版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题II卷 附解析.docx
- 文档编号:12450365
- 上传时间:2023-04-19
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:27.02KB
版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题II卷 附解析.docx
《版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题II卷 附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题II卷 附解析.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题II卷附解析
2020版二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题(II卷)(附解析)
考试须知:
1.考试时间:
180分钟,满分为120分。
2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:
_________
考号:
_________
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、实行总包和分包时,总包单位负责编施工组织设计或分阶段施工组织设计,分包单位在总包单位的总体部署下,( )。
A.负责编制分包工程的施丁组织设计B.执行总包单位编的施工组织设计
C.根据总包单位要求确定做法D.根据监理工程师意见确定做法
2、在软土地层修建地铁车站,需要尽快修复上部路面交通时,车站基坑施工方法宜先择( )。
A.明挖法
B.盖挖法
C.盾构法
D.浅埋暗挖法
3、混凝土路面横缩缝,一般采用假缝形式,缝宽( )。
A.3~8mmB.3mmC.5mmD.8mm
4、因建设或其他原因需要临时占用城市绿化用地时,须经城市人民政府( )部门批准,办理临时用地手续。
A.绿化规划
B.园林绿化
C.绿化管
D.绿化行政主管
5、基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力并将此压力传递到支撑上,是稳定基坑的一种( )。
A.临时结构B.施工临时挡墙结构C.挡墙结构D.施工结构
6、下列地下连续墙的接头形式中,属于刚性接头的是()。
A.锁口管接头
B.波纹管接头
C.楔形接头
D.钢筋承插式接头
7、基坑深度在5m以内,黏质土的湿度正常、土层构造均匀,基坑顶缘有动载,坑壁坡度(高:
宽)宜为( )。
A.1:
0.33B.1:
0.5C.1:
0.67D.1:
0.75
8、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过()试验,检验抗车辙能力,指标是动稳定度。
A.马歇尔
B.高温车辙
C.抗压强度
D.弯拉
9、在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用()固定。
A.剪刀撑
B.木方
C.点焊
D.拉杆
10、施工中钢筋接头受力状态不清的,应按()处理。
A.受拉
B.受压
C.偏压
D.受剪
11、地下燃气管道与直埋电缆的垂直净距不得小于( )。
A.0.15mB.0.5mC.0.75mD.1.0m
12、()施工技术是垃圾填埋场泥质防水技术的核心。
A.选择原材料配合比
B.严格控制压实度
C.掺加膨润土的拌合土层
D.分层压实
13、施工水泥混凝土路面时,应先( ),然后再( )。
A.浇筑水泥混凝土面板,安砌侧、平石B.浇筑水泥混凝土面板,安砌侧石
C.安砌侧、平石,浇筑水泥混凝土面板D.安砌侧石,浇筑水泥混凝土面板
14、用插入式振动器振实水泥混凝土拌合物时,它至模板的距离不应大于其作用半径的( )倍,并应避免碰撞模板和钢筋。
A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8
15、城镇燃气管道的华白数是指()。
A.燃气的热值与其相对密度的比值
B.燃气的热值与其相对密度平方的比值
C.燃气的热值与其相对密度平方根的比值
D.燃气的热值与其相对密度立方的比值
16、采用坡度板控制槽底高程和坡度时,坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制作,应设置牢固,间距不宜大于( ),距槽底的高度不宜大于( )。
A.30m;4mB.25m;3.5mC.20m;3mD.15m;2.5m
17、下列工程中,不属于市政公用专业注册建造师执业范围的是()。
A.城市交通工程中的防撞设施工程
B.住宅区采暖工程
C.城市水处理厂的泵房建设工程
D.城市垃圾处理场的机电设备安装工程
18、预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在( )以内。
A.3%B.4%C.5%D.6%
19、关于城镇供热直埋保温接头的说法,错误的是()。
A.一级管网现场安装的85%的接头应进行气密性检验
B.接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后方可进行
C.预警线断路、短路检测应在接头安装完毕后进行
D.外观检查是质量验收的主控项目
20、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时,当吊绳与构件的交角小于()时,可不设吊架或扁担。
A.30度B.40度C.50度D.60度
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、城市道路施工的物资准备包括( )。
A.材料准备
B.机具准备
C.劳保用品准备
D.原材料
E.成品、半成品
2、施工现场管理中,项目经理部应在门口公示以下标牌:
工程概况牌、安全生产文明施工牌、防火须知牌、施工总平面图以及( )。
A.项目主要管理人员名单图
B.安全纪律牌
C.交通警示牌
D.安全无重大事故计时牌
E.环境卫生责任牌
3、沟槽支撑的施工质量应符合下列规定:
( )。
A.支撑后,沟槽中心线每侧舶净宽不应小于施工设计的规定
B.支撑不得妨碍下管和稳管C.撑板安装应与沟槽槽壁紧贴
D.横撑板应水平,立排撑板应顺直E.安装应牢固,安全可靠
4、下列施工安全检查项目中,属于季节性专项检查的有()。
A.防暑降温
B.施工用电
C.高处作业
D.防台防汛
E.防冻防滑
5、污水处理常用的生物膜法有()。
A.接触氧化法
B.生物滤池法
C.生物转盘法
D.催化氧化法
E.深井曝气法
6、调压站在城市燃气管网系统中是用来调节和稳定管网压力的设施。
通常是由调压器、阀门、()等组成。
A.过滤器
B.流量计
C.安全装置
D.旁通管
E.测量仪表
7、对口质量应检验( )。
A.坡口质量
B.对口间隙
C.错边量
D.焊缝表面质量
E.纵焊缝位置
8、沥青混凝土路面的下面层通常采用()沥青混凝土。
A.特粗式
B.粗粒式
C.中粒式
D.细粒式
E.砂粒式
9、中、轻交通等级混凝土路面的基层材料宜选用()。
A.水泥稳定粒料
B.石灰粉煤灰级配粒料
C.贫混凝土
D.沥青混凝土
E.沥青稳定碎石
10、( )不能用做城市道路路床填料。
A.高液限黏土
B.石灰稳定土
C.高液限粉土
D.水泥稳定土
E.含有机质细粒土
三、案列分析题(共4题,每题20分)
1、某建设单位与A市政工程公司(简称A公司)签订管涵总承包合同,管涵总长800m,A公司将工程全部分包给B工程公司(简称B公司),并提取了5%的管理费。
A公司与B公司签订的分包合同中约定:
①出现争议后通过仲裁解决。
②B公司在施工工地发生安全事故后,应赔偿A公司合同总价的0.5%作为补偿。
B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。
施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软,有失稳迹象,随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。
但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由,决定在开挖基槽2m深后再设置支撑,且加快基槽开挖施工进度,结果发生基槽局部坍塌,造成一名工人重伤。
建设行政主管部门在检查时,发现B公司安全生产许可证过期,责令其停工,A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书,B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院,要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。
问题:
1.对发生的安全事故,反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题?
2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定?
3.法院是否应当受理B公司的诉讼?
为什么?
4.该分包合同是否有效?
请说明法律依据。
5.该分包合同是否应当继续履行?
针对已完成工作量应当如何结算?
6.发生事故后,B公司是否应该支付合同总价的0.5%作为补偿?
说明理由。
2、某项目部承建一城市主干路工程。
该道路总长2.6km,其中0K+550~1K+220穿过农田,地表存在0.5m的种植土。
道路宽度为30m;路面结构为:
20cm石灰稳定土底基层,40cm石灰粉煤灰稳定砂砾基层,15cm热拌沥青混凝土面层;路基为0.5m~1.0m的填土。
在农田路段路基填土施工时,项目部排除了农田积水,在原状地表土上填方0.2m,并按大于或等于93%的压实度标准(重型击实)压实后达到设计路基标高。
底基层施工过程中,为了节约成本,项目部就地取土(包括农田地表土)作为石灰稳定土用土。
基层施工时,因工期紧,石灰粉煤灰稳定砂砾基层按一层摊铺,并用18t重型压路机一次性碾压成形。
沥青混凝土面层施工时正值雨期,项目部制订了雨期施工质量控制措施:
①加强与气象部门、沥青拌和厂的联系,并根据雨天天气变化,及时调整产品供应计划;②沥青混合料运输车辆采取防雨措施。
问题:
1.指出农田路段路基填土施工措施中的错误,请改正。
2.是否允许采用农田地表土作为石灰稳定土用土?
说明理由。
3.该道路基层施工方法是否合理?
说明理由。
4.沥青混凝土面层雨期施工质量控制措施不全,请补充。
3、某项目部承建一项城市道路工程,道路基层结构为200mm厚碎石垫层和350mm厚水泥稳定碎石基层。
项目部按要求配置了安全领导小组,并成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组,成员由安全员、项目经理及工长组成。
项目部根据建设工程安全检查标准要求在工地大门口设置了工程概况牌、环境保护制度牌、施工总平面图公示标牌。
项目部制定的施工方案中,对水泥稳定碎石基层的施工进行详细规定:
要求350mm厚水泥稳定碎石分两层摊铺,下层厚度为200mm,上层厚度为150mm,并用15t压路机碾压。
为保证基层厚度和高程准确无误,要求在面层施工前进行测量,如出现局部少量偏差则采用薄层补贴法进行找平。
在工程施工前,项目部将施工组织设计分发给相关各方人员,以此作为技术交底并开始施工。
问题
1.指出安全领导小组的不妥之处,改正并补充小组成员。
2.根据背景资料,项目部还需设置哪些标牌?
3.指出施工方案中错误之处并给出正确做法。
4.说明把施工组织设计直接作为技术交底做法的不妥之处并改正。
4、某公司承建一城市道路工程,道路全长3000m,穿过部分农田和水塘,需要借土回填和抛石挤淤。
工程采用工程量清单计价,合同约定分部分项工程量增加(减少)幅度在15%以内时执行原有综合单价。
工程量增幅大于15%时,超出部分按原综合单价的0.9倍计算;工程量减幅大于15%时,减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。
项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段,通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。
工程施工中发生如下事件:
事件一:
项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低、先快后慢、先静后振、由路基中心向边缘碾压。
技术负责人当即要求操作人员停止作业,并指出其错误要求改正。
事件二:
路基施工期间,有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷,导致施工无法进行,为此延误工期20d,施工单位提出工期和费用索赔。
事件三:
工程竣工结算时,借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如表1-1所示:
工程量变化情况表表1-1
问题:
1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外,试验段还应确定哪些技术参数?
2.分别指出事件一中压实作业的错误之处并写出正确做法。
3.事件二中,施工单位的索赔是否成立?
说明理由。
4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、A
2、【正确答案】:
B
3、A
4、D
5、B
6、答案:
D
7、D
8、B
9、【答案】D
10、A
11、B
12、C
13、B
14、A
15、C
16、C
17、B
18、D
19、A
20、D
二、多选题(共10题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、A、B、C
2、A、B、D
3、A、B、E
4、ADE
5、ABC
6、正确答案:
A,C,D,E
7、A、B、C、E
8、AB
9、AB
10、A、C、E
三、案列分析题(共4题,每题20分)
1、【参考答案】
1.A公司在安全管理上的问题:
未认真审核B公司安全生产许可证;制止B公司违规操作不力(未采取有效措施制止B公司施工);
B公司在安全管理上的问题:
安全生产许可证过期;不听A公司人员劝阻(不服从A公司管理)。
2.遇软土层时,开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑(开挖深度不可超过1m)。
3.法院不应当受理B公司的诉讼,因为合同已经约定由仲裁解决。
4.无效。
根据《建筑法》,该工程属于非法转包。
按照《合同法》的规定,违反法律或行政法规的强制性规定的合同无效。
5.该分包合同不应当继续履行。
A公司应当对经验收合格的已完成工作量参照合同约定支付工程价款。
6.发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5%作为补偿,因为该合同属于无效合同。
2、【参考答案】
1.错误之处:
没有清除地表的种植土,直接在农田原状土上填土;压实度控制标准按≥93%控制。
2.不允许。
农田地表土是腐殖土(含有植物根系),有机物含量过高(或超过10%)。
3.不合理。
理由:
石灰粉煤灰砂砾基层每层最大压实厚度为20cm,应分成二层摊铺、碾压。
4.及时摊铺、及时碾压;下雨时立即停止施工;雨后若下层潮湿,采取措施使其干燥后再摊铺上层。
3、1.安全领导小组的不妥之处:
成立了以安全员为第一责任人的安全领导小组。
改正:
应成立以单位主要负责人为第一责任人的安全领导小组。
小组成员还应包括:
项目技术负责人、专职安全生产管理人员。
2.根据背景资料,项目部还需设置的标牌:
安全纪律牌;防火须知牌;安全无重大事故计时牌;安全生产、文明施工牌;施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。
3.施工方案中错误之处及正确做法。
(1)错误之处:
用15t压路机碾压。
正确做法:
宜采用12~18t压路机作初步稳定碾压,混合料初步稳定后用大于18t的压路机碾压,压至表面平整、无明显轮迹,且达到要求的压实度。
(2)错误之处:
出现局部少量偏差采用薄层补贴法进行找平。
正确做法:
应采用挖补100mm的方法再进行找平,严格遵守“宁高勿低,宁刨勿补”的原则。
4.不妥之处:
项目部将施工组织设计分发给相关各方人员,以此作为技术交底并开始施工。
改正:
施工技术交底包括施工组织设计交底及工序施工交底。
各种交底的文字记录,应有交底双方签认手续。
4、【参考答案】
1.确定路基预沉量值、确定压实遍数、路基范围内每层的虚铺厚度。
2.错误之处:
先高后低、先快后慢、由路基中心向边缘碾压。
应改为:
先低后高、先慢后快、由路基边缘向中心碾压。
3.成立。
工期延误由建设单位引起(非施工单位原因,非承包商原因)。
4.借土回填费用:
25000×(1+15%)=28750m3;
30000-28750=1250m3;
28750×21+1250×21×0.9=627375元。
抛石挤淤费用:
16000×(1-15%)=13600m3>12800m3;
12800×76×1.1=1070080元。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 市政公用工程管理与实务 版二级建造师市政公用工程管理与实务模拟真题II卷 附解析 二级 建造 市政公用工程 管理 实务 模拟 II 解析
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)