工程施工合同三.docx

工程施工合同三.docx

《工程施工合同三.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同三.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工程施工合同三

编号：

YB-HT-005856

工程施工合同（三）

Projectconstructioncontract（3）

甲方：

乙方：

签订日期：

年月日

精品文档/Word文档/文字可改

编订：

YunBoNetwork

工程施工合同（三）

说明：

本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。

合同编号：

___________

签约时间：

__________________________________

发包人（全称）：

（以下简称甲方）____________

承包人（全称）：

（以下简称乙方）____________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

第一条工程概况

1．1工程名称：

________________________。

1．2工程地址：

________________________。

1．3工程内容：

________________________。

1．4工程做法：

________________________。

1．5承包范围：

________________________。

1．6承包方式：

乙方包工包料。

1．7进场材料：

________________________。

1．8工期：

本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。

1．9工程质量：

________________________。

第二条合同价款、付款方式及结算

2．1合同单价：

________________________。

2．2合同总价款：

______________________。

2．3付款方式及期限：

__________________。

2．4计算原则：

________________________。

第三条甲方责任

3．1甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。

3．2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。

3．3开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。

清除影响施工的障碍物。

向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3．4指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

3．5负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。

3．6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。

3．7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。

3．8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第四条乙方责任

4．1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

4．2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4．3严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

4．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

4．5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4．6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。

4．7做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。

第五条关于工期的约定

5．1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

5．2甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。

5．3因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

5．4因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

5．5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第六条工程验收

6．1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；

（1）材料验收；

（2）隐蔽工程验收；

（3）竣工验收；

6．2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。

若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

6．3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。

因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。

6．4工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。

验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；

6．5双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；

6．6本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。

第七条违约责任。

7．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

甲方按____元／天计算，支付乙方的损失。

甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1%支付滞纳金。

7．2由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元计算，向甲方支付违约金。

第八条不可抗力

8．1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。

导致一方不能履行合同时，不履行方应在7日内通知另一方，并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。

允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。

第九条争议或纠纷处理

9．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十条补充条款：

___________________________________。

甲方（盖章）：

____________________乙方（盖章）：

____________________

法定代表人：

____________________法定代表人：

____________________

经营地址：

______________________经营地址：

______________________

委托代理人（签字）：

____________委托代理人（签字）：

____________

电话：

__________________________电话：

__________________________

传真：

__________________________传真：

__________________________

开户银行：

______________________开户银行：

______________________

日期：

__________年______月____日日期：

__________年______月____日

云博网络科技有限公司

YunboNetworkTechnologyCo.,Ltd.