建设施工合同范本.docx
- 文档编号:12401860
- 上传时间:2023-04-18
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:21.80KB
建设施工合同范本.docx
《建设施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设施工合同范本.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
建设施工合同范本
建设施工合同范本
建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。
建设工程施工合同的发包方可以是法人,也可以是依法成立的其它组织或公民,而承包方必须是法人。
合同范本如下:
建设施工合同范本【范本一】:
合同协议书
发包人〔全称〕:
承包人〔全称〕:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
1。
工程名称:
2。
工程地点:
3。
工程立项批准文号
4。
资金来源:
5。
工程内容:
群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》〔附件1〕。
6。
工程承包范围:
方案开工日期:
年月日。
方案竣工日期:
年月日。
工期总日历天数:
天。
工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量标准:
1。
签约合同价为:
人民币〔大写〕(¥元);
其中:
〔1〕平安文明施工费:
人民币〔大写〕(¥元);
〔2〕材料和工程设备暂估价金额:
人民币〔大写〕(¥元);
〔3〕专业工程暂估价金额:
人民币〔大写〕(¥元);
〔4〕暂列金额:
人民币〔大写〕(¥元)。
2。
合同价格形式:
工程经理
承包人工程经理:
本协议书与以下文件一起构成合同文件:
〔1〕中标通知书〔如果有〕;
〔2〕投标函及其附录〔如果有〕;
〔3〕专用合同条款及其附件;
〔4〕通用合同条款;
〔5〕技术标准和要求;
〔6〕图纸;
〔7〕已标价工程量清单或预算书;
〔8〕其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
1。
发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和平安,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。
3。
发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义相同。
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成局部。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
法定代表人或其委托代理人:
法定代表人或其委托代理人:
〔签字〕〔签字〕
组织机构代码:
组织机构代码:
地址:
地址:
邮政编码:
邮政编码:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
电子信箱:
电子信箱:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
建设施工合同范本【范本二】:
建设工程施工合同
合同编号:
订立合同双方:
定作人:
(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人:
签约人:
定作人承办单位:
联络人:
联系电话:
定作人机构地址:
传真电话:
承揽方:
(以下简称乙方)
承揽方法定代表(负责)人:
签约人:
承揽方营业执照:
施工资质:
承揽方施工工程经理:
手机:
承揽方机构地址:
传真电话:
银行开户许可证:
开户行:
帐户:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就加工承揽以下工程,明确双方权利、义务及经济责任。
为加强双方的相互配合,保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:
第一条标的
本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为:
_______元。
第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位:
平方米/人民币元)略
注:
以上每平方米grc装饰件固定结算价,包含:
包工、包料、包一切税费,grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。
第三条工程概况及承包范围
1、工程名称:
_______邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程
2、工程地点_______邮政局生产业务楼施工现场
3、承包范围:
grc装饰件安装,艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:
包工包料(grc装饰材料厂商:
_______);
5、工程造价:
本工程总造价按乙方于_______年_______月_______日上午参加_______组织的工程招标会上中标单价,竣工按中标单价及实际工程量决算。
第四条工程期限与保障责任
1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_______天;
2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延;
3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延,乙方不承当责任。
第五条甲方责任
1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房;
2、提供施工用双排脚手架;
3、负责施工现场各施工单位间的协调工作;
4、严格监督施工质量,组织工程验收。
第六条乙方责任
1、负责安装中所有有材料供给。
施工主要材料必须有合格证明资料,如:
材质单、合格证等;
2、认真组织施工,严格按《grc外装饰工程施工验收标准》施工;
3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故,乙方负全部责任;
4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作;
5、因乙方责任工程质量不符合合同要求,乙方应无偿修理或返工,由此造成的一切损失由乙方承当。
第七条工程付款及结算方式
1、本工程全部工程造价及结算方式按以下方式办理:
本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。
应甲方要求工程变更增减,其费用依据预算明细的单价计算工程量,据实计算汇总工程总价款;
2、乙方带料进场开始施工_______日内,甲方拨付工程总价_______%的工程款;
3、乙方安装完成,验收报告签字之日起_______日内,再拨付工程总价_______%;
4、工程质保金为工程总价_______%,质保期_______年。
质保金在_______年后无工程质量问题时,于_______年_______月_______日付清。
第八条施工及竣工验收
1、安装要符合欧式装修风格,线条明畅、凹凸对正,尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果;
2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款,并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算,否那么乙方有权拒绝施工。
3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内,组织验收。
超过七日未予答复时,乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。
第九条乙方效劳承诺
1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年,使用寿命不少于_______年,如出现质量问题,乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件,两年内免费维修,超过两年维修只收取材料费,维修保证_______小时赶到现场;
2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程,进行终身维护;
3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏,乙方保证进行维修,但要收取材料费。
第十条双方违约责任
1、乙方未按甲方的质量要求施工,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价扣减合同价款外,甲方还应从乙方合同货款中扣除_______违约金。
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_______元的违约金。
3、乙方未按合同要求的时间完工,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_______元违约金。
4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款,乙方有权停止施工,工期顺延,乙方按每日_______元在甲方支付工程款时加罚违约金。
第十一条纠纷的处理
当事人从以下两种方式中选择第_______种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十二条附那么
1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。
2、合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
合同如有未尽事宜,双方共同协商,作出补充条款,补充条款与本合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
签约人:
签约人:
签约地点:
签约日期:
年月日
建设施工合同范本【范本三】:
建设工程施工合同
发包人〔全称〕:
_________
承包人〔全称〕:
__________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
___________
工程地点:
___________
工程内容:
___________
群体工程应附承包人承揽工程工程一览表〔附件1〕
工程立项批准文号:
_______
资金来源:
___________
二、工程承包范围
承包范围:
___________
三、合同工期
开工日期:
___________
竣工日期:
___________
合同工期总日历天数___天。
四、质量标准
工程质量标准:
_________
五、合同价款
金额〔大写〕:
______元〔人民币〕
$:
______元
六、组成合同的文件
组本钱合同的文件包括:
1。
本合同协议书
2。
中标通知书
3。
投标书及其附件
4。
本合同专用条款
5。
本合同通用条款
6。
标准、标准及有关技术文件
7。
图纸
8。
工程量清单
9。
工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
____年__月__日
合同订立地点:
___________
本合同双方约定___________后生效。
发包人:
〔公章〕承包人:
〔公章〕
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
建设施工合同范本【范本四】:
建设工程施工合同
发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:
工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:
须符合《建筑地基处理技术标准》JGJ79-2002要求。
5、预计施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
第二条:
甲方应向乙方提供以下文件资料,并对其准确性、可靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:
合同工期
1、本工程定于于年月日竣工,总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,假设遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:
计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为元,总价预计为元(大写:
),总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项,计元;地基根底工程完成强夯工作量50%时,甲方向乙方支付工程进度款60%的款项,计元。
剩余10%款项待工程根底验收合格后由甲方一次性支付。
第五条:
双方责任
1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供根本的工作条件
3、乙方应按国家技术标准、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守平安和保密规那么,对施工过程中发生的平安事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:
违约责任
1、因甲方未向乙方提供根本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承当。
3、合同履行期间,假设因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:
其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、假设在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完本钱合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持份。
甲方(公章):
_________乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设施工合同范本【范本五】:
建设工程工程施工合同
建设单位〔以下简称甲方〕_________________
地址:
____________________________________
邮码:
_______________
电话:
_______________
法定代表人:
____________
职务:
____________
拆迁户〔以下简称乙方〕____________________
地址:
____________________________________
邮码:
_______________
电话:
_______________
法定代表人:
____________
职务:
____________
根据________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间,共________平方米〔原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋以撤除房屋的建筑面积为准〕,全部交给甲方撤除〔乙方自行撤除的,甲方应付给乙方撤除费〕甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房〔撤除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建〕____平方米〔安置房屋原那么上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾〕
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房〔或乙方自找的周转房〕,甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按以下情况给予补助:
1。
乙方自行找房周转,每人每月补助________元;
2。
由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3。
乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
房地产合同:
工程工程拆迁房屋合同由精品信息网整理!
第四条甲方安置乙方的住房位于________,共____套____间,____层____号,配有____等装备。
第五条乙方家庭的全部成员〔18岁以上者〕____等____人一致签同意____作为乙方代表人,授权他〔她〕在合同文本和其他文件上签。
甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人________领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金〔如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付____元违约金〕;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付____元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金____元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
第七条其他约定:
________________________________________。
本合同自甲乙双方签之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房产管理部门调解,调解不成的,可向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市〔县〕房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。
建设〔甲方〕____________〔公章〕拆迁户〔乙方〕____________〔公章〕
代表人:
____________代表人:
____________
____年____月____日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 施工 合同范本