幕墙施工合同.docx
- 文档编号:12163050
- 上传时间:2023-04-17
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:20.43KB
幕墙施工合同.docx
《幕墙施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《幕墙施工合同.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
幕墙施工合同
幕墙施工合同
--------之外檐石材指定分包工程
施工合同
甲方:
乙方:
签约地点:
月日签约日期:
年
-1-
合同编号:
JMS-002
工程施工合同
甲方:
(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及其它有关法律法规,甲乙双方经过友好协商,乙方自愿承包------------工程的施工,遵循平等自愿、公正和诚信的原则,订立本协议:
第一条、工程概况:
工程名称:
1(1(工程地点:
1(2(承包方式:
单价固定(包干)
第二条、承包内容:
2(1承包内容:
外墙石材干挂施工
包括人工费、材料费(含石材及以外的所有材料费)、所有施工机具、消耗品辅料。
2(2承包范围:
具体以甲方、设计院确认的施工图所包含的所有外墙石材干挂安装。
第三条、协议价款:
3.1.外墙石材干挂施工:
?
(暂估)×元/?
=元
本协议价款暂估为:
?
元;(大写:
.)竣工结算按实际发生工程量结算。
。
3.2协议价款的确定原则
3.3.1本协议为单价固定(包干)。
3.3.2协议价款包括乙方按本合同要求的工期、质量完成其承包内容所需的人工费、
材料费(含石材及以外的所有材料费)、所有施工机具、消耗品辅料(详见附
表),附表作为合同附件。
第四条、乙方承包范围内的工作内容:
4(1按甲方要求进行工程放线,预埋件、节点板安装和石材幕墙龙骨焊接及为钢龙骨
安装配套的加工、打孔、防腐处理、石材安装、缝口处理、打胶、清洗、养护、
所有成品保护等配套工序;
4(2乙方按设计图纸对幕墙进行安装并负责加工单审核校对。
4(3安装及所有成品保护;
-2-
4(4现场内的装车、卸车、仓库搭设、成品码放、场地内的水平垂直运输、翻架子
板等(与本工程安装相关的工作);
4(5在施工过程中出现影响安装的局部主体剔凿及处理等工作;
4(6交叉作业处的缝口打胶;
第五条、工期:
计划开工日期:
2010年月日,计划竣工日期:
2010年月日;绝对工期为
日历天.
5(1(本工程严格按甲方要求施工工期执行;
5(2(如因甲方原因,经甲方现场人员同意,工期可以顺延;若竣工日期不允许顺延,
乙方应采用加班方式解决;如因乙方人力不足延误工期,每延误一天罚款1000
元;同时由此造成的甲方或其它分包单位的损失均由乙方承担。
5(3(在条件允许的情况下,如甲方要求乙方优先完成分包工程的一个或多个部分,
乙方必须无条件遵守,并不得延误其他工作。
第六条、付款及结算方式:
6(1(付款方式:
6(1(1(合同签订后乙方需向甲方交纳5万元的施工保证金,工程竣工验收合格后无
息返还。
工程款每月按进度由乙方上报甲方项目部,由项目部审核项目经理签
字后报到公司,每月支付分部分项通过监理验收的工程量款额的80%进度款。
具体条款按业主与我司约定执行。
本工程保修期为两年,保修款为5%,保修
期满后甲方无息向乙方支付。
乙方需按甲方需求提供工程款票据。
6.2.结算方式:
安装工程量以现场实际发生经项目经理签认审核部确认的工程量为准。
第七条、甲方代表
7(1(甲方驻工地代表姓名:
7(2(甲方驻工地代表职责:
按合同约定,及时向乙方提供工程指令并履行合同约定
的其它义务。
第八条、甲方工作:
8(1(为乙方提供水、电、道路及良好的施工现场等工程所需的基本条件;负责对乙
方进行安全、技术交底;
8(2(监督检查工期和质量,如发现质量问题,甲方可随时限时要求乙方整改;
8(3(在合同履行过程中,若乙方的施工进度和质量明显不符合甲方的要求,甲方有
-3-
权责令乙方在规定的期限内采取相应的赶工措施和质量改进措施,以确保工期
和质量;
8(4(发出工程修改指令及负责对总包的联系;
8(5(甲方项目经理有权对乙方所犯错误视不同情节,给予乙方经济上的处罚。
8(6(甲方有权对乙方的施工范围根据客观情况及乙方的实际情况(人员实力、工作
态度、施工质量等因素)保留对其施工范围进行重新划分的权利,直至清除出场,
乙方不得有任何异议,清场后双方之间只结算合同单价范围内的直接费用。
8(7(按合同约定支付工程款。
第九条、乙方代表:
9(1(乙方驻工地代表姓名:
9(2(乙方驻工地代表工作:
按甲方代表批准的施工组织设计和施工作业计划、工期控
制计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令要求施工,遵守甲方的有关规
定及管理办法。
第十条、乙方的权利与责任:
10(1(合同签定后,乙方根据甲方提供的总控进度计划向甲方提供具体的施工组织方
案及验收标准(方案中要求包括施工人员的组织机构、施工机具配备情况及现
场管理制度),并对甲方设计提出的加工单进行审核,审核后出现问题由乙方负
责。
10(2(施工前自行办理进场施工所需的一切手续,按照甲方通知的时间准时进场。
10(3(负责除甲方所负责的工程定位、轴线及水准点的提供外的其它施工所必需的测
量放线工作,并对其准确性负责。
10(4(乙方代表及施工管理人员必须按甲方要求及时参加甲方组织召开的生产例会。
10(5(乙方必须严格按照施工图纸进行施工,如在安装过程中发现与设计不符的部位
及做法,立即上报甲方现场管理人员,待甲方现场管理人员检查核实同意后方
可施工,否则造成一切相关损失由乙方负担;
10(6(随时接受甲方及监理的检查,按管理规定认真全数自检,并填写好自检记录,
以备复查;
10(7(乙方必须配备相应的验收人员,负责在安装前检验、验收材料质量;
10(8(乙方负责配备承包本工程所需所有加工及施工机具设备,如:
电焊机、电缆线、
台钻、切铁机、手提箱、手切机、刨槽机、电锤和云石机等(和本合同内容安
装相关的所有小型机具设备),费用自负;
-4-
10(9(乙方负责提供承包本工程所需的除甲方提供材料之外的所有辅助及消耗材料及
劳保用品,费用自负。
10(10(进场前向甲方上报所有必备的施工手续,特殊工种必须持证上岗,如因乙方
进
场手续不全,造成甲方损失和一切责任由乙方自负,甲方并有权责令乙方无条
件退场。
10(11(乙方必须按有关规定,自行办理所有施工人员的有关保险(人身保险),采取
严格的安全防护措施,保证施工安全(含第三者的安全)。
承担由于自身安全措
施不力造成事故的责任和因此发生的费用;同时自行办理所有施工人员的有关、
保险。
10(12(乙方进驻现场人员或在施工过程中,必须严格遵守遵守现场的有关安全、文
明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造
成的业主、监理及总包方开出的一切罚单由乙方承担。
10(13(乙方必须配备足够的人力、物力施工,不得怠工、停工,如果因乙方原因发
生停工、怠工,甲方可将乙方无条件清除出场,并对乙方罚款合同总额的3%。
10(14(乙方人员进入现场后,必须遵守现场施工的安全条例和国家有关建筑工地规
定的安全规章制度,不允许在相关或与施工现场无关的部门乱走,更不允许出现
打架斗殴、酗酒等现场。
如违反,其责任、后果由乙方全部承担。
10(15(如因乙方质量问题需返工等造成经济损失时,乙方应无条件承担相应的损失,
此款项从支付乙方的工程款中扣除;如因乙方原因,造成甲方无法按时收到业主
方支付的工程款,或因乙方原因造成甲方被业主方扣罚工程款时,乙方承担甲方
由此承担的同样责任。
10(16(如在施工中途或施工完成后,总包、监理、业主因种种原因未及时验收或因
乙方原因造成工程质量不合格,导致业主拖延向甲方付款时,则甲方向乙方付
款亦相应拖延,乙方不得停工、怠工;如有停工、怠工,甲方视其情节轻重,
有权扣除其应付款项,以示惩罚。
10(17(进场开始施工之前作好工程量及各种交接手续,交接好的工程量清单必须由
现场项目经理签字认可。
第十一条、工程质量:
11(1(工程质量乙方承诺为合格,即单位工程质量验收达到合格标准;分项工程质
量验收优良率达到90%;分部分项工程交验合格率若达到100%,如达不到,
-5-
由乙方承担甲方因此所受的所有经济损失。
11(2(乙方必须严格按照施工图纸、现行建筑安装工程质量检验评定标准和甲方批
准的施工组织设计等施工,确保施工质量。
在施工中发现设计有误或加工单
有误,须立即向甲方提出。
11(3(质量验收标准执行国家及北京市现行的质量评定标准和施工技术验收规范;
11(4(如乙方工程交验未能通过甲方组织的验收,乙方应积极整改;如乙方报验再
次验收未能达到甲方要求,甲方将给予乙方每次2000元罚款。
11(5(对于施工过程中出现的问题,乙方必须无条件返工处理,返工费有乙方承担,
工期不予顺延;工程验交后,因乙方原因工程质量未达到合同约定的优良标准,
的违约金,并且由此造成的甲方或第三方的其它则甲方给予乙方结算价款2%
损失均由乙方承担。
11(6(本工程的保修期为两年。
第十二条、文明施工:
12(1(乙方必须按照天津市文明工地的标准和甲方施工总体布置的要求进行施工,
在指定地点将材料码放整齐,做到合理用料、工完料清(含生活区);乙方应随
时清理垃圾至施工现场甲方指定地点,且乙方使用的生活设施应保持清洁和卫
生。
12(2(如乙方未服从甲方的文明施工要求,由此引起的质量责任由乙方承担。
12(3(施工现场严禁发生打架斗殴,如有发生甲方对乙方处以500—1000元的罚款;
如发生群殴按3000—5000元处罚。
第十三条、安全:
13(1(乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及天津市建委颁发的有关
规定,并按甲方安全管理规定及现场安全施工的有关要求组织施工,接受甲方
安全检查,确保安全施工无事故。
否则乙方承担一切责任,同时甲方有权给予
乙方每次1000元罚款。
13(2(乙方负责现场的安全防护工作,乙方需配置专职安全员,对施工现场的安全
生产负责。
13(3(如乙方人员发生伤亡事故,甲方应配合乙方尽力施救。
由于乙方管理及自身安
全措施不力或乙方人员责任造成的安全事故,均完全由乙方承担经济、刑事责任
和事故处理的结果。
同时承担给甲方带来的损失。
13(4(乙方必须对所属施工人员进行安全教育,若发生人生伤亡事故,善后事宜及处
-6-
理费用由乙方自行解决。
第十五条、违约责任:
15.1(如因乙方原因中途退场,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部负责。
15.2(严格执行合同工期,如因乙方组织不力、劳动力不足、不能按期完工,每延期
一天对乙方罚款1000元。
15.3(如因乙方原因,工程质量验收达不到验收标准,甲方将停止付款,根据情况决
定是否解除合同;如乙方质量问题整改后仍达不到甲方要求立即清除出场,并按
延误工期扣款。
15.4(如因乙方原因达不到竣工质量要求,由乙方无条件返工,同时承担连带责任;
甲方保留将乙方的工作分离出去的权利,乙方不得有任何异议。
15.5(乙方必须无条件接受甲方的现场统一管理、统一指挥,如违反现场管理模式的
某人、某组或整个施工队对甲方造成名誉损害,及对甲方造成任何损失者,现场
管理人员有权随时罚款。
15.6.乙方有下列行为之一者,甲方有权单方中止合同,乙方必须在合同中止后三日内
撤场,撤场完毕后方可对实际完成的工程量办理验收和结算,结算时,甲方对乙
方处以已完工程结算价款10%的罚款,以充抵乙方的下述违约行为给甲方造成的
损失:
a).乙方将中标工程转包的;
b).乙方施工组织不力或整体技能低下等原因造成施工进度缓慢,无法按合同
约定工期竣工的;
c).野蛮施工造成施工质量低劣,频繁出现质量事故的。
15.7(纠纷:
如甲乙双方在合同执行过程中发生争议,协商未果由签约地人民法院解
决。
第十六条、其它条款:
16(1(本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
16(2(本合同自双方签字盖章后生效,待工程保质期满终止。
16(3(本合同一式两份,双方各持一份,并且具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
-7-
代表:
代表:
日期:
日期
合同附表:
甲供甲供序甲序名称乙供名称甲供乙供号供号乙提乙提1预埋件?
26银粉漆2膨胀螺栓?
27大力士胶?
3钢材?
28劳保用品?
4石材29清洁工具、药剂?
?
5干挂件?
30美纹纸?
6玻璃31攻钢钉?
7铝塑板32拉铆钉?
8铝单板33自攻钉?
9铝型材34型材保护膜10不锈钢面板35射钉、射弹?
11结构胶36防腐绝缘垫片?
-8-
12密封胶?
37消防器材?
13保温棉38工具耗财?
14五金配件?
39施工机具?
15密封胶条40施工设备?
16双面贴41测量设备?
17镀锌铁皮?
42电箱(三级箱)?
18发泡剂?
电缆线(三级
43?
19吊篮?
线)
20背栓设备44岩棉钉、胶?
21干挂胶?
45铝铂带?
22泡沫棒?
46螺栓(M6以上)?
螺栓M5以下47氧气、乙炔?
23?
(含M5)48原子灰?
电焊条(天49脚手架?
津24?
大桥牌)5025富锌防锈漆?
51
注:
所有辅材必须是符合设计和规范要求的合格产品
-9-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 幕墙 施工 合同