新建广州至汕尾铁路工程.docx
- 文档编号:1254479
- 上传时间:2022-10-19
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:20.75KB
新建广州至汕尾铁路工程.docx
《新建广州至汕尾铁路工程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新建广州至汕尾铁路工程.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
新建广州至汕尾铁路工程
新建广州(新塘)至汕尾铁路工程
征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理等第三方审价咨询
招标公告
招标编号:
.招标条件
本招标项目新建广州(新塘)至汕尾铁路工程根据《中国铁路总公司广东省人民政府关于新建广州(新塘)至汕尾铁路工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函﹝﹞号)批复同意立项;《中国铁路总公司广东省人民政府关于新建广州(新塘)至汕尾铁路工程初步设计的批复》(铁总鉴函﹝﹞号)批复同意初步设计。
建设资金来自中国铁路总公司、广东省人民政府、银行贷款。
项目出资比例为:
征地拆迁有由广东省政府出资;工程投资资本金广东省占,中国铁路总公司占,资本金以外资金采用国内银行贷款。
招标人为中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部。
项目已具备招标条件,现进行公开招标。
.项目概况与招标范围
项目概况
广汕铁路自广深铁路新塘站引出,向东经广州市所辖增城区,惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县和城区,至厦深铁路汕尾站,新塘站西端(广深铁路第Ⅲ线本线设计起点)至汕尾站东端车档(),新建线路长。
全线新设新塘、增城南、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石座车站,并改扩建既有汕尾站。
正线工程
新塘(含)至汕尾(含)段,新建正线全长,含广州枢纽、惠州地区和汕尾地区配套工程,不含先期开工段相关内容。
地区配套工程
广州枢纽
广州北站站改及广州北至长岗上下行联络线:
上行联络线(京广线)至,长;下行联络线(京广线)至,长。
新塘站站改,含既有广深四线改建工程和新建新塘信号楼等土建工程;
新建新塘动车所、动车组走行线公里。
惠州地区
赣深铁路惠州北站至广汕铁路广州方向上下行联络线:
上行联络线(广汕)至,长;下行联络线(广汕)至(赣深铁路),长。
汕尾地区
汕尾站改扩建工程及汕尾站广汕至厦深铁路联络线单线公里。
上行联络线
(广汕)至(厦深线),长;下行联络线(广汕)至厦深线),长。
技术标准
铁路等级:
高速铁路;
正线数目:
双线;
正线间距:
米;
设计行车速度:
公里小时;
最小曲线半径:
一般地段米,困难地段米;
最大坡度:
‰,困难条件下‰;
到发线有效长度:
米;
列车运行控制方式:
自动控制;
调度指挥系统:
综合调度集中;
最小行车间隔:
分钟;
轨道类型:
Ⅰ型双块式无砟轨道。
招标范围
新建广州(新塘)至汕尾铁路工程施工图全部内容的征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理等第三方审价咨询服务。
主要内容:
征地拆迁
征地拆迁全过程监督;
征拆基本情况、征地拆迁数量、补偿费用的计算依据、补偿标准与支付依据、补偿金额是否支付到位等审核。
受建设单位委托承担验工计价审核、资料收集、资金监管、税费审核等部分管理工作,按阶段(季度、年度、征地拆迁费用调整、概算清理、竣工决算等)提交相应的咨询报告。
道路改移、三电迁改、通信防干扰和油、燃气、水管路迁改(含地面、地下各种管线迁改等)
全过程参与,包括但不限于迁改数量的确认、费用的审核;国防光(电)缆、高压燃油(气)管道、给排水主干管路等设备及其相关设施迁改方案的审核;高压及超高压电力线路迁改方案的咨询、合同的谈判及费用审核等,分阶段出具审价报告及总报告。
材料价差:
审核施工期产生的甲供料价差、设备价差以及铁路总公司有关文件指定的可调价差材料的价差、电价差、火车运价差、变更设计材料价差及其他符合铁路总公司有关文件可调整的差价。
配合建设单位对各项价差进行阶段性调整并出具阶段性审价报告,为建设单位对各项价差的验工计价工作提供依据。
配合建设单位对批准调整后的各项价差进行分劈等工作。
配合建设单位在概算清理、竣工决算等阶段对材料价差的调整及结算等工作,并出具最终审价报告。
岩溶处理:
工程数量及费用的审核。
与建设单位现场指挥部合署办公,并负责相关的联系和协调工作。
计划工期
项目建设总工期年。
本服务自合同生效日起至本项目竣工决算完成为止。
标段划分:
本次招标划为一个标段。
标段号:
,包括设计里程新塘(含)至汕尾(含)段,新建正线全长,含广州枢纽、惠州地区和汕尾地区配套工程范围内的征地拆迁、迁改工程、材料价差、岩溶处理等第三方审价咨询服务。
.投标人资格要求
本次招标要求投标人具备的条件:
资质要求
在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
.
具备国家财政部颁发的会计师事务所执业证书和国家建设部颁发的工程造价咨询甲级资质。
.财务要求
财务状况良好,提供近三年(年~年)年度经注册会计师事务所或审计机构审计的财务报表,在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力。
业绩要求
近三年(年月年月)内有大中型铁路、交通建设项目征地拆迁(征地拆迁,既包含土地征收,又包括房屋拆迁)、迁改(含三电)工程、材料价差、岩溶处理的审价咨询的业绩(业绩证明材料以业务约定书或合同为准)。
近三年完成相关工程的第三方审价项目中,有单项审价总额超过亿元或审价合同标的万元以上的项目。
信誉要求
投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规和政策,近三年(年月~年月)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,
没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结,破产的情况。
近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因其自身原因而使任何合同被解除。
投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
具有良好的社会信誉,在承担过的有关审计审价工作中未出现过重大审计审价质量问题和不良记录。
具体铁路工程建设失信行为惩戒执行《中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知》等的规定。
人员要求
项目负责人应具有注册造价师或房地产估价师或注册会计师,年以上执业经历,应主持过大中型铁路建设项目或类似大中型建设项目的征地拆迁或迁改工程或材料价差的审价工作。
其他
投标人不得与本工程施工单位、监理单位均无行政隶属关系或控股关系或直接利益关系。
未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。
未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;对纳入国家铁路局“黑名单”管理的申请人,在公布期限内,不得接受其投标。
未在广铁集团通报的停标处罚期内。
投标人铁路工程建设失信行为惩戒,执行《中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知》等的规定。
投标人不属于失信被执行人,是以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网()查询结果作为评标时的判断依据。
本次招标接受联合体投标。
联合体主办方为造价咨询单位。
根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[]号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人(主审)资格证明材料,具体格式见附件。
.招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于年月日时分至年月日时分(北京时间,下同)通过广州公共资源交易中心网上投标报名,报名成功并经确认后,通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。
投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章,办理详情参见广州公共资源交易网()服务指南栏目。
招标文件每套售价元人民币,售后不退。
投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇(不接受个人汇款)至下述指定账号,同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号,并将汇款凭证电子版发送至(此为报名确认的重要凭证)。
开户名称:
中铁物总国际招标有限公司
帐号:
开户银行:
交通银行北京西单支行
.投标文件的递交
投标文件递交的时间为年月日时分至年月日时分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为年月日时分。
开标时间:
年月日时分。
递交方式及地点:
电子投标文件统一采用网络上传的形式,投标人核对并确认投标信息无误后,需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。
如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕,该电子投标文件将视为无效投标文件。
纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的盘采用现场递交方式,递交地点:
广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路号)。
逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料,招标人不予受理。
.发布公告的媒介
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、铁路建设工程网上发布、中国招标投标公共服务平台上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。
本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
.联系方式
招标人:
中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部
地址:
广州市白云区鹤龙一路号广东通信科技大厦北塔层
联系人:
李铁梅
电话:
传真:
电子邮件:
招标代理机构:
中国铁路物资股份有限公司
地址:
北京市海淀区复兴路号国海广场座层
邮编:
项目经理:
朱文穗(招标师证书编号:
)
联系人:
郭工、刘工
电话:
、
电子邮件:
中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部
年月日
附件一
投标人业绩证明
(项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:
),通知书项目主审为:
,身份证号:
,
项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。
项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日),工程质量。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年月日
发包单位联系人:
联系电话:
发包人地址:
总监理工程师:
联系电话:
附件二
项目负责人(主审)业绩证明
(项目名称)由(发包人)于年月日于(公共资源)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号:
),通知书项目负责人(主审)为:
,身份证号:
,项目于年月日签订合同协议书,合同价格为。
项目的开工日期为年月日,接收日期为年月日(竣工验收日期为年月日)。
或项目正在施工。
姓名,身份证号:
,于年月日
至年月日在(项目名称)任项目主审。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年月日
发包单位联系人:
联系电话:
发包人地址:
注:
如项目负责人中途变更,请提供变更材料:
①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件三申请人资格要求
申请人资格要求
标段:
序号
项目
要求
资质要求
.在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
.具备国家财政部颁发的会计师事务所执业证书和国家建设部颁发的工程造价咨询甲级资质。
财务要求
财务状况良好,在人员、资金等方面具有承担本项工程的能力
业绩要求
近三年(年月年月)内有大中型铁路、交通建设项目征地拆迁(征地拆迁,既包含土地征收,又包括房屋拆迁)、迁改(含三电)工程、材料价差、岩溶处理的审价咨询的业绩(业绩证明材料以业务约定书或合同为准)。
近三年完成相关工程的第三方审价项目中,有单项审价总额超过亿元或审价合同标的万元以上的项目。
信誉要求
.投标人应遵守国家和省、市的有关法律、法规和政策,近三年(年月年月)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁,没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结,破产的情况。
.近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因其自身原因而使任何合同被解除。
.具有良好的社会信誉,在承担过的有关审计审价工作中未出现过重大审计审价质量问题和不良记录。
.近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因其自身原因而使任何合同被解除。
.投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件之日起前年内(年月年月)没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新建 广州 汕尾 铁路工程
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)