96综合94全统定额安装解释.docx

96综合94全统定额安装解释.docx

《96综合94全统定额安装解释.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《96综合94全统定额安装解释.docx（39页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

96综合94全统定额安装解释

一九九六年山东综合定额安装部分定额解释（网站论坛解释）

1、论坛的解释是不是具有法令性？

论坛的解释是否可以作为工程结算的依据还是只是作为指导？

答：

本论坛解释只提供参考，如需提供法律依据请向省站提出书面申请。

2、最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见？

答：

 为了维护、规范建设工程市场经济秩序，正确审理建设工程合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合审判实际经验，特作如下暂行规定。

诉讼主体

  1建设工程合同纠纷案件的当事人通常为建设工程的发包人和承包人。

人民法院应根据不同的情况来具体确定该类纠纷案件当事人的诉讼地位。

  2因拖欠工程款引起的纠纷，承包人将承包的建设工程合同转包而由实际施工人起诉承包人的，可不将发包人列为案件的当事人；承包人提出将发包人列为第三人，并对其主张权利而发包人对承包人又负有义务的，可将发包人列为第三人，当事人根据不同的法律关系承担相应的法律责任；如转包经发包人同意，即属合同转让，应直接列发包人为被告。

  3因工程质量引起的纠纷，发包人只起诉承包人，在审理中查明有转包的，应追加实际施工作共同被告，实际施工人与承包对工程质量承担连带责任。

  4施工人挂靠其他建筑施工企业，并以被挂靠建筑施工企业名义签订建设工程合同，而被挂靠建筑施工企业不愿起诉的，施工人可作为原告起诉，不必将被挂靠建筑施工企业列为共同被告。

  5施工人挂靠其他建筑施工企业，并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的，应将施工人和被挂靠建筑施工企业列为共同被告；被挂靠建筑施工企业对施工人因承揽的工程不符合质量标准造成发包人损失的，应承担连带责任。

  6两个以上的承包人联合承包工程，由其中一方与发包人签订建设工程合同而发生纠纷的，其他联合承包工程的施工人应列为共同的原被告。

  7两个以上的法人、其他经济组织或个人合作建设工程，并对合作建设工程享有共同权益的，其中合作一方因与工程的承包人签订建设工程合同而发生纠纷的，其他合作建设方应列为共同原被告。

合同效力

  8有下列情形之一的，所签订的建筑工程施工合同无效：

（1） 不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人；

（2） 没有按国家规定的程序和国家批准的投资计划；

    （3） 承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人；

    （4） 承包人将其承包的全部建设工程肢解后，以分包名义转包给第三人；

    （5） 建设工程总承包人未经建设单位同意，将承包工程中的部分工程分包；

    （6） 分包单位将其承包的工程再分包或转包。

  9有下列情形之一的，并以被挂靠建筑企业名义签订的建筑工程合同无效：

（1） 不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程；

（2） 资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程；

    （3） 不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程。

  10发包人与承包人签订无取得土地使用权证、无取得建筑工程规划许可证、无办理报建手续的“三无”工程建设施工合同，应确认无效；但在审理期间已补办手续的，应确认合同有效。

  11发包人经审查被批准用地，并已取得建设用地规划许可证，只是用地手续尚未办理而未能取得土地使用权证的，不宜将因发包人的用地手续在形式上存在欠缺而认定所签订的建设施工合同无效。

  12违反《建设工程规划许可证》的规定，超规模建设所签订的建设工程合同经批准可补办手续，且无违反其他法律规定的，应确认合同有效。

  13对承包人超越建筑资质等级签订的建设工程合同，如承包人具备《施工企业资质等级标准》的规定的可上浮与建设项目的要求相符的等级条件，工程质量符合设计要求并验收合格的，可按有效合同处理，并以合同约定的建筑资质等级结算工程款。

但严重超越本企业建筑资质等级订立的建设工程合同无效。

  14承包人跨省区或跨市承揽建设工程，但未办理外来施工企业承包工程许可证手续而订立的建设工程合同，应责令承包人被办有关手续，并由有关行政部门按规定处理，而不应据此认定合同无效。

  15对应实行公开招标的建设工程，发包人直接发包后，具备相应资质的承包人已开始履行合同的，不宜以建筑工程未实行公开招标为由，认定所签订的建筑工程施工合同无效。

  16建筑工程合同中带资、垫资和垫款承包工程的条款应确认无效，对承包人带资、垫资和垫款承建的工程，发包人应支付该款相应的利息。

外商投资建筑业企业依据国家有关规定，在我国境内带资承包工程，合同中的带资条款认定有效。

  17建设工程合同对工程款结算没有约定或虽有约定，但发包人与承包人自行结算达成的结算协议有效。

属国家投资建设的重大工程，并由国家对工程款结算依法进行管理的除外。

  18具备法人资格的承包人内部分支机构，在其营业执照的经营范围内对外签订的建设工程合同，应视为承包人对其行为已授权，其签订的合同有效，并应以该承包人的建筑资质等级结算工程款。

民事责任

  19发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同的，应对无效合同承担相应过错责任。

  20转包、挂靠签订的建设工程合同被确认无效后，应按实际工人的建筑资质等级结算工程款，但对施工人主张的工程结算中有关计划利润部分的请求可不予支持。

  21建设工程合同被确认无效后，如属发包人的过错，工程款的结算按有效合同的原则处理；因承包人不具有从事建筑活动主体资格造成合同无效的，应按非等级资质结算工程款。

  22发包人未按建筑工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  23承包人对发包人逾期支付工程进度款没有异议并继续施工的，在发生纠纷后，承包人要求对方对此承担违约责任，不予支持。

  24因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应及时通知对方采取适当的措施防止损失扩大；承包人没有采取适当的措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

  25隐蔽工程经双方验收认可后，承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失的，发包人应承担相应的过错责任；若设计单位和监理单位都有过错，应按过错大小各自承担相应的责任。

  26“三无”工程被有关部门责令停建后，承包人仍然依发包人的要求继续施工的，由此造成的损失发包人负主要过错责任，承包人承担次要的过错责任。

  27建设工程合同约定对工程总价或材料价格实行包干的，如合同有效，工程款应按该约定结算。

因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。

但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。

  28因承包人的原因造成逾期交付建设工程的，承包人应承担违约责任。

如果由于逾期交付工程致使发包人的损失超过违约金的，发包人可请求对方赔偿，但不得超过承包人违约时预见或应当预见的因违反合同时可能造成损失。

  29工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，因此而发生质量或其他问题，由发包人承担责任，但工程质量因承包人原因造成的，由承包人负责。

对造成质量问题双方都有过错的，应根据过错大小各自承担相应的民事责任。

  30建筑工程竣工验收合格后，承包人有先将工程及相关的资料交付给对方的义务。

承包人因发包人未按约定支付工程款而拒绝交付工程、致使发包人无法对竣工的工程行使占有、使用和处分权利而发生的损失，由承包人承担

3、小区内路灯工程：

电缆穿管敷设（管道埋地），电缆敷设是否应套用2B-187~2B-188？

答：

小区内路灯工程,首先选用综合定额.如果电缆10平方下的话再套用2B-187.  2B-188是在这里不能用的.

4、管道工程中的蝶阀套用什么定额？

答：

管道安装工程中的蝶阀应分连接方式套用螺纹或法兰阀门连接定额（安装综合定额除外）。

5、安装在大理石台面上的脸盆,其支架（与大理石台面支架连接在一起）在综合定额中怎样计取?

答：

洗面盆大理石台面（含台面支架）应执行建筑工程消耗量定额（或建筑综合定额）装饰部分中的相应项目，不属于安装工程范围，洗脸盆按其组成形式套用安装定额，但定额中所含洗脸盆托架应予扣除。

6、一般宾馆、写字楼卫生间的洗脸盆都是用大理石做台面，哪么大理石台面下的支架如由安装队制作安装，则能否按安装工程综合定额第二册计取费用？

答：

建筑定额的大理石台面项目，其工作内容已含角钢支架制安的工料消耗，如由安装单位承担时，应与委托方协商，办理签证。

7、 管道在套用规格时，有时会出现管道公称直径DN在定额中缺项的情况，请问定额该向上套还是向下套？

答：

管道定额子目步距划分均为DNXX以内（含XX本身），超过者则套用上一规格子目，例如工艺管道中不常用的规格DN175、DN225，使用定额时分别套用DN200和DN250子目。

8、法兰式减压阀安装的时候套什么定额啊？

定额说明上安全阀套用普通阀门乘以2.0的系数，减压阀有没有系数啊？

答：

工业管道系统中，法兰式减压阀安装按其压力、规格套用法兰阀门相应项目即可，没有调整系数。

其前、后与旁路关断阀，以及安全阀、压力表等阀、器件均分别套用相应定额。

9、套用99济南综合定额时,因综合定额中电缆是按四蕊考虑的,所以五蕊电缆能否按相应定额子目*1.3系数.

答：

综合定额中除单芯电缆有系数外，其他未规定系数。

10、请问综合定额灯具安装及电气配管中均包括接线盒安装，是否属重复多计一次费用？

答：

 综合定额工作内容中已包括接线盒安装的项目，其安装不再单列项目，只计接线盒的主材费，不存在重复多计的问题呀？

11、我公司现在某电气安装工程审计结算出现一个有争议的问题：

工程层高5.4米，灯具安装高度在3.0米，设计要求配管为吊顶内明配管，设计对管道的标高未有详细说明，因为敷设管道时和其他专业在施工中交叉问题，我方管道敷设在3.5米，所以增加角钢支架。

结算时增加部分支架我作为增补项目计入，但是审计认为此部分支架配管已经含在管道明配子目项中。

请教：

此部分增加的支架是否可以计价？

答：

上述问题看来是针对综合定额而言的，综合定额所含的各项内容是通过测算若干典型工程后取定的，一般情况不作调整。

若确属具体工程特殊情况，如上述支架含量不足时，可由有关各方共同确认后，调增型材用量，但人机不做调整。

12、卫生洁具是按组套还是按排套（综合定额）

答：

 03消耗量定额已取消成排卫生洁具项目，若还在使用综合定额，要看工程设计是否符合综合定额考虑的条件，即上下水支管材质是否吻合，否则应按第8册《给排水.采暖.煤气工程》分别计算洁具与管道安装。

13、如果一个公共卫生间有两个洗脸盆（靠在一起）和四个蹲便器（中间用隔板隔开），则综合定额中洗脸盆与蹲便器按个套还是按成排的套子目。

答：

 自去年03消耗量定额发布后综合定额已经废止了，怎么还在使用啊？

综合定额中的成排或单套器具套用时均应符合定额取定的条件即镀锌管上水，铸铁管下水，如不符合时应按8册定额单套器具与管道安装。

14、在《山东省安装工程综合定额》交底资料中规定，高层建筑增加费的计算基础是全部人工费，那么在一个带地下人防通风的高层住宅楼中，地下人防通风是否可计取相应的高层建筑增加费？

答：

 一般不可以。

高层建筑增加费计取条件为设计地坪以上（以下）超过六层或20米时方可计取。

若该地下层超过―20米时，也只能按该建筑物正、负高度分别使用相应计算标准来计算。

15、某工程给排水系统排水管采用UPVC塑料管，给水管采用PP-C塑料管，卫生洁具不安装，请问：

该工程卫生间地面清扫口是否应计算安装及主材费？

另综合定额室内排水塑料管接头零件含量表中的扫除口是否是指立管检查口？

如不是则立管检查口如何计算？

答：

综合定额卫生洁具安装中已包括洁具上、下水支管安装，且地面清扫口（定额中称地面扫除器）含在成间配套或成排安装的洁具定额中。

上例中卫生洁具不安装，不应套用综合定额而应按8册定额《给排水、采暖、煤气工程》分别计算管道与地面清扫口安装。

另外，综合定额室内排水塑料管接头零件含量表中的“扫除口”应为立管检查口，当时是沿用原全统定额的叫法，03新定额中已改为“检查口”，便于与地面扫除口区分。

16、洞库增加费是否属综合系数？

答：

 洞库暗室增加系数属于子目系数，详见山东省安装工程计价依据交底培训资料。

17、在综合定额中,单相电机（如排气扇）能否按交流电机检查接线定额乘以0.2系数计取费用?

还是按全统定额计取端子板接线定额?

答：

 使用综合定额遇有上述情况时，可参照94全统定额2-555子目，并乘以系数0.1，不计取电机调试 。

18、电气安装工程中，在民用建筑内，用PVC管穿线沿墙明敷设，应套用1-4-1还是1-4-17呢？

（山东省安装工程综合定额96版）

答：

PVC管（硬质或刚性阻燃管）沿墙明敷可按管径大小套用1-4-17~21定额子目。

19、我们单位的一条通讯线路需更换一根400对电话电缆，该电缆与路边电线杆的输电线路（市电）平行敷设，高度4.5M，用铁丝绑扎固定。

施工方法是拆除原旧电缆，仍利用原钢绞线拉线，换新电缆，用铁丝绑扎固定。

请问老师，电缆敷设可否套用2-959（假设截面在35MM2以下）子目。

答：

 根据上述工程概况：

安装电话电缆可参照原全统定额第五册《通信线路工程》第四章相应定额消耗量计算。

拆除可参照修缮定额电气分册第一章说明：

拆除费 = 相应定额项目的人工费 * 拆除系数（弱电工程为0.40）。

根据上述工程概况，可参照修缮定额电气分册，拆除参照第一章：

拆除费=相应定额项目人工费*拆除系数0.40，更换电话电缆参照第九章弱电工程2-3504子目。

同时，拆除、安装均可计取超高增加费（定额人工*1.25系数）。

20、综合定额中避雷针、接地极、接地母线均含接地电阻测试。

但工程竣工后往往是测试整个工程的接地电阻值，包括避雷网、接地引下线、均压环等系统测试，根据实际发生的工作内容是否能计取接地系统调试？

答：

使用综合定额时，防雷接地系统测试在避雷针、接地极、接地母线等项目中均已综合考虑，不能另外再计接地系统调试。

但补充定额项目“利用柱筋、基础钢筋作防雷引下线和接地极”子目工作内容中未含接地电阻测试。

若工程设计利用柱筋作防雷引下线和利用基础筋作接地极时，可参照全统定额计算一个接地系统调试，而不能按外墙接地点处数计算

21、现在电气工程经常会用到T接箱，π接箱。

请问它们的区别和详细构造是什么？

预结算时应套用什么定额？

答：

T接箱内一般装有3～5根铜（或铝）母线，每条母线上钻有多个螺孔且配有螺栓，专用于电源电缆分支接线。

Л接箱亦称等电位箱，箱内一般装有1～2根铜母线（或镀锌扁钢），也钻有螺孔配有螺栓，专用于等电位接地连接。

两种接箱安装均应套用接线箱安装定额相应字目，焊、压接线端子另计。

22、其中有一道高温架空蒸汽管道ф426（长3160米，蒸汽温度160~200度），定额应用全统安装定额山东省估价表，问题：

1、管道在防腐处理时，采用的高温氯磺化聚乙烯防腐涂料，外保温。

套用定额子目是13-594、13-597底漆、面漆。

定额规定防腐油漆属于辅材，枣庄地区规定可按定额材料费上调一个系数13%，不于实际调整材料差价。

但是，防腐涂料油漆的实际购置价远远高过定额单价及材料费上调后数值。

实际购置价为：

高温漆50kg/元，定额单价13.12kg/元。

2、试问，辅材定额单价与实际购置单价的差额超过多少比例可以进行实际调整？

是否可以，实际购置单价与定额单价差额比例大于±5%的，就可以按实调整差价？

有无正规的规定可以作为此类问题结算依据？

3、审计部门不给实际调整，油漆用量很大，所以很是着急。

答：

（1）按当时双方签订的施工合同条款中对材料价差问题的约定执行。

（2）合同如无约定，按当地造价管理部门相关规定（96费用定额计算程序中关于材料费调整列有两种类型：

一是材料综合调整率，二是单项材料差价额调整）。

  （3）上述问题的处理，双方应本着实事求是的精神，根据工程实际情况，合情合理地妥善解决。

23、仪表本特例3500系统，从检测元件到监控都套用那些字目（2003山东）

答：

应按具体设计中采用的元、器件、装置套用自动化控制仪表安装工程中相应项目。

24、综合定额1-4-71B与1-4-27的差别

答：

半硬塑料管，系将聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂及其他辅助剂配合后，经挤出成型而得，适应于电气套管及流体输送管等，常温下可用于保护电线、电缆等。

管材成盘供应，长度一般不少于10米，颜色有白、黄、红、蓝、黑及本色数种，管道连接一般采用套管抹塑料胶粘接，弯曲自如无须加热，施工环境温度5--45度，在-15--25度时应使用耐寒型（黄色）管材。

刚性阻燃管，也叫PVC冷弯电线管，分轻型、中型、重型，管线长度为每根4米，颜色有白色和纯白两种，弯曲时需要专用弯曲弹簧，连接采用专用接头抹塑料胶后粘接。

25、有一宾馆，灯具均为吊顶上嵌入式安装，吊顶高度间的连接线穿金属软管DN15，整个工程灯具约2000只，用金属软管DN15约3000M，请问，金属软管套用96综合定额的那项子目？

我初步套用了1-4-30，人工费合计11352元，定额材料费40857元，主材费合计3600元，不合理呀（定额人工费，材料费太高了），请问应该怎么处理？

？

答：

参照金属软管相应项目进行调整。

综合定额中，金属软管定额是按每根500mm、1000mm、2000mm各种规格综合考虑的，因而10米含量中连接接头用工、用料都较多。

实际施工时，如每根长度、接头数量与定额考虑不符，可按实际进行调整。

26、在采暖系统工程中，采暖管道采用衬塑镀锌钢管和PB管，请问如何执行综合定额？

答：

首先，我省03消耗量定额已发布一年多了，综合定额不宜再用。

其次，上述材质的管道在套用定额时可根据其连接方式套用材质近似、敷设方式相同的相近项目。

27、民用工程中给水系统紫外线消毒器套用哪项子目？

答：

紫外线消毒器尚属定额缺项，可自行编制补充定额。

28、综合定额2-8-24~28矩形水箱子目是否也适用于玻璃钢矩形水箱？

答：

不适用。

玻璃钢水箱安装可根据工程实际编制补充定额或参照原全统定额15册玻璃钢容器安装定额项目。

29、在室内墙壁上用导轨安装DZ47型空气开关，应执行哪项定额呢（96定额）？

答：

在96综合定额中没有“室内墙壁上用导轨安装DZ47型空气开关”相应项目。

可编制补充定额。

30、超五类线在96定额和03定额中分别套用哪一个定额？

答：

96定额中无该项，03定额中暂可参照二册管内穿线中多芯软导线执行，下步拟编制“建筑智能化系统设备安装工程”消耗量定额。

31、工程状况：

一包装车间，檐口高8.2米，屋脊高10.2米，跨度60*70米，房中间工字钢柱8根，屋面采用V760型0.6厚热镀铝锌彩钢板+75厚保温棉+V750型0.4厚热镀铝锌彩钢板作维护材料，以焊接H型钢钢架作为承力构件，利用此屋面作为接闪器，以四面H型钢柱作为引下线，与接地体连成一个整体。

灯具安装设计为：

PVC高强冷弯阻燃电线管屋面敷设，灯具为配照型工厂灯。

开关距地1.3米，墙上的暗设，房中间工字钢柱上明设。

灯具未注明安装高度。

问：

1.定额规定操作高度超过5.0米，10.0米以下，定额人工乘以系数1.25，请问按5.0米以上工程还是整个电气安装工程？

        2.该工程操作物高度已在5.0米以上，10.0米已下，是否应按规定计取脚手架搭拆费？

若计取，应按5.0米以上工程的人工费为基数（乘系数后的人工费？

），还是整个电气安装工程的人工费为基数？

        3.该工程防雷利用屋面作为接闪器，以四面H型钢柱作为引下线，如何套用96综合定额的定额子目？

答：

1、按5.0米以上工程，管线应按整根长度（无断开点）计算，不扣除5.0米以下部分。

2、应按规定计取脚手架搭拆费。

计取基数应按5.0米以上工程的人工费，包括计取超高系数后的人工费。

3、“利用金属屋面作为接闪器，以四面H型钢柱作为引下线”时，应按沿金属构件引下1-6-26执行。

32、电气预算中的电缆你们是如何量的？

我们施工时电缆甲供但是转帐，在做材料预算时不可能根据定额余量做，因为现场情况复杂，所以肯定要多做一些！

可是结算时按图又量不出那摸多？

如果再减些余量，万一有一高压电缆根不够长，我就完了，死定了！

因为设计说我给你的够长，你为啥做短了！

！

如果做长了结算又接不回来，甲方预算说按定额规定执行，材料又不给退库，只有你拿利润来买了？

如果长一米高压电缆，几百米电缆白放了？

答：

超蓝图部分用量如合理应办现场签证.

一般如无特殊情况按预算工程量计算规则算出来的材料量应该足够有余,如遇超预算用量则应仔细分析原因,如属合理原因则应向甲方办理现场签证或要求设计院出变更,如属材料浪费则由现场施工员担责.

33、关于96综合定额8B-670~681PP-R给水管沿砼地面暗设问题

问题:

某工程户内给水支管设计标高为-0.03米,实际施工时,施工单位是先打好砼平板后,人工刨槽敷设后再打细石砼找平层.

请问:

该人工刨槽是否应另行套取定额?

答：

原八册定额补充项目8B-670~681,是按管道明设考虑，未包括地（墙）面剔槽，可另行计算。

但PP-R管暗敷，应参照03新定额相关规定进行调整。

关于此问题网上已多次提到，可浏览参阅。

34、室内镀锌管计算时是否应计刷银粉?

答：

03消耗量定额第八册中室内镀锌管无论采暖管道、空调水管道或给水管道均不包括涂刷面漆，若设计要求刷银粉时可按第十一册定额相应项目计算。

如仍在使用96综合定额，则室内镀锌管（包括采暖管道和给水管道）均已综合了管道涂刷二遍银粉，不需另计。

使用定额时，请先注意章说明及定额工作内容的说明。

35、请教一个关于热熔连接给水管支架超定额用量的问题。

某工程PP-R给水管（热熔连接）支架实际用量为1.7吨，但是按照8B-670~681子目分析辅材型钢含量才0.08吨，施工单位要求按实调整，业主说定额已包含不同意调整。

请教一下这种情况该如何处理？

答：

此种情况比较少见，能否把情况介绍的详细一点（工程性质、室内室外、管径、长度、敷设位置、支架形式等）？

详细情况如下：

该工程为商住楼，面积45000平方，地下一、二层为车库、泵房、配电室，一~三层为商场，三层以上为三栋住宅楼，设计室内给水管采用PP-R管，管径从φ20~φ90，长度约为4500米，支架采用7字型角钢支架加抱箍。

答：

室内塑料给水管定额中对外径Φ50以内管道固定方式考虑为塑料扣座及立管卡子固定，Φ63及以上管道才考虑型钢支架固定。

若设计全部采用型钢支架，支架用量显然不够了。

这种情况下，经各方确认后可根据设计调增型材及油漆材料用量，同时扣减定额内扣座、立管卡子含量，人工、机械不作调整。

36、关于管道使用PAP保温材料进行保温的，该如何套用子目？

答：

PAP保温材料不知是否属于复合保温材料？

对于定额中未列的保温材料，可参照材质相近、施工工艺相同的项目套用，确无相近定额套用的，可根据工程实际编制补充定额。

37、独立避雷针的定额具体套那项可以告诉我吗

答：

2-879~~2-882（03定额）

38、请教在综合定额中，配电箱（柜）、水暖管道、弱电均用扁钢联结，至等电位箱，再与防雷接地网联结，

由于有的是配电箱柜本身安装包含接地，请问这部分的扁钢工程量均算作接地母线吗？

如计算，相对应的配电设备安装套项是不用调整，另等电位箱怎么套项。

如上述情况，是全统定额，怎么处理，

答：

定额中已包括接地