包人派驻的工程师姓名:
职务
职权:
该工程发包人应有的权利
2.项目经理
①承包方委派的项目经理姓名:
职务:
项目经理
职权:
代表承包方履行合同约定的权利和义务
3.发包人工作
(1)发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
合同签定7日内组织工作面交接验收并具备施工条件。
②将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
承包人进场前接至施工现场,并保证施工期间需要。
③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
已满足施工条件为准。
④工程地质和地下管线资料的提供时间:
______________
⑤由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开工前办理完施工许可证及其本工程施工所需所有证件、批件。
⑥水准点与座标控制点交验要求:
开工前二日内发包人以书面形
式提供并现场交验,承包人核对、复验。
⑦图纸会审和设计交底时间:
承包人自行设计并经监理工程师及发包人签字认可(时间以签字时间为准)。
⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文
物保护建筑)、古树名木的保护工作:
无地下工程,与本合同无关。
⑨双方约定发包人应做的其他工作:
协调与其他施工单位、监理单位、承包方现场交接验收,其他相关事宜双方协商。
(2)发包人委托承包人办理的工作:
①委托承包方细化施工图;②委托其它事项,双方另行协商。
4.承包人工作
承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
①设计文件提交时间:
合同签订前7日内提供细化施工图2套。
②应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月25日前提供本月
经监理工程师验收的完成工程量报表,及下月施工计划和材料设备需
用量计划一式叁份,发包人收到后7个工作日审核确认。
③承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:
按有关文件规定办理及管理。
④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
无
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
无。
⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
承包人负责已完工
程的保护工作,保护期间因承包人自身原因发生损坏,承包人自费予
以修复;如因承包方或者第三方原因造成成品损坏,由发包人协调处理,费用由发包方代第三方支付,若发包人提前使用或提出特殊保护要求,费用由发包人承担
⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建
筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
无。
⑧施工场地清洁卫生的要求:
i、按文明施工的要求作好施工场
地清洁卫生工作,ii、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规
定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反
有关规定造成的损失和罚款;iii、工程竣工时应及时清理现场,交
工时工程必须做到工完料净、场地清;承包人必须把由其施工所产生
的各类垃圾及废物运走,所有费用由承包人负责。
⑨双方约定承包人应做的其他工作:
双方另行协商。
(三)、施工组织设计和工期
1.进度计划①承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
开
工7日内提供进度计划,开工日期以监理工程师下发的开工令为准;若发包人要求图纸变更及时间调整,工期相应顺延。
②工程师确认的时间:
监理工程师应在收到承包人提交的有关工
程资料文件后3个工作日内作出批复。
③如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符,根据工
程师的要求,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认
后执行。
因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无
权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管道 施工 合同范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)