保证金合同范本.docx
- 文档编号:11770341
- 上传时间:2023-04-01
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:22.37KB
保证金合同范本.docx
《保证金合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《保证金合同范本.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
保证金合同范本
保证金合同范本
保证金合同范本随着时间的推移,合同的用途越来越广泛,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么大家知道合同的格式吗?
以下是为大家整理的保证金合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
保证金合同范本1甲方:
xx市xxx房地产开发有限公司住所地:
乙方:
xxxxx房地产开发有限公司住所地:
xx市xxx路甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。
为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付xxxx万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。
如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
二、保证金的留置期限为xxxx年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分,由乙方按照xxxx的利率支付给甲方利息;三、余下保证金的归还期限为:
四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。
甲方:
xx市xxx房地产开发有限公司乙方:
xxxxx房地产开发有限公司20xx年xx月xx日保证金合同范本2甲方:
广州市政府采购中心乙方:
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金交纳,退还手续,提高采购效率,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,甲乙双方经协商,在平等自愿的基础上,就预存保证金的有关事宜达成协议如下:
第一条、预存保证金金额,收取,退还1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。
甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张”预存保证金卡”、3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回”预存保证金卡”、甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。
预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
第二条、预存保证金的使用和管理1、除采购文件另有规定外,”预存保证金卡”作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。
2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定”不接受预存保证金卡”,乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。
项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。
3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。
乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的”预存保证金卡”失效。
4、”预存保证金卡”仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。
5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的”保证金专用账户”,按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。
第三条、争议解决方式本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
第四条、协议生效和期限1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。
XX年2月8日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。
2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。
乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。
甲方提出终止协议,必须提前0个工作日书面通知乙方。
退款当日本协议即自行解除。
如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。
3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。
4、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方:
乙方:
20xx年xx月xx日保证金合同范本3编号:
年字第号甲方乙方住址:
电话:
丙方住址:
电话:
甲方根据乙方的申请,同意为乙方向提供担保,甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定,经协商一致,订立本合同。
第一条甲方担保的范围、期限、方式1、乙方向贷款行借款本金元,借款期限个月。
甲方愿就上述借款,为乙方向贷款行提供担保,具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。
2、甲方的保证期间为《借款合同》中约定的主债务履行期届满之日起两年。
3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。
第二条反担保的方式、范围、期间1、丙方向甲方提供反担保,承担连带保证责任。
2、丙方保证反担保的范围为:
甲方为乙方代偿的全部款项;上述代偿款自付款之日起的利息;乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金;实现追偿权的费用3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。
4、乙方以有权处分的向甲方提供抵押反担保,并由甲方与乙方签订《抵押反担保合同》。
第三条甲方的追偿权1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息,甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后,有权向乙方、丙方追偿。
2、在乙方借款期限内,如乙方出现本合同第四条第三款情形之一,甲方认为这些情形可能影响借款按期归还,则无论借款是否到期,甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息;甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款本息,在代偿后,向乙方、丙方追偿。
3、追偿权的范围包括:
甲方为乙方代偿的全部款项;上述代偿款自付款之日起的利息;乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金;实现追偿权的费用第四条乙方的义务1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲方留存。
乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务,并提供还款单据给甲方。
2、在本合同有效期内,乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用情况的检查,甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。
3、发生下列情形之一,乙方应及时通知甲方:
经营机制发生变化,如实行承包、租赁、合并、分立、股份制改造、合资等;涉及重大经济纠纷、诉讼;破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销执照、被撤销;法人代表、住所、人事发生重大变化;经营状况恶化,或效益严重滑坡;在经营中出现违法行为。
4、乙方应向甲方支付担保费,支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰,并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。
5、乙方应向甲方预交违约保证金元,乙方若按《借款合同》的约定归还银行借款,则该保证金予以退还;反之,不予退还,甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。
6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息,造成甲方不能解除担保责任,从借款到期之日起,甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。
7、如出现甲方代偿情况,乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金,若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的,乙方应支付相应的赔偿金。
第五条其他约定事项第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议,由各方协商解决;协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
第七条本合同由各方签章后生效,不因《借款合同》、《保证合同》的无效而无效。
第八条本合同一式份,甲、乙、丙各方各执一份。
甲方乙方丙方法定代表人:
法定代表人:
法定代表人:
授权委托人:
年月日保证金合同范本4质权人:
********有限公司法定代表人:
住所:
电话:
出质人:
法定代表人:
住所:
电话:
为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保融委字号的《委托担保合同》的履行,保障甲方债权的实现,乙方愿意提供保证金质押担保。
根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。
第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元的保证金存入甲方账户。
甲方帐号如下:
户名:
**********有限公司开户行:
帐号:
乙方所交保证金,甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后,在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。
第二条质押担保范围本合同的担保范围为:
主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。
第三条质权的实现一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务,或违反主合同的其他约定,甲方有权从上述保证金中划收相应款项。
二、乙方不得以任何方式妨碍甲方实现质权。
第四条违约责任一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏,甲方有权采取以下一项或多项措施:
1.要求乙方限期纠正违约行为;2.要求乙方提供新的担保;3.要求乙方赔偿损失;4.法律许可的其他救济措施。
二、如果因乙方原因导致质权未有效设立,或者导致甲方未及时且充分实现质权,甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任,并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。
第五条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生争议,可以通过协商解决,协商不成,按以下第种方式解决,在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
向甲方住所地人民法院起诉。
提交仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第六条合同的生效本合同一式贰份,经甲方法定代表人或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
甲方:
负责人或授权代理人:
年月日乙方:
负责人或授权代理人:
年月日保证金合同范本5本履约保证金由合同双方于年月日在订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:
大写人民币元作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。
第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。
甲方:
乙方:
法定代表人或授权代理人:
法定代表人或授权代理人:
保证金合同范本6甲方:
××乙方:
××甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:
1.甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定,自愿放弃××××××万元保证金。
2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求。
4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:
乙方:
年月日年月日保证金合同范本7委托方:
_________开户银行:
_________建设单位:
_________根据建设部、财政部建质7号和建设厅、财政厅建管46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。
经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。
为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的’费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。
乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方:
_________乙方:
__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:
_____________签订地点:
_____________丙方:
__________________年____月____日签订地点:
_____________附件:
建设工程项目“质量保证金”开户通知书根据建设部、财政部建质7号和建设厅、财政厅建管46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。
应交存_________元“保证金”。
开户行:
_________专户帐号:
______________经办人:
__________________年_________月_________日保证金合同范本8本着平等互利的经营原则,经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜,在互惠互利,平等协商的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条立协议方授权方:
法人代表:
*方网站:
地址:
电话:
被授权方:
法人代表:
地址:
电话:
第二条授权及经营约定1.:
鉴于乙方申请,甲方根据加盟计划自20xx年10月1日至永久起建立合作关系。
2.:
本协议签订之时,乙方须向甲方一次性支付诚信保证金______________________________,以后不须再交纳。
自合同签订之日起至合同结束,甲乙双方并未违约的情况下,甲方在十天内将该款无息退还给乙方。
3.:
加盟授权从甲乙双方签订合同,并且乙方向甲方付清规定的款项之日起生效。
第三条承诺1、乙方获得上述特许经营权许可后,须按甲方要求经营管理,不得超越许可范围和许可期限,未经甲方书面同意,不得将该项权利转让。
乙方承诺在加盟期间,完全遵守本特许加盟条例,合法经营;2、甲方承诺在现有技术上维护整个网上交易平台的正常运行,并努力提升和改进技术,使用户网上交易活动得以顺利进行。
甲方承诺提供乙方稳定的服装货源,并且尽力拓展产品的种类与提高服务的质量。
第四条附则1.此合同一经签字即具有法律效力,双方必须严格遵守,任何一方不得无故终止合同。
如一方违约,对方均有权追究其法律责任,要求赔偿损失。
2.合同的延续性:
合同期满后,乙方在无违反合同的基础上,享有优先续签权。
3.本合同的乙方地址,联系方式,如有变动,乙方应立即书面告知甲方,否则造成的损失甲方不承担任何责任。
4.以上条款如有未尽事宜,在合同期间双方应平等协商解决。
5.本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
6.合同条款的解释权归属。
甲方:
法定代表人或授权代理人:
年月日乙方:
法定代表人或授权代理人:
年月日保证金合同范本9工程名称:
甲方:
乙方:
甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:
1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
签订地点:
签订日期:
保证金合同范本10甲方:
法定代表人:
注册地址:
联系方式:
乙方:
上海安良资产管理有限公司法定代表人:
徐丹注册地址:
上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢923室联系方式:
甲乙双方就甲方以有限合伙人方式参与乙方为投资“360奇虎私有化”项目设立的有限合伙企业支付保证金事宜,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,签订保证金协议条款如下:
1.甲方交付的保证金为:
人民币万元万元,以乙方指定的开户银行出具的款项到达乙方账户的数额为准。
乙方在收到款项后,需在一个工作日内向甲方出具收据。
户名:
上海安良资产管理有限公司账号:
1001357819000009666开户行:
工商银行上海市环球金融中心支行甲方向乙方足额缴纳保证金后,乙方需配合甲方至上述开户行办理甲方代理人陆秀军个人的预留印鉴,以确保本协议项下保证金用于甲方同意的目的。
2.保证方式为履约保证金,目的为明确甲方参与该项目之诚意并锁定相应的投资份额。
3.保证期间自本合同生效之日起至甲乙双方签署奇虎360私有化专项基金合伙协议止。
甲乙双方如约签署奇虎360私有化专项基金合伙协议,则本协议项下保证金可以部分抵缴甲方作为有限合伙人加入奇虎360私有化专项基金项目的出资额。
因发生不可抗力等客观因素,致使乙方未能参与芒果文创股权投资基金合伙企业项目投资的,乙方应在5个工作日内退还全部保证金至甲方账户。
4.本协议未尽事项,甲乙双方协商解决。
5.本协议履行过程中发生的相关争议,甲乙双方协商解决,协商无法解决时,双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效,甲乙双方保证其签字或盖章符合法律、法规或章程等规定或授权。
7.本合同一式份,具有相同法律效力。
甲方执份,乙方执份。
甲方:
负责人:
年月日乙方:
法定代表人:
年月日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 保证金 合同范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)