承包合同法.docx
- 文档编号:12472863
- 上传时间:2023-04-19
- 格式:DOCX
- 页数:5
- 大小:19.97KB
承包合同法.docx
《承包合同法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《承包合同法.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
承包合同法
承包合同法
承包合同(Contract)一是买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;二是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。
《中华人民共和国合同法》对承包合同如何规定?
下面一起来看看:
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。
承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
附:
承包合同书范例 承包合同书范例1房主:
(称甲方)建筑施工队:
(称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定,为了明确双方职责,为维护双方利益,避免纠纷,结合本工程实际情况,经双方共同协商签订本合同,并严格履行。
一、工程概况1、工程项目名称:
私人住宅;2、工程施工地点:
小南村六组;3、承包方式:
包工不包料(单包);4、承包价格:
每平方米工价为元。
二、工程期限 本工程工期自年月日至年月日完成,在施工过程中如遇下列情况时,工期可顺延; 1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等,工期顺延; 2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸,工期适量增减。
三、甲方责任1、甲方向乙方提供建筑施工图; 2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底; 3、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料,及时到位,保障乙方正常施工; 4、对工程质量及用料进行全面监督,提出合理要求,发现粗制滥造,违章施工等现象,甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。
四、乙方责任 1、参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作,保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。
机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工; 2、按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、塑钢窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外,乙方必须积极搞好配合; 3、乙方施工内容:
挖机挖基础土方回填,基础、墙体、梁、架、柱、板、楼面抹平、内外粉刷、外墙面瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好,主体工程中所有大小项目均由乙方全部完成; 4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位; 5、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划;商品混凝土必须计算准确;所需辅料(模板、木支撑)由乙方自己购制; 6、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理,并积极配合甲方工程负责人的工作,确保工程质量和工程进度。
每道工序完成后,分部分项的检查验收,待验收合格后,方可进入下道工序施工; 7、乙方必须搞好现场管理,加强安全教育,特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。
否则,出现任何伤亡事故及财产损失,由乙方全部负责,甲方不负任何连带责任。
五、付款方式 根据本工程进度按每层建筑实际面积核算,分期付款,进场预付万元,基础完成后付万元,一层盖板付万元,屋顶面完工付万元,内粉完工付万元,外粉及墙贴面完工付万元。
待工程竣工甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收,验收结算后余款付清。
六、其它 1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买; 2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。
甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方签字:
乙方签字:
年月日 承包合同书范例2发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规之规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上,本着全面履行合同各项条款,确保工程质量、安全、工期标准化等管理目标,达成以下协议,以资共同遵守。
一、工程概况1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包范围(含施工面积):
4.承包方式:
5.工期:
工程自 6.工程质量(含质保期限):
符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gbg50300-XX)的规定合格要求,质保期为工程结束验收后五年,如在质保期内有质量问题,乙方须在接到甲方通知次日对其进行免费维修和维护。
7.合同单价:
8.合同价款(人民币大写):
二、甲方工作 1.开工前向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明一份,并向一方进行现场交底,并说明使用注意事项。
2.指派为甲方驻工地代表,负责相关协调及合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等各项事宜。
三、乙方工作 1.参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2.指派为乙方驻工地代表,负责相关协调及合同履行,按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,负责乙方各项事宜及相关工作的协调。
3.严格执行施工规定,安全操作规程,按照施工说明和甲方要求进行施工,并做好各项检查记录,参加施工验收。
四、关于工程期限的规定1.因甲方原因影响工期,工期顺延。
2.因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期及工程交付,每延误一天罚款元。
五、关于工程质量及验收的约定 1.本工程以施工说明,合同要求,结合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》(gb50207-XX)、《地下室防水工程质量验收规范》(gb50208-XX)的要求进行相关验收; 2.乙方施工结束后通知甲方进行验收,认定符合要求后,填写工序报验单,进行下道工序施工。
3.如甲方的土建工程不具备施工,乙方应及时与土建单位协商解决。
4.由于乙方原因造成质量事故,乙方需无条件进行修复。
5.验收合格后交甲方,乙方有责任和义务对下道施工工序进行技术交底。
六、关于材料的约定 1.乙方材料进场需提供相应的质保资料,如生产厂家的资料,材料的出厂合格证、质保书,现场取样复试检测报告等。
七、付款方式 本合同生效后,按以下约定支付工程款和尾款。
八、有关安全生产和文明施工的约定 1.承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施监督,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
九、违约责任和纠纷处理 1.如乙方不能及时完成甲方的施工任务,甲方有权根据合同规定进行罚款。
2.如甲方不按合同付款方式付款,乙方有权向甲方提出付款申请,如不能及时付款,乙方有权停止施工并要求付款。
3.本合同履行期内,双方发生争议,在不影响工作进度的情况下,双方采取友好协商或请相关部门调解的原则解决。
4.当事人不愿通过协商调解或协商调解不成时,本合同在执行中发生的争执双方交由劳动仲裁委员会仲裁,未达成仲裁协议的可向人民法院起诉。
十、合同终止 1.本合同共二份,甲乙双方各执一份,共同签字盖章后生效。
2.本合同履行完成,质保期结束后终止。
甲方(盖章)乙方(盖章)授权代表人:
乙方代表:
联系方式联系方式日期:
日期:
承包合同书范例3甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,根据甲方防水工程的需要及施工技术和工期要求,乙方向甲方承包建筑防水工程施工。
为了明确双方的责任和义务,本着互助互利的原则,依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》及省、市有关规定,双方达成合同条款如下:
一、工程项目与工程量 防水工程施工,包括屋面整体防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮等工程项目,乙方按照甲方设计、规范及施工技术要求进行防水施工,地点:
二、承包形式与材料供应 乙方包工包料完成防水施工任务,水泥除外,所需一切材料由乙方自备。
三、工程质量与工程验收 乙方根据施工图、施工说明书和甲方现场施工代表的具体要求,严格按照国家现行的屋面防水施工操作技术规范,精心组织施工,现场把好质量关。
工程竣工后,甲、乙双方按照国家现行的防水《施工验收规范》、《质量检 查评定标准》予以检查,逐一验收,并作48小时关水试验,无渗漏达到合同标准,乙方应会同甲方现场管理人员办好相关的交接手续,甲方应对防水屋面采取保护措施予以保护。
凡不符合质量要求改造成的返工损失费用均由乙方承担。
如甲方人为损坏或甲方施工造成的防水层损失的,由甲方承担返工工费及材料等一切费用。
四、施工进度与工期要求 在执行本合同中,乙方负责好技术力量和劳动力的组织工作,按照甲方确定的具体施工时间和工期要求完成施工任务,天气变化、下雨等特殊原因工期顺延。
五、工程造价、费用计取与付款方式 1、按照四川省现行的《建筑安装工程计价定额》和《建筑安装工程维修计价定额》及有关规定并结合甲方选用材料计取工程费用,屋面防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮,工程造价按实际施工面积结算。
2、工程采用材料:
丙纶(厂家:
山东海王,300g)单价:
元/㎡;sbs防水(厂家:
泸州河川,3mm厚)单价:
23元/㎡。
以上单价不含税收。
3、付款方式:
工程3#、4#、5#栋坡屋面全部完工后付到总价的80%,综合验收后3个月内付到总价97%。
4、扣总价3%留作保修金,待保修期满后退还于乙方。
六、工程保修条款及期限 按照国家屋面防水工程有关规定,对屋面防水施工工程保修五年,五年之内屋面有渗漏由乙方负责免费维修,如甲方人为损坏的防水层损坏,由甲方承担维修工费及材料等一切费用。
接到甲方通知后2日内,乙方派专人到现场负责维修。
七、施工安全责任 1、施工作业人员严格按照施工安全操作规程佩戴安全带、安全帽、工作防护手套。
2、如有违章操作所造成的一切工伤事故由乙方自行负责。
3、如有不安全因素及隐患,甲方强行乙方进行施工操作,所造成的一切工伤事故均由甲方承担。
八、双方协商其它条款 九、本合同自签订之日起,双方共同信守执行不得任意违约,若一方违约处罚工程总造价的15%作违约金赔偿对方经济损失,并申请有关部门仲裁。
十、本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,双方签字盖章后生效,保修期满办清手续后自动失效。
甲方:
乙方:
单位名称(章)单位名称(章)法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
帐号:
联系电话:
年月日委托代理人:
开户银行:
帐号:
联系电话:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 承包 合同法