一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集第4098篇.docx
- 文档编号:12580517
- 上传时间:2023-04-20
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:30.76KB
一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集第4098篇.docx
《一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集第4098篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集第4098篇.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级造价工程师《建设工程造价管理》复习题集第4098篇
2019年国家一级造价工程师《建设工程造价管理》职业资格考前练习
一、单选题
1.如果投标单位在某一个标段已中标,则在其他标段的评标中( )。
A、按照招标文件规定的百分比乘以总报价后,在评标价中扣减此值
B、按照招标文件规定的百分比乘以总报价后,在评标价中增加此值
C、以不得对多个标段同时投标为由拒绝其投标
D、以其投标价作为评标价,不再做修正
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第3节>施工评标与授标
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是施工评标与授标。
对同时投多个标段的评标修正,一般的做法是,如果投标单位在某一个标段已中标,则在其他标段的评标中按照招标文件规定的百分比(通常为4%)乘以总报价后,在评标价中扣减此值。
2.工程项目竣工结算在最后一个单项工程竣工计算审查确认后( )天内汇总,送建设单位后30天内审查完成。
A、5
B、10
C、15
D、20
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第5节>工程结算及其审查
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是工程价款的计算及其审查。
工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总,送建设单位后30天内审查完成。
3.代理型CM合同由建设单位与分包单位直接签订,一般采用()的合同形式。
A、固定单价
B、可调总价
C、GMP加酬金
D、简单的成本加酬金
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>工程项目发承包模式
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是工程项目发承包模式。
由于代理型合同是建设单位与分包单位直接签订,因此,采用简单的成本加酬金合同形式。
4.根据我国现行的管理规定,资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质的情况包括()。
A、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务
B、转包承接的工程造价咨询业务
C、涂改资质证书
D、资质有效期满未申请延续的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第4节>工程造价咨询企业资质管理
【答案】:
D
【解析】:
有下列情形之一的,资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质:
(1)工程造价咨询企业资质有效期满,未申请延续的;
(2)工程造价咨询企业资质被撤销、撤回的;
(3)工程造价咨询企业依法终止的;
(4)法律、法规规定的应当注销工程造价咨询企业资质的其他情形。
5.下列选项中关于财务基准收益率的描述不正确的是( )。
A、财务基准收益率是衡量项目财务内部收益率的基准值
B、财务基准收益率是项目财务可行性的主要判据
C、财务基准收益率是方案比选的主要判据
D、财务基准收益率是投资者在相应项目上最高可接受的财务收益率
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第1节>工程项目经济评价
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是工程项目经济评价。
财务基准收益率系指工程项目财务评价中对可货币化的项目费用和效益采用折现方法计算财务净现值的基准折现率,是衡量项目财务内部收益率的基准值,是项目财务可行性和方案比选的主要判据。
财务基准收益率反映投资者对相应项目占用资金的时间价值的判断,应是投资者在相应项目上最低可接受的财务收益率。
6.工程项目的多次计价是一个()的过程。
A、逐步分解和组合,逐步汇总概算造价
B、逐步深入和细化,不断接近实际造价
C、逐步分析和测算,逐步确定投资估算
D、逐步确定和控制,逐步积累竣工结算价
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第1节>工程造价及计价特征
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是工程造价及其计价特征。
工程项目需要按程序进行策划决策和建设实施,工程计价也需要在不同阶段多次进行,以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性。
多次计价是一个逐步深入和细化,不断接近实际造价的过程。
7.某建筑企业年初从银行贷款600万元,年名义利率8%,按季度计算并支付利息,则每季度末应支付利息()万元。
A、11.29
B、12.00
C、12.76
D、15.59
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>等值计算
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是等值计算。
每季度末利息=600×8%/4=12(万元)。
8.根据《标准施工招标文件》,施工单位接受索赔处理结果的,建设单位应在作出索赔处理答复后( )天内完成赔付,施工承包单位不接受索赔处理结果的,按合同中争议解决条款的约定处理。
A、14
B、21
C、28
D、42
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>工程变更与索赔管理
【答案】:
C
【解析】:
施工单位接受索赔处理结果的,建设单位应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付,施工承包单位不接受索赔处理结果的,按合同中争议解决条款的约定处理。
9.根据《合同法》,合同价款或者报酬约定不明确,且通过补充协议等方式仍不能确定的,应按照( )的市场价格履行。
A、接受货币方所在地
B、合同订立地
C、给付货币方所在地
D、订立合同时履行地
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>合同法
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是合同法。
价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。
10.工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的( )。
A、定义和定位
B、功能分析
C、方案比选
D、经济评价
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第1节>工程项目策划
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是工程项目策划。
工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位,全面构想一个待建项目系统。
11.下列引起投资偏差的原因中,属于业主原因的是()。
A、结构变更
B、地基因素
C、进度安排不当
D、投资规划不当
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>工程费用动态监控
【答案】:
D
【解析】:
在引起投资偏差的原因中,业主原因主要包括增加工程内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不健全、未按时付款、协调出现问题。
12.根据《标准施工招标文件》,除专用合同条款另有约定外,解释合同文件包括:
①技术标准和要求;②图纸;③中标通知书;④投标函及投标函附录;⑤合同协议书。
以上解释合同文件的优先顺序为()。
A、⑤—①—②—④—③
B、⑤—③—④—①—②
C、③—④—⑤—②—①
D、⑤—②—③—①—④
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第6节>工程施工合同管理
【答案】:
B
【解析】:
组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:
①合同协议书;②中标通知书;③投标函及投标函附录;④专用合同条款;⑤通用合同条款;⑥技术标准和要求;⑦图纸;⑧已标价工程量清单i⑨其他合同文件。
13.某工程计划外购商品混凝土3000m3,计划单价420元/m3,实际采购3100m3,实际单价450元/m3,则由于采购量增加而使外购商品混凝土成本增加()万元。
A、4.2
B、4.5
C、9.0
D、9.3
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工成本管理
【答案】:
A
【解析】:
成本分析见下表:
14.关于施工成本核算中折旧描述正确的是()。
A、固定资产折旧从固定资产投入使用月份起,按月计提
B、停止使用的固定资产,从停用月份起,停止计提折旧
C、企业无权选择具体折旧方法和折旧年限
D、折旧年限和折旧方法一经确定,不得随意变更
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工成本管理
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是施工成本管理。
固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起,按月计提。
停止使用的固定资产,从停用月份的次月起,停止计提折旧。
企业按财务制度的有关规定,有权选择具体折旧方法和折旧年限,在开始实行年度前报主管财政机关备案。
折旧年限和折旧方法一经确定,不得随意变更。
需要变更的,由企业提出申请,并在变更年度前报主管财政机关批准。
15.《合同法》规定,执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照()计价。
A、合同签约时的价格
B、合同签约后一个月的政府指导价
C、交付时的价格
D、合同签约后一个月的政府定价
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>合同法
【答案】:
C
【解析】:
《合同法》规定,执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。
16.工程纠纷采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后( )天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。
A、7
B、14
C、28
D、40
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第3节>施工合同示范文本
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是施工合同示范文本。
采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后28天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。
17.互斥方案经济评价中,属于静态评价方法的指标是()。
A、增量投资回收期
B、增量内部收益率
C、净现值
D、净年值
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>经济效果评价方法
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是经济效果评价方法。
互斥方案静态分析方法常用增量投资收益率、增量投资回收期、年折算费用、综合总费用等
18.下列关于PPP项目财政承受能力论证的说法,正确的是()。
A、财政承受能力论证的结论分为“通过论证”和“未通过论证”
B、对可行性缺口补助模式的项目,在项目运营补贴期间,政府承担全部直接付费责任
C、财政支出能力评估,是根据PPP项目预算支出责任,评估PPP项目实施对今后年度财政支出的影响
D、每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任,占一般公共预算支出比例应当不超过20%
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>项目融资的主要方式
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是项目融资的主要方式。
选项B错误,政府付费模式下,政府承担全部运营补贴支出责任;可行性缺口补助模式下,政府承担部分运营补贴支出责任;使用者付费模式下,政府不承担运营补贴支出责任。
选项C错误,财政支出能力评估,是根据PPP项目预算支出责任,评估PPP项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。
选项D错误,每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任,占一般公共预算支出比例应当不超过10%。
19.根据国家有关规定,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由()组织召开专家论证会。
A、建设单位
B、监理单位
C、施工单位
D、设计单位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第3节>工程项目施工组织设计
【答案】:
C
【解析】:
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
20.办理开工报告的,自开工报告批准之日起( )日内,将保证安全施工的措施报送工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A、5
B、10
C、15
D、30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第1节>建设工程安全生产管理条例
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是建设工程安全生产管理条例。
依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
21.某产品运用价值工程分析,进行方案创新,产生了甲、乙、丙、丁四个方案。
有关各方案的部分数据如下表,则优选方案应是()。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>价值工程方法
【答案】:
A
【解析】:
价值指数最大的为优选方案。
本题的关键是计算价值指数,根据价值指数=功能指数/成本指数、∑功能指数=1和∑成本指数=1,将以上表格填好,可以得到丙的价值指数为0.8,丁的价值指数为1.35;即甲的价值指数最大,甲为优选方案。
22.监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后,应与建设单位共同研究,确认存在变更的,应在收到施工单位书面建议后的()天内作出变更指示。
A、3
B、7
C、10
D、14
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>工程变更与索赔管理
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是工程变更与索赔管理。
变更建议应阐明要求变更的依据,并附必要的图纸和说明.监理人收到施工承包单位书面建议后,应与建设单位共同研究,确认存在变更的,应在收到施工承包单位书面建议后的14天内作出变更指示。
经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复施工承包单位。
23.在建设产品生产中应用价值工程原理时,应()。
A、在分析结构、材质等问题的同时,对建筑产品的必要功能进行定义
B、首先确定建筑产品的设计方案,然后再进行功能分析和评价
C、在分析功能的基础上,再去研究结构、材质等问题
D、在分析结构、施工工艺的基础上确定建筑产品的功能
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>价值工程的基本原理和工作程序
【答案】:
C
【解析】:
本题考核的内容是价值工程的有关特点。
价值工程的核心是对产品进行功能分析。
价值工程分析产品,首先不是分析其结构,而是分析其功能。
在分析功能的基础之上,再去研究结构、材质等问题。
24.下列关于契税纳税对象的说法正确的是()。
A、国有土地使用权出让,转让方需补交土地增值税
B、国有土地使用权转让,转让方无须交土地增值税
C、以房产抵债或实物交换房屋不能视同买卖房屋
D、单位之间进行房地产交换还应交土地增值税
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>与工程项目有关的税收规定
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是契税。
契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。
具体包括以下五种情况:
①国有土地使用权出让(转让方不交土地增值税)。
②国有土地使用权转让(转让方还应交土地增值税)。
③房屋买卖(转让方符合条件的还需交土地增值税)。
以下几种特殊情况也视同买卖房屋:
以房产抵债或实物交换房屋;以房产做投资或做股权转让;买房拆料或翻建新房。
④房屋赠与,包括以获奖方式承受土地房屋权属。
⑤房屋交换(单位之间进行房地产交换还应交土地增值税)。
25.根据国家现行规定,下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。
A、无论规模大小,建设项目完工后均应进行初验,然后进行正式验收
B、建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志
C、由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告
D、施工单位必须及时编制竣工决算,分析投资计划执行情况
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>工程项目建设程序
【答案】:
C
【解析】:
规模较大、较复杂的工程项目应先进行初验,然后进行正式验收。
规模较小、较简单的工程项目,可以一次进行全部项目的竣工验收,故选项A说法不正确;竣工图不是施工单位绘制的,故选项B说法不正确;建设单位编制工程竣工决算,故选项D说法不正常;工程项目全部建完,由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
26.项目管理实施规划是在开工之前由()编制,并报企业管理层审批的工程项目管理文件。
A、建设单位负责人
B、施工单位技术负责人
C、施工项目经理
D、总监理工程师
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第3节>工程项目计划体系
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是工程项目计划体系。
项目管理实施计划是在开工之前由施工项目经理编制,并报企业管理层审批的工程项目管理文件。
27.关于仲裁的说法,正确的是( )。
A、仲裁是诉讼的前置程序
B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力
C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请
D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>合同法
【答案】:
C
【解析】:
本题考查的是合同法。
选项A错误,根据我国《仲裁法》,对于合同争议的解决,实行“或裁或审制”。
即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。
选项B、D错误,仲裁裁决具有法律约束力。
合同当事人应当自觉执行裁决。
不执行的,另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。
28.建设工程施工合同约定,施工企业未按节点工期完成约定进度的,建设单位可解除合同,此约定属于合同的( )。
A、附条件解除
B、附期限解除
C、附期限终止
D、附条件终止
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>合同法
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是合同法。
当事人对合同的效力可以约定附条件。
附生效条件的合同,自条件成就时生效。
附解除条件的合同,自条件成就时失效。
29.中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时通知未中标人,并与中标人在( )日内签订书面合同。
A、5
B、10
C、15
D、30
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第3节>施工评标与授标
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是施工评标与授标。
招标单位与中标单位应自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标单位的投标文件订立书面合同。
一般情况下,中标价就是合同价。
招标单位与中标单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议,
30.下列关于要约和要约邀请的说明,正确的是()。
A、要约不能撤销,只能撤回
B、商业广告不能视为要约
C、要约邀请是订立合同的一个必经过程
D、要约到达受要约人时生效
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>合同法
【答案】:
D
【解析】:
要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
但有下列情形之一的,要约不得撤销:
①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;②受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了准备工作。
商业广告的内容符合要约规定的,视为要约。
要约邀请不是订立合同的一个必需的过程。
要约到达受要约人时生效。
31.某工程的双代号网络计划如下图所示(单位:
天),该网络计划的关键线路为()。
A、①→③→⑤→⑥
B、①→③→④→⑤→⑥
C、①→②→③→④→⑤→⑥
D、①→②→③→⑤→⑥
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第5节>网络计划时间参数计算
【答案】:
B
【解析】:
本题考查的是网络计划时间参数的计算。
选项A:
17天;选项B:
18天;选项C:
17天;选项D:
16天。
选项B线路最长,是关键线路,故B选项正确。
32.施工项目成本计划的基本方法是()。
A、技术进步法
B、平均年限法
C、三点估算法
D、指数平滑法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工成本管理
【答案】:
A
【解析】:
成本计划的基本方法包括:
目标利润法、技术进步法、按实计算法、定率估算法(历史资料法)。
33.某工程双代号时标网络计划如下图所示,根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线,下列描述正确的是()。
A、C工作实际进度拖后2周,影响工期2周
B、D工作实际进度超前2周,不影响工期
C、E工作实际进度拖后1周,不影响工期
D、E工作实际进度拖后1周,影响总工期1周
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第5节>网络计划执行中的控制
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是前锋线比较法。
选项A,C工作实际进度拖后2周,其总时差为1周,所以影响工期1周;选项B,D工作实际进度拖后3周,其总时差为1周,所以影响总工期2周;选项C,E工作实际进度拖后1周,影响总工期1周。
34.( )是要根据市场需求,综合考虑投资能力和最有利的投资方案,决定工程项目的规格和档次。
A、工程项目定义
B、工程项目功能分析
C、工程项目方案比选
D、工程项目定位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第1节>工程项目策划
【答案】:
D
【解析】:
本题考查的是工程项目策划。
工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质。
工程项目定位是要根据市场需求,综合考虑投资能力和最有利的投资方案,决定工程项目的规格和档次。
35.某工程按全等节拍流水组织施工,共分4道施工工序,3个施工段,估计工期为72天,则其流水节拍应为()天。
A、6
B、9
C、12
D、18
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第4节>流水施工的基本组织方式
【答案】:
C
【解析】:
施工过程N=4个,施工段M=3个,工期T=72天。
全等节拍流水施工组织中,
36.根据我国《合同法》,债权人自撤销事由发生之日起( )年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
A、1
B、2
C、3
D、5
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第4节>合同法
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是合同法。
撤销权消灭:
①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
37.从市场交易角度分析,工程造价是指在工程发承包交易活动中形成()。
A、总投资费用
B、建设工程总费用
C、全部固定资产投资费用
D、建设工程动态投资费用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第1节>工程造价及计价特征
【答案】:
B
【解析】:
从市场交易角度分析,工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。
从投资者(业主)角度分析,工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
38.某建设项目需投资1000万元,有甲、乙、丙三个筹资方案,有关数据见下表(单位:
万元)。
已知银行借款年利率为6%,发行债券年利率为8%,普通股每股价格为10元,所得税率为30%,则EBIT在( )内,乙方案最佳。
筹资方案
筹资方式
甲
乙
A、0~72万元
B、72万~78万元
C、78万元以上
D、68万~78万元
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第1节>资金成本与资本结构
【答案】:
A
【解析】:
本题考查的是资金成本与资本结构。
首先计算甲、乙、丙两两方案之间的每股收益无差别点,然后画出下图,分析在什么范围内乙方案的每股收益最大,即为乙方案最佳。
39.施工合同履行过程中,监理人在收到施工单位的变更书面建议后,经研究同意变更的,应由( )书面答复施工单位。
A、建设单位
B、监理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程造价管理 一级 造价工程师 建设 工程造价 管理 复习题 4098