版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷 含答案.docx
- 文档编号:11472290
- 上传时间:2023-03-01
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:28.76KB
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷 含答案.docx
《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷含答案
2019版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷含答案
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
2、合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()
A侵权B预期违约C合法行为D单方解除合同
3、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
4、根据《建筑企业资质管理规定》,关于施工企业资质证书的说法,正确的是( )。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续
B.企业发生合并、分离、重组以及改制等事项,可以直接继承原施工企业资质
C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
5、下列选项中,当事人应承担侵权责任的是( )
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
6、下列行为中,属于要约的是()。
A.发布招标公告
B.寄送价目表
C.寄送订货单
D.发布招股说明书
7、施工单位承担保修责任的前提条件之一是()。
A.非施工单位原因产生的质量问题
B.工期未按期交工
C.属于保修书中约定的保修范围
D.工程价款结算完毕
8、在下列选项中,不属于要式合同的是( )
A.建设工程设计合同
B.企业与银行之间的借款合同
C.法人之间签订的保证合同
D.自然人之间签订的借款合同
9、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当( )验收。
A.分期
B.最终一次性
C.同时
D.分阶段
10、由于特殊原因,建设工程需要停止施工()个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.6
11、甲委牦托乙去丙处为自己购买机床一台。
在这个代理关系中,第三人是()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.乙和丙
12、法人可以分为()。
A、行政法人和事业法人
B、企业法人和非企业法人
C、行政法人和社团法人
D、非企业法人和事业法人
13、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
14、下列选项中,不可以做投标保证金的是()。
A.现金B.银行保函
C.银行汇票D.担保单位的信用担保
15、中标通知书()具有法律效力。
A.对招标人和投标人B.只对招标人
C.只对投标人D.对招标人和投标人均不
16、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。
原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起( )内,将审核意见书面通知建设单位;逾期未通知的,视为审核同意。
A.10日
B.15日
C.30日
D.90日
17、在施工过程中,必须经总监理工程师签字的事项是( )
A.建筑材料进场
B.建筑设备安装
C.隐蔽工程验收
D.工程竣工验收
18、《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
19、建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
20、从事建设项目环境影响评价工作的单位,必须取得(国务院环境保护行政主管部门)颁发的资格证书,按照资格证书规定的等级和范围,从事建设项目环境影响评价工作,并对评价结论负责。
( )。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院发展与改革委员会
C.省级环境保护行政主管部门
D.国务院环境保护行政主管部门
21、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
22、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
23、建设工程的保修期,自( )起计算。
A.工程竣工
B.竣工验收合格之日
C.投入使用
D.合同约定
24、施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
25、甲乙采购合同约定,甲方交付20%定金时,采购合同生效,该合同是( )
A.附生效时间的合同
B.附生效条件的合同
C.附解除条件的合同
D.附终止时间的合同
26、在国际招标工程的评标中,经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时,则()。
A.淘汰该投标书
B.由评标小组按合理理解作出修改
C.允许投保人予以书面澄清
D.允许投标人作出书面修改
27、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元,约定2019年5月1日还款。
但到2020年6月1日,甲仍未还钱。
2020年7月3日乙向甲要账,乙向甲口头表示同意延期还款。
此行为的法律效果是()。
A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止
C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间
28、关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是( )。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
29、甲公司欲购买乙厂的水泥,经协商,甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同,并先交1万元定金给乙,乙出具的收条上写明:
“收到甲定金1万元。
”3天后,甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况,故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是()。
A.甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
B.甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
C.甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失
D.甲有权要求乙承担违约责任
30、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,其资质等级依次为一级、二级、三级。
当三家单位实行联合共同承包时,应按()的业务许可范围承揽工程。
A.甲B.乙
C.丙D.均可
31、关于执行申请期间的说法,正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
32、下列选项中,对调解的理解错误的是( )
A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时不能制作调解书
33、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
34、当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的,可以()
A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行
35、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由( )裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
36、建设工程发生质量事故,有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8B.12
C.24D.28
37、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广,但按国际惯例,下列情形属于除外的情形( )。
A.因设计错误(结构缺陷)而造成的损失
B.灭火或其他救助所造成的损失
C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
38、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
39、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,关于安全生产责任的说法,正确的是()。
A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务。
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任
40、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
41、建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具( )报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
42、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。
这是《安全生产法》规定从业人员所具有的()。
A.应急处理权
B.紧急避险权
C.拒绝作业权
D.回避求救权
43、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的( )。
A.中心
B.毗邻建筑物
C.边界
D.周边50米
44、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。
A.施工中形成的施工管理文件,应当有注册建造师签字或盖执业印章
B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章
C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任
45、投标人在提交投标文件截止日后、投标有效期终止日前撤回其标书,则招标人()。
A.应无偿退回投标保证金
B.可没收投标保证金
C.可处以两倍保证金的罚款
D.应扣除保证金的50%
46、下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是( )。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
47、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是( )。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资
48、关于安全生产许可证的说法,错误的是()。
A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动
C建设主管部门颁发施工许可证时审查安全生产许可证
D.在取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件
49、根据《合同法》,债务人转让合同债务应当()。
A.通知债权人
B.与债权人协商
C.经过债权人的同意
D.重新签订合同
50、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。
A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本单位安全生产投入的有效实施
51、关于节能技术进步的说法,正确的是( )。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持
52、根据《产品标识与标注规定》,所有产品或者包装上的标识必须有()。
A.产品质量检测合格证明
B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C.生产日期和安全使用期或失效日期
D.警示标志或者中英文警示说明
53、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合( )。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合( )。
本题前后括号的搭配为( )
A、安全性要求,卫生标准
B、强制性标准,生活标准
C、建设单位要求,规定标准
D、安全标准,最低标准
54、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
55、我国《安全生产法》规定,县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内()应急救援预案,建立应急救援体系。
A.重大生产安全事故B.一般生产安全事故
C.特大生产安全事故D.严重生产安全事故
56、关于实施工程建设强制性标准的说法,正确的是( )。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的,可不受强制性标准的限制
57、施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是( )。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
58、预制件定件合同总价款100万元,施工企业向预制件厂支付定金50万元,预制件厂不履行合同,则应当共计返还()万元。
A.50
B.100
C.70
D.150
59、项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,其行为构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪
60、根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的。
抵押权自( )时设立。
A.合同签订
B.备案
C.交付
D.登记
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列施工合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的
C.建设工程依法必须进行招标而未招标的
D施工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的
2、企业筹集的资本金,按照投资主体分为()等。
A.国家资本金
B.地方资本金
C.法人资本金
D.个人资本金
E.外商资本金
3、债的产生根据有( )。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
4、下列招标情形中,属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。
A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
5、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
6、发明和实用新型取得专利权的条件是( )
A.具有经济价值
B.创造性
C.实用性
D.新颖性
E.先进性
7、著作权的主体包括( )
A.作者
B.著作权人
C.职务作品的著作权人
D.作者工作的辅助人
E.出版社
8、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
9、关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
10、建设工程纠纷发生后,当事人申请仲裁应当符合下列条件( )。
A.有仲裁协议
B.有和解协议
C.有具体的仲裁请求、事实和理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.得到法院的许可
11、发包人具有下列( )情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
12、所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额,它包括()。
A.实收资本
B.资本公积
C.盈余公积
D.未分配利润
E.短期投资
13、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
14、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
15、有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人( )。
A.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
B.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的
E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的
16、根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
17、关于资本公积的核算说法正确的是()。
A.接受非现金资产捐赠准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积
B.接受现金金捐赠,捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益,归企业的投资者所有,但并不形成企业的实收资本,而作为资本公积进行核算
C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积,企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积
D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账
E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额
18、下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
19、关于劳务派遣的说法,正确的有( )。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
20、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、正确答案:
B
2、答案:
D
解析:
属于单方解除合同
3、答案:
B
解析:
由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同,可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合
4、【答案】D
【解析】施工企业资质证书申请、延续、变更。
5、【答案】A
【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物,悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的,属于特殊侵权行为,它的所有人或者管理人应当承担民事责任,但能够证明自己没有过错的除外。
6、【答案】C
7、【答案】C
8、【答案】D
【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同,例如,建设工程合同应当采用书面形式,就是要式合同,不要式合同是指法律或当事
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版国家二级建造师建设工程法规及相关知识检测题C卷 含答案 国家 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 检测 答案