人员设备资金等方面具有工程施工能力承诺书.docx
- 文档编号:11723916
- 上传时间:2023-03-31
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:23.34KB
人员设备资金等方面具有工程施工能力承诺书.docx
《人员设备资金等方面具有工程施工能力承诺书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人员设备资金等方面具有工程施工能力承诺书.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
人员设备资金等方面具有工程施工能力承诺书
赠送以下资料
工程合同
发包人(全称):
(以下简称:
甲方)
承包人(全称);(以下简称:
乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围:
本合同全部工程建筑安装(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
三、合同工期
开工日期:
年月号
竣工日期:
年月号
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:
3
五、工程造价
合同总金额为人民币(大写)。
¥:
(小写)
(各单项工程造价详见工程项目一览表,验收合格后工程量据实结算)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.招标文件及投标文件、中标通知书
2.投标函及其附录
3.本合同协议书
4.标准、规范及有关技术文件
5.图纸及工程量清单
6.工程报价单或预算书
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
对本合同专业术语,本协议有约定的从其约定,本协议未约定的,按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中通用合同条款执行。
七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
八、工程款支付时间方式及质保金
工程竣工,甲方验收合格后,甲方支付95%工程款,人民币(大写)(¥)。
剩余5%作为工程质量保证金,人民币(大写)(¥;)。
工程在质保期内(质保期:
验收合格后壹年)无售后服务质量等问题,甲方一次性退还乙方(保证金不计息,质保金计算时间以甲方开具给乙方的收据日期为起始时间)。
九、开工前三天,乙方向甲方发出开工通知书。
十、在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1..因不可抗力原因被迫停工者;
2..因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3..按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4.因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者;
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
十一、工期提前。
施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。
乙方按此修订进度计划,报甲方批准。
甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议应该包括以下主要内容。
(1)提前的时间;
(2)乙方采取的赶工措施;
(3)甲方为赶工提供的条件;
(4)赶工措施的经济支出和承担;
(5).提前竣工收益分享。
十二、甲方在开工前应解决施工用水源和电源;并向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
十三、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
十四、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。
十五、本工程质量经双方研究要求达到:
GB50300-2013。
十六、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
十七、施工与设计变更
1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
2、除甲方书面同意外,乙方应该严格按照图纸施工,不得随意变更设计。
3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方可继续施工。
4、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做好安全保障工作。
5、因政府或者财政不能按时拨付工程进度款导致中途停建、缓建,给乙方造成损失的,双方协商解决。
十八、安全施工
1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。
在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
同时按政府有关部门要求处理。
甲方为抢救提供必要条件。
发生的费用由事故责任方承担。
3、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
十九、工程分包
1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。
2.乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。
分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
二十、违约责任
1、在合同履行过程中发生的下列情形,属于乙方违约:
(1)乙方违反合同约定进行转包或违法分包的;
(2)乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;
(3)因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的;
(4)乙方未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;
(5)乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的;
(6)乙方在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按甲方要求进行修复的;
(7)乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;
乙方发生上述违约行为,应该承担合同总价款5%的违约金。
违约金不足以弥补实际损失的,应该承担赔偿责任。
乙方未能按照合同约定履行其他义务的,应该承担实际损失的赔偿责任。
2、乙方违反上述第(7)目约定的违约情况时,甲方有权解除合同。
合同解除后,因继续完成工程的需要,甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件。
甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。
3、因乙方违约解除合同后的按下列约定处理:
合同解除后28天内完成估价、付款和清算,并按以下约定执行:
(1)合同解除后,商定或确定乙方实际完成工作对应的合同价款,以及乙方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值;
(2)合同解除后,乙方应支付的违约金;
(3)合同解除后,因解除合同给甲方造成的损失;
(4)合同解除后,乙方应按照甲方要求完成现场的清理和撤离;
(5)甲方和乙方应在合同解除后进行清算,出具最终结清付款证书,结清全部款项。
因乙方违约解除合同的,甲方有权暂停对乙方的付款,查清各项付款和已扣款项。
甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的,按照争议解决的约定处理。
4、采购合同权益转让
因乙方违约解除合同的,甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给甲方,乙方应在收到解除合同通知后14天内,协助甲方与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
5、在履行合同过程中,因乙方原因与第三人之间发生纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。
甲方必须参与处理的,甲方律师费由乙方承担。
6、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
7、甲方无正当理由,没有按合同约定支付相关工程款的,应该承担应付款项5%的违约金。
二十一、纠纷解决办法
建设工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,双方约定向签约地人民法院提起诉讼。
由败诉方承担对方的律师代理费。
二十二、合同的生效与终止
1、合同一式五份,甲方四份,乙方一份。
2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
3、本合同签订后,双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
合同签约地点:
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
法定代表人:
法定代表人;
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
年月日
人员、设备、资金等方面具有施工能力承诺书
篇一:
财务能力承诺书
财务能力承诺书
致:
浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司
我谨代表________________________(投标人名称)郑重承诺:
若我单位有幸在_________________(项目名称)工程第___标段投标活动中中标,将提供人民币(大写)_______________元(¥_________)的流动资金,供本项目在为期_______个月的施工需要时使用。
特此承诺。
投标人(盖章):
________________法定代表人:
_____________________或
授权代理人:
___________________日期:
年月日
(注:
本标段要求提供的营运资金不少于500万元。
)
(三)拟委任的项目经理和项目总工资历表
注:
1.本表后应附项目经理和项目总工的有效证件的清晰扫描件或清晰复印件,包括身份证(第二代身份证应双面复印)及:
a.项目经理:
技术职称证书、一级建造师注册证书(含临时执业证书或住房与城乡建设部一级建造师注册人员名单公告)、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)。
b.项目总工:
技术职称证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)。
项目经理和项目总工还应提供其担任类似项目经理和项目总工的相关业绩证明材料的清晰扫描件或清晰复印件(如业绩证明材料中没有明确相应姓名、任职,应提供发包人或项目所在地省级交通行政主管部门出具的有效证明)。
2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的最近3个月社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保(最近3个月)的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)。
3.目前未在具体项目上任职的,请在备注栏说明现在负责的工作内容。
篇二:
工程施工承诺书
承诺书
:
我以名义承接的工程由我方负责施工,现承诺如下:
1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。
2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还,与贵公司无关。
3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用,如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除),与贵公司无关。
4、我方保证不拖欠民工工资,如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担,与贵公司无关。
5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任,与贵公司无关。
6、我方保证不得发生任何安全事故,否则,一切经济、民事、法律责任均由我方承担,与贵公司无关。
7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。
见附表
8、自愿执行本公司工伤保险。
9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。
承诺人:
年月日附:
身份证复印件1份
巴电建设安装有限责任公司
电力建设工程安全管理协议
(SAQBl-4输变电工程——线路、变电站安装工程劳务)
项目名称:
签订地:
签订时间:
年月日
电力建设工程劳务分包安全协议
SAQBl-4输变电工程——线路(或安装)工程劳务
发包单位:
以下简称甲方承包单位:
以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务分包合同的同时,经协商一致,签订本协议。
一、承包工程项目
1.工程项目名称:
2.工程地址:
3.承包范围:
4.承包形式:
劳务分包
5.工程合同编号:
6.工程项目期限:
自年月日至年月日(如有变动,以工程实际送电时间为本工程合同截止日期)
二、协议内容
1.安全文明施工目标
(1)不发生轻伤及以上人身事故。
(2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
(3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。
(4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:
(1)《中华人民共和国安全生产法》。
(2)国务院《建设工程安全生产管理条例》。
(3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
(4)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》(DL5009.2、DL5009.3)。
(5)国家部委办相关安全的规定。
(6)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
(7)国家电网公司《电力安全工作规程》。
(8)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
(9)建设工程所属的地方安全、环境法规。
(10)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务
(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
(2)分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。
篇三:
建筑工程各项承诺书
建筑工程各项承诺书
(一)现场条件充分了解承诺书
我司已按投标须知第二条第5款的要求完成了踏勘现场的工作,并充分了解现场条件。
如若中标,我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的所有资料。
招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
我司承诺不会因任何现场条件的阻碍而向招标人索赔工期或费用,并保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
(二)工期承诺书
我司已充分阅读并理解招标文件,并充分了解本项目严格的工期要求。
如若中标,我司保证按投标承诺的竣工日期竣工,并充分了解在以后施工过程中,本项目会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现,但我司承诺严格按合同签约书第三条规定期限及以下规定
?
对于承包人原因造成的工期延误
,工期一概不得顺延;对于
非承包人(及其分包人,如有,下同)造成的工期延误,一般节点工期可以相应顺延,但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。
关键节点工期不予调整,承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化。
?
非承包人原因造成关键节点工期延误的,一次性延误10天以内(不含本数)的,工期不予顺延,由承包人采取措施自行消化;一次性延误10-20天(不含本数)的,工期可顺延5天,承包人应采
取措施在下一个节点工期内消化;一次性延误20天(不含本数)的,工期可顺延10天,但承包人必须在总工期内采取措施消化被延误工期(此延误发生在最后一个节点工期内除外)。
一次性延误工期超过30天,工期可以顺延。
我司承诺执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中,不再向招标人申请赶工费。
我司也充分了解到合同条款的关于工期延误方面的违约责任。
我司承诺若由于我司原因造成的工期延误,将无条件地按合同中的违约责任条款执行。
另外,我司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人索赔工期或费用,并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
(三)履行施工承包管理和配合服务协议承诺书
如果我们的投标被接受,我司保证在发包人直接发包的每个专业承包商或材料设备供应商合同签订后,无条件按招标文件规定履行施工总承包的管理、配合、协调和服务。
如贵公司要求,我公司并保证等按贵公司提议的格式及时与该等专业承包商和材料设备供应商签署相关协议。
否则,我司愿承担有关违约责任。
(四)管理和技术人员投入承诺书
我司已充分阅读并理解招标文件,充分了解本项目严格的管理和技术人员(包括现场指挥部和现场项目部人员)投入的要求。
如若中标,我司保证投标所报的全部技术和管理人员均为我公司员工,并在
收到招标人进场通知的3天内全部到位,若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位,我司愿承担有关违约责任。
(五)材料设备投入承诺书
我司已充分阅读和理解招标文件,充分了解本项目严格的材料设备投入要求和工期要求,及本工程不能实施流水施工而要实施全面开工所需的设备投入要求。
如若中标,我司保证在收到业主通知后3天内,准备并供应充足的材料设备,按投标文件承诺的时间全部按时到位。
并保证能完全满足施工进度要求,不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期,若因材料设备未按投标承诺的时间投入或供应不充分,影响了施工进度和投标承诺的竣工日期,我司愿承担有关违约责任。
(六)施工组织设计承诺书
我司已充分阅读了招标文件并充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性,如若中标,我们承诺将按本投标文件施工组织设计中采用的施工方案、施工方法、施工工艺进行施工,并声明采用这些施工方案、受按合同条款处罚。
(七)对质量、安全生产目标的承诺书
如果我们的投标被接受,我们保证实现本投标文件所承诺、规定的质量、安全目标计划、指标、要求。
否则,将无条件接受按合同条款处罚,直至被清退出场,并为此负法律责任。
(八)对安全文明施工管理承诺书
如果我们的投标被接受,我们保证按宁波市有关文件及本投标文件安全文明施工管理方案中的要求进行安全文明施工管理。
否则,将无条件接受合同条款的处罚,直至被清退出场,并为此承担相应的法律责任。
(九)保证不拖欠民工工资承诺书证民工工资支付的方案及保证措施,并在资金使用计划表中按月单列需支付的民工工资计划,并保证发包人不因任何由于我方在发放民工工资事宜上而受到任何处罚、诉讼、和罚款。
否则,将无条件接受按合同条款处罚,直至被清退出场,并为此负法律责任。
(十)其它承诺表
(十一)违约罚款承诺表
如若中标,除合同规定的不可抗力和招标人认为的合理原因之外,我们承诺将按上述各承诺书和承诺表投入所有的人员、设备、材料、资金及完成各项目标和计划。
否则,将无条件接受合同条款处罚和按本表中有关条款处罚。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人员 设备 资金 方面 具有 工程施工 能力 承诺书