全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题.docx
- 文档编号:11067169
- 上传时间:2023-02-24
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:25.34KB
全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题.docx
《全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
全国二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题
全国二级建造师姓名:
《建设工程法规及相关知识》2015年5月模拟真题
一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.《中人民共和国环境影响评价法》属于()法律部门。
A.经济法B.行政法C.诉讼法D.社会法
2.我国法的形式主要为以宪法为核心的各种规范性文件,下列选项中不属于法的形式的是()。
A.某省人大制定的地方性法规B.某经济特区人民政府制定的规范性文件
C.某市高级人民法院发布的判例D.我国参加的国际条约
3.如某部门规章与某地方政府规章之间对同一事项的规定存在着冲突,则()。
A.适用部门规章
B.由国务院裁决
C.由国务院提出意见,最终由全国人民代表大会常务委员会裁决
D.由地方省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会裁决
4.某政府投资项目,政府相关部门与施工总包企业签订施工总包合同,二者之间形成()法律关系。
A.建设法律关系B.民事法律关系C.行政法律关系D.社会法律关系
5.某工程公司由其法定代表人签署一份任命书,任命王某为某施工项目的项目经理,全权负责该项目所有事宜,则对王某法律地位的认定,表述正确的是()。
A.王某是被任命的法人B.王某是公司的指定代理人
C.王某成为法定代表人的指定代理人D.王某是公司就该项目的委托代理人
6.王某原是甲建筑公司的采购员,长期负责与乙建材公司进行业务往来。
王某辞职后与又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同,乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。
则该钢材采购合同效力是()。
A.可撤销、可变更B.无效C.按有效处理D.效力待定
7.施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。
甲乙双方约定,甲向乙支付一定的费用,乙允许甲的人员通行。
这时施工单位甲即取得了()。
A.相邻权B.建设用地使用权C.地役权D.土地租赁权
8.某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务,为某住宅楼绘制了工程设计图。
按照著作权法的规定,下列表述正确的是()。
A.王某享有工程设计图的署名权,该公司享有著作权的其他权利
B.王某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权,该公司享有著作
权的其他权利
C.张某享有工程设计图的所有权利,但该公司在其业务范围内可以优先使用
D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利,但应当给予张某相应的奖励
9.某工程中标后,招标人提供了一份商业银行的保函作为支付担保,则该保证合同的当事人为()。
A.招标人与施工单位B.招标人与商业银行
C.施工单位与商业银行D.必须是招标人、施工单位、商业银行三方
10.某建设单位在给施工单位提供支付担保时,将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同。
后建设单位无力支付工程款,施工单位欲行使质权,变卖股票就价款优先受偿。
下列选项中正确的是:
()。
A.上市公司的流通股票不能作为质押物B.施工单位对该部分股票不享有质权
C.施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖D.施工单位的质权自股票交付时生效
11.某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险,保险金额为800万元,不久,建筑公司发生火灾,被保险的设备全部烧毁,经有关部门勘察评估,公司大型设备总价值为600万元,于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()。
A.800万元B.400万元C.600万元D.保险金额减去残值的差额
12.某大型工程建设项目,施工单位在施工时擅自降低建筑材料的防火等级,致使建筑物意外焚毁。
该施工企业构成的犯罪是:
A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪D.失火罪
13.某大型建设工程未办理施工许可证即开工,经建设行政主管部门检查,该工程符合开工条件。
主管部门对此事的处理,下列表述正确的是:
A.补发施工许可证B.责令停工
C.责令补办施工许可证D.对建设单位处以罚款
14.甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册一级建造师,其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包,乙是机电工程专业的注册一级建造师,负责分包工程。
对于施工文件的签署,下列说法错误的是()。
A.甲对该工程施工管理文件签章B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章
C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章
D.修改签章后的施工管理文件,应征得签章人同意
15.下列活动中,不适用《招标投标法》的是()。
A.某外资企业参与的2008年奥运场馆建设的大型设备供应
B.某著名学者以个人名义参加国家重点科研项目的投标
C.新加坡某设计公司参与上海世博会场馆的方案设计
D.中国援建海地的市政设施项目
16.某建设单位要建一幢18层的办公楼,在招标发包时将主体工程的土建部分按楼层分为3个标段(每6层为1个标段)进行招标,并将该办公楼的空调设备、电梯设备和消防设备的安装也分别进行招标发包。
下列说法中正确的是()。
A.该项目履行了招标程序,合法有效
B.空调设备、电梯设备和消防设备分别发包违法
C.土建部分按楼层分为3个标段进行发包属于肢解发包
D.应当将土建及设备安装部分一并发包
17.某施工单位中标后与招标单位签订了施工合同,并按照招标文件的要求提交了履约保证金;后施工单位拒绝履行合同给招标单位造成巨大损失;下列说法中错误的是()。
A.履约保证金不予退还
B.损失超过履约保证金的,对超过的部分不予赔偿
C.损失超过履约保证金的,对超过的部分予以赔偿
D.若情节严重,施工单位可能被取消2~5年的投标资格
18.某省直机关办公楼建设项目进行招标,招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级),甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标,则下列说法正确的是()。
A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标
B.乙、丙组成投标联合体,其资质等级应为施工总承包一级
C.若丙、丁组成的投标联合体中标,以丁作为代表与招标人签订施工合同
D.丙、丁组成联合体,将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人
19.总承包企业按照合同约定,承担工程项目的采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。
此种方式被称为()。
A.(EPC)方式B.(D-B)方式C.(E-P)方式D.(P-C)
20.某建设工程采用施工总承包方式,装饰部分经建设方同意采用专业分包,装饰公司将其承揽工程的全部劳务分包给劳务公司。
针对上述行为,理解正确的是()。
A.装饰部分的分包行为属于转包
B.劳务分包的行为属于违法分包
C.劳务分包的行为属于分包单位再分包的行为
D.装饰部分的分包和劳务分包的行为均属于合法分包
21.某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,而是丙公司的职工。
甲公司的行为视同()。
A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程
C.与他人联合承揽工程D.违法分包
22.甲监理单位通过招投标后中标,成为某工程建设项目的监理方。
甲拟将自己的部分非主要的监理任务分包给乙;下列说法中正确的是()。
A.经建设方同意可以分包B.经建设行政主管部门同意后可以分包
C.分包合同只需备案即可D.监理任务不能分包
23.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,对建筑市场诚信行为的公布的表述中,()是正确的。
A.良好行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的经批准公布期限最短不得少于6个月
C.申请行政复议的,公告部门依法停止对违法行为记录的公告
D.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录,应在当地和全国公布
24.某市大型公共停车场扩建项目投资总额5000万元,建设方直接发包给本市一家最大的专业施工公司承包,双方签订了施工合同。
工程竣工后验收合格,但双方因结算放生争议诉至法院,对此合同的效力法院会作出的判决是()。
A.有效B.无效C.效力待定D.可变更可撤销
25.某工程建设项目经招投标后确定了中标人,签订了施工合同并予以备案。
后因各种原因,建设单位与施工单位协商对施工合同进行了多处变更。
在下列表述的变更中,属于合法变更的是()。
A.为提前竣工,双方协商将合同工期减少一半
B.为减少投资,双方协商将工程质量降低
C.由于建设单位资金紧张,由施工单位先行垫资施工到结构封顶
D.由于工程量加大,双方以签证形式加以确认
26.某工程竣工验收后,甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款2000万,乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好,便与丙签订了债权转让合同约定:
由乙丙分别各享有1000万债权,但未通知甲。
丙持债权转让合同向甲索要1000万时遭甲拒绝。
针对上述情况,下列说法中正确的是()。
A.乙丙之间应推定为连带享有债权
B.乙丙的债权转让合同需经甲同意后才对甲产生效力
C.乙丙的债权转让合同效力待定
D.乙丙的债权转让合同对甲不发生效力
27.某工程建设项目,建设单位依法签订了施工合同、监理合同、建材供应合同、设备采购合同。
由于建设资金周转障碍,建设单位在履行四份合同时均未依约支付相应款项而产生纠纷。
施工单位提起仲裁索要工程款已进入开庭审理阶段,建设单位后来通过吸收合并了监理公司,建材商依约定解除了建材供应合同后通过诉讼追讨材料款,设备供应商由于以前欠建设单位一笔违约金已到期,与建设单位协商冲抵了设备费。
经过上述行为原四个合同的权利义务尚未终止的是:
()
A.施工合同B.监理合同C.建材供应合同D.设备采购合同
28.某工程建设项目,建设单位不按合同约定支付工程进度款,施工单位无法继续施工,经多次催告无效后,便通知建设单位解除工程承包合同。
建设单位接到通知后对此通知的效力产生质疑,在如下的理解中()是正确的。
A.施工单位提出解除合同尚不具备法定条件
B.施工单位只能提出撤销合同,不能解除合同
C.解除合同应双方协商一致,不得单方行使
D.如果对通知效力有异议,可以请求法院或仲裁确认其效力
29.用人单位约定竞业限制的人员,不能适用于()人员。
A.高级管理人员B.高级技术人员C.负有保密义务的人员D.一般技术工人
30.王某因流动资金短缺,便与赵某约定借款30万元,同时约定了还款期限和借款利率。
到了交钱的时候,赵某因自己急于用钱便拒绝出借。
结果使王某损失惨重。
对此,下列说法中正确的是()。
A.该借款约定未生效B.该借款约定有效
C.该借款约定无效D.王某应承担违约责任
31.甲、乙签订供货合同,货物存放于丙仓储公司的仓库,乙交付货款后,甲向乙交付
仓储公司丙提供的仓单一张,仓单上注明“凭单提货”。
乙公司提货时,由于甲公司尚欠丙仓储费用,丙公司拒绝放货,则()。
A.丙应对乙承担违约责任
B.甲、丙对乙承担连带违约责任
C.甲应直接交付货物而不能只交付仓单
D.甲对乙承担违约责任
32.某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备,由于委托书中未写明具体规格,买到的设备不符合要求,而此时款还未付。
正确的处理方法是()。
A.施工单位的法定代表人承担全部责任
B.施工单位承担责任,张某负连带责任
C.由施工单位承担主要责任
D.由张某承担主要责任
33.某施工单位夜间进行打桩施工,市环保部门接到居民投诉,执法人员立刻赶赴施工现场,并在施工场界进行了噪声测量。
经现场勘查:
施工场界噪声经测试为72.4分贝。
针对此案,下列说法正确的是()。
A.属于特殊需要,必须连续作业B.必须征得附近居民的同意
C.此项施工噪声限值为55分贝D.禁止夜间进行此种施工
34.在饮用水水源一级保护区内的建设项目,下列水污染防治措施的规定中,表述正确的是()。
A.改建建设项目,不得增加排污量
B.已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,应责令拆除或者关闭
C.禁止新建、扩建排放污染物的建设项目的建设项目
D.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目
35.根据《绿色施工导则》规定,施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的()以上。
A.50%B.60%C.70%D.80%
36.施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则,照度()不应超过最低照度的20%。
A.必须按照最低照度B.可以超过最低照度20%
C.不应超过最低照度的20%D.不应超过最低照度的10%
37.下列关于施工文物保护的规定中,错误的是()。
A.中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有
B.属于私人所有的祖传文物以及依法取得的其他文物,其所有权受法律保护
C.在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建
设项目加以限制的区域是建设控制地带
D.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变
38.某施工企业由于人事调整变更了其法定代表人,其原有的安全生产许可证()。
A.继续使用B.颁发管理机关予以注销
C.在变更后10日内办理安全生产许可证变更手续D.需公众媒体上声明
39.对于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备,下列说法不符合规定的是()。
A.施工总承包一级资质企业不少于3人
B.专业承包资质二级企业不少于2人
C.建筑施工劳务分包资质企业不少于2人
D.施工企业的分公司应依据实际生产情况配备不少于2人
40.施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位,下列对项目负责人职责的描述中错误的是()。
A.应当注册建造师担任B.与授权的施工企业之间属于委托代理关系
C.应及时、如实报告生产安全事故情况D.在施工前向作业班组作技术交底
41.工程施工现场的临时用电设备在()台以上者,应编制用电组织设计。
A.3台B.4台C.5台D.6台
42.建设单位不得压缩合理工期,所谓合理工期是指()。
A.工期定额B.合同工期C.以工期定额为基础适当调整D.实际的客观工期
43.某工程施工过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则()。
A.有权要求建筑施工企业改正
B.有权要求建筑设计单位企业改正
C.工程监理只审查工程设计是否符合强制标准标准
D.报告建设单位要求设计单位改正
44.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。
A.一倍B.50%C.30%D.70%
45.某工程施工单位甲中标后,将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成,并签署合同约定由乙公司承担工程全部责任;后工程发现严重质量缺陷,对此,应由()。
A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任
C.甲、乙承担连带责任D.甲乙应按双方合同约定分担责任
46.监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验,属于()监理形式。
A.旁站B.巡视C.平行检验D.及时检验
47.建设单位为工程办理质量监督手续应在()。
A.施工图纸报审前B.工程开工前C.领取施工许可证前D.领取开工报告后
48.建设工程的竣工验收应当由()组织。
A.建设单位B.施工总包单位C.监理单位D.质量监督机构
49.建设项目竣工总结算应在()汇总,送发包人后30天内审查完成。
A.最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内B.工程竣工验收完毕后
C.单位工程竣工结算审查后D.财政部门审查后
50.《劳动合同法》规定,用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者()。
A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同
C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同
51.某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同,关于小王的试用期,以下说法正确()。
A.不得约定试用期B.试用期不得超过1个月
C.试用期不得超过2个月D.试用期不得超过6个月
52.某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后,经过平等协商,双方达成了一个和解协议,那么对该和解协议理解正确的是()。
A.和解协议具有强制执行力B.和解协议是提起诉讼的先决条件
C.和解协议达成后,不能再提起诉讼D.和解协议需要当事人自觉履行
53.李某向王某借款10万元,约定3年一次还本付息,年利率为5%。
李某提前1年将10万元归还王某,按照约定应支付利息(
A.0.5万元B.1.0万元C.1.5万元D.1.6万元
54.作业人员李某在脚手架上施工时,发现部分扣架松动而可能倒塌,故停止了作业,这属于李某在行使()。
A.拒绝权B.知情权C.紧急避险权D.检举权
55.施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是()。
A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程
56.某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成10人死亡,直接经济损失900余万元;本次事故属于()。
A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故
57.甲是总包单位,乙是建设单位直接分包的专业分包单位,在施工过程中,乙不服从甲的管理仍继续违章作业,最终乙施工工程发生重大安全生产事故,则()承担主要责任。
A.建设方B.甲C.乙D.甲和乙
59.二审法院对于上诉案件,经过审理,认为一审判决事实清楚,但适用法律错误的,应当()
A.驳回上诉,发回原审法院重审B.开庭重新审理,查明事实后改判
C.依法改判D.裁定撤销原判,发回原审法院重审
60.下列工程建设法律责任的承担方式中,属于行政责任承担方式的是()。
A.恢复原状B.停止侵害
C.责令停产停业D.有期徒刑
二、多项选择题(共25题,每题2分。
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.下列工程建设项目,经批准可以邀请招标的是()。
A.灾后重建工程项目工期紧
B.商品住宅工程中追加的售楼处建设,原施工人符合资质要求
C.技术复杂只有三家供应商符合要求
D.拟进行公开招标的费用比较多
E.受自然地域环境限制的
2.某工程建设项目,建设方甲,施工方乙,投资担保公司丙提供工程款支付保证担保。
下列表述中错误的是()。
A.甲丙之间应签订保证合同B.乙丙之间应签订委托合同
C.甲乙协商延长了施工合同的工期,通知丙后丙继续承担保证责任
D.甲乙协商延长了施工合同付款期限,取得丙口头同意后丙继续承担保证责任
E.甲乙协商增加了施工合同付款数额,取得丙书面同意后丙继续承担保证责任
3.工程公司承建某市金融大厦工程,根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。
该险种承保的范围包括()。
A.工程本身受损B.施工用设施受损
C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残
D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费
4.在在城市规划区内申请施工许可证时,建设单位必须取得()。
A.建设用地规划许可证B.乡村建设规划许可证C.控制性详细规划
D.建设工程规划许可证E.修建性详细规划
5.注册建造师王某担任一工程项目的施工项目负责人,现王某决定注册到另外一家企业,下列()情形下,王某可以变更注册。
A.负责的项目已竣工验收B.发包方与受聘企业已解除项目承包合同的
C.发包方同意更换王某的D.王某身患重病无法工作E.工程项目停工超过120天
6.在下列勘察设计、施工项目中,经批准可以不进行招标的是:
A.需要使用专有技术的B.涉及国家秘密的建设工程
C.重要设备采购,单项合同价80万元,项目总投资3800万元
D.商品住宅工程中追加的售楼处建设,原施工人符合资质要求
E.施工中主要技术需采用特定专利的
7.根据《招标投标法》的规定,下列关于标底的说法中正确的是()。
A.编制标底是强制性的,招标人必须编制B.标底的编制过程和标底必须保密
C.标底必须由招标人自行编制D.一个工程只能有一个标底且不能作为评标的唯一依据
E.编制的标底应报招投标监督部门备案
8.对于从事某个项目的工程项目管理企业,下列表述中正确的是()。
A.不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工
B.与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同
C.受业主委托监督合同的履行
D.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务
E.协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同
9.下列选项中()属于注册建造师不良行为记录的认定标准。
A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
B.泄露商业秘密的
C.所负责工程未办理竣工验收或移交手续前,变更注册到另一企业
D.相互串通投标或与招标人串通投标的
E.恶意拖欠或克扣劳动者工资的
10.在工程建设中,应由发包人承担损失赔偿责任的是()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的停工、窝工等损失
B.提供的图纸或者技术要求不合理的
C.对不合格的建设工程按照合格工程验收造成损失的
D.转包、违法分包造成的损失
E.合理使用期限内造成的损失
11.施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理,合同约定共1000件,每件加工费500元,提货时加工费一次付清。
加工完毕后,施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走,加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。
在双方争论的下列观点中正确的是:
()。
A.由于合同没有相关约定,加工厂不得行使留置权
B.如果合同中约定不准行使留置权,加工厂不得留置
C.加工厂为保障自己的债权,有权留置全部预制件
D.加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担
E.保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的,加工厂可以变卖留置的预制件
12.按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,在施工过程中出现()情形,经工程师确认工期可以顺延。
A.未按约定支付进度款,使施工无法正常进行
B.未提供约定的施工图纸
C.承包人提交延误工期的书面报告,工程师14天内不予确认
D.设计变更导致工程量增加
E.一周内累计停工超过8小时
13.某建筑工程在城市住宅区内,主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑,使用的机械设备可能产生噪声污染;建筑公司需向相关部门申报()。
A.项目名称B.施工场所和期限C.施工单位资质
D.可能产生的环境噪声值E.采取的噪声污染防治措施
14.某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,应()。
A.文物保护单位的的同意B.同级建设行政部门的批准C.同级环境保护部门的批准
D.核定公布该文物保护单位的人民政府批准E.征得上一级人民政府文物行政部门同意
15.在施工现场作业的从业人员对作业场所和工作岗位的情况享有知情权,有权了解()。
A.存在的危险因素B.防范措施C.事故应急措施
D.对安全生产工作提出的建议E.安全事故隐患报告
16.施工单位采购的安全防护用具应当具有(),并在进入施工现场前进行查验。
A.生产(制造)许可证B.产品合格证C.检验合格证
D.销售发
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 全国 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟