高压线路输变电工程合同响石岭合同.docx
- 文档编号:10950378
- 上传时间:2023-02-23
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:19.59KB
高压线路输变电工程合同响石岭合同.docx
《高压线路输变电工程合同响石岭合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高压线路输变电工程合同响石岭合同.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
高压线路输变电工程合同响石岭合同
响石岭110KV变电站10KV出线非开挖敷管工程
施工合同
合同双方当事人
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
甲方根据电网建设需要,将响石岭110KV变电站10KV出线非开挖敷管工程委托乙方承包施工,为明确双方职责,确保工程优质、快速、安全、如期完成,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程实际情况,经双方友好协商,特签订如下合同条款。
以资共同信守。
一、工程概况
1,工程名称:
响石岭110KV变电站10KV出线非开挖敷管工程
2,工程地点;株州市石峰区响田路
3,工程性质:
新建
二、承包方式及范围
1,承包方式:
乙方采取包工、包料、包工期、包质量、包文明施工的总承包方式。
2,承包范围:
1)按甲方提供的由“株州电力勘测设计有限公司”完成的全套设计施工图及现场实际确定的范围和内容。
2)乙方承包设计施工图范围内的非开挖敷管工程。
3)所有材料均由乙方按照设计自行采购并征得甲方认可。
未经甲方许可,不得擅自将本工程分包给其他单位施工。
否则,甲方有权随时终止合同,造成的损失由乙方承担。
4)乙方有下列情况之一者,甲方有权修改乙方的承包范围或提前终止合同,造成的一切经济损失概由乙方承担,并追究其违约责任。
甲方外委的工程达不到工期和质量要求,由甲方负责。
(1)部分项目选村不符合设计要求并限期不能改进的。
(2)施工工艺差或不按国家现行规程、规范及强制性条文施工,影响工程质量或进度不听劝说,限期不能改进和采取措施的。
(3)工程进度明显达不到中标工期要求(非乙方原因除外)的。
(4)违背承诺,又不及时改进的。
三、工期
本工程于2008年8月28日开工,2008年9月30日竣工。
乙方必须根据甲方总体施工进度要求编制施工进度计划,并确保严格实施。
在实际施工中,如遇下列情况,严重影响工期者,双方应及时协商,并通过书面形式确定顺延期限,变更合同工期条款:
1,重大设计变更影响主导工序而导致乙方工作不能进行(以施工单位合理、科学的网络计划中的关键工序为主导工序)。
2,不可抗拒力的原因。
3,一周内,由于甲方原因停水、停电造成50%以上工作面停工连续超过8小时。
乙方在上述情况发生后3天内,就延误的内容、工期顺延期限向甲方代表提出书面报告,甲方挖根在收到报告后7日内予以答复。
否则,乙方报告即视为被确认。
非上述原因,工程不能按时(合同工期)竣工,乙方承担违约责任和违约金,违约金标准为:
延期10天内按500元/天处罚,10天以上按1000元/天处罚,以累计日历天数计算。
4,以上所称XX以上均包括XX本身。
四、工程合同价款和结算依据及方式
1,工程合同价款:
根据本工程结算依据、结算方式,工程竣工验收合格后,办理结算。
经甲方审计后确认的金额为本工程合同价款。
2,结算依据:
1)乙方提供的经审批的施工组织设计(施工方案)、甲方有关人员的现场签证资料。
3,结算方式:
1)按照《电力建设工程预算定额》第三册电气设备安装工程(2006年版)的有关规定的合理单价办理结算。
2)如结算资料中某项材料的单价明显高于招标单位认为的合理单价,按照招标单位的合理单价办理结算。
3)安全及文明施工措施费凭有效发票据实(甲方认可且实际发生)办理结算。
4)乙方提供合法有效的建安发票。
五、工程款的支付
1,竣工验收合格并办理结算,经甲方审计确认后,一次支付工程款。
1)结算价款的5%作为质保金。
2,如因甲方资金周转一时的困难,乙方不得以任何理由停工,否则,甲方有权更换施工单位。
3,如工程质量未达到所要求的质量标准,四方将从乙方工程决算价款中扣除1%的违约金。
4,乙方临时施工用水‘用电费,由乙方自行装表计量,甲方每月按表列数量,按照国家现行电价、水价计算,乙方自行按月及时向有关部门交纳。
六、工程质量、安全环境管理及竣工验收
1,工程质量标准严格按照施工图纸和国家现行的质量检验评定标准、施工验收规范、规程及国家强制性条文执行。
如在施工期间,国家颁布了新的规程规范,则按新规程规范执行。
基础工程应严格按照工程设计图纸、文件、《湖南省电力公司输电线路工程标准化施工作业票》、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》和行业技术质量标准进行施工。
经湖南省电力基本建设工程质量监督中心站验证合格;工程实现“零缺陷”移交。
2,工程质量等级:
工程质量应达到国家或专业质量检验标准的合格工程。
3,接受甲方代表、监理单位、设计单位的监督,及时改进他们提出的质量问题。
4,本工程所使用的材料。
除符合设计要求外,还应符合消防部门的防火要求,使用前,应按规程、规范要求进行检验和实验。
5,需要隐蔽的项目,应在隐蔽前乙方自检合格后24小时内书面通知甲方组织有关单位进行验收,甲方应在收到乙方书面通知8小时内组织有关人员赴现场验收。
否则乙方可自行隐蔽和进行下道工序的施工。
事后,甲方要求复验者,乙方应允许复验。
若复验合格,复验费用及延误工期由甲方负责,否则,所发生的一切费用由乙方负责。
6,工程具备竣工条件时,乙方按湘电公司基建(2009)22号文件《湖南省电力公司输变电工程档案管理标准化指导书》(变电工程分册)规定向甲方提供完整的、符合档案要求的竣工资料和竣工验收报告四套、完整的竣工图四套,甲方代表及项目监理在收到竣工报告后十天内组织有关部门和单位进行验收。
如验收合格,竣工报告应予以批准。
验收不合格,由乙方返工修理,直至合格为止,返工损失由乙方承担。
7,工程竣工验收合格后,即办理移交身份证手续,乙方负责从移交身份证之日起保修,保修期为二年;保修期内因乙方原因引起的质量问题,甲方书面通知乙方,乙方自接到通知五日内派人来现场免费维修。
如发生高空或房顶装饰物脱落,造成他人伤害,属乙方责任的,由乙方负责赔偿。
乙方如接到甲方通知,在规定时间未派人来现场,甲方可另行委托其他单位修复,发生的费用从乙方保修费中扣除。
不足部分,由乙方另行支付。
8,工程安全管理:
乙方应该严格按照国家电网公司及省电力公司相关管理制度执行,保障足额有效资源投入,实行标准化安全文明施工,正确执行数码照相、录音、站队四交的有关规定。
做好施工人员安全教育培训、危险点辨识和预防控制措施,确保工程现场不发生安全违章行为,不发生轻伤以上人身安全事故、不发生重大机械及重要设备损坏事故、不发生天灾事故、不发生负同行责任以上的一般及以上交通事故;不发生环境污染事故和重大垮塌事故。
9,乙方施工前应建立本工程的安全环境、质量、技术管理体系(包括配备符合资质要求的施工队长、专职安环员、专职质量技术员3人,落实人员职责分工。
制定各自岗位的工作标准和程序及考核标准),编制施工安全环境、质量、技术保障措施交甲方监督执行,施工中应严格按安全规程施工,并严格遵守株州局对本工程的安全管理要求,接受甲方及甲方主管有关部门的监督,并承担自身原因发生事故的一切责任及经济损失(包括造成他人伤害的责任和经济损失)承担违反安全法律法规及本工程双方签订安全协议的违约责任。
10,对工程质量事故的处理:
施工单位必须立即会同甲方、设计、监理、质检等部门查明原因,分清责任。
如属乙方责任,所造成的损失由乙方负责。
如属甲方责任,所造成的损失由甲方负责。
七、材料设备供应及价格确认
1,工程所使用主要材料须在甲方和现场监理的允许下由乙方自行采购。
2,所有材料必须符合设计要求,材料到达现场,乙方通知甲方验收,某些材料如要求具有产品合格证书的一定要有出厂合格证。
不得使用与设计不符的材料,更不得使用伪劣品,一经发现,除要求乙方退回外,并处以实际采购价1—5倍的罚款。
3,需经检测合格后方可使用的材料应事先进行检验,并将检验结果报送相关部门签证认可,随竣工资料移交甲方存档(含合格证书)。
4,材料价格执行株州市造价管理部门发布的信息价(施工期内)。
八、技术资料供应、设计变更及签证
1,合同订立后,甲方向乙方提供施工图六套,图纸经会审后,乙方严格按照施工图施工,不得擅自修改。
实际施工过程中如发现仍有不合理之处或有严重问题,必须进行修改的,乙方应以书面形式通知甲方,甲方组织原设计单位和乙方共同商定修改方案,乙方按修改后的方案施工,甲方如要求修改,须在分项工程开工前三天通知乙方,并提出修改方案文字通知,乙方据此施工。
2,乙方在施工过程中,应本着认真负责的态度,仔细核对,发现问题,及时报告甲方处理。
尽最大努力避免返工损失,确保工程质量。
、
3,根据档案要求,工程技术往来文件、资料一律使用蓝墨和碳素墨水书写。
不得使用复写纸、复印件或铅笔书写。
4,施工过程中确需要对原设计进行变更,超过设原设计标准和规模时,必须经电网发展部审查批准,由设计单位出具设计变更通知单,方能作为施工和结算依据。
5,甲方现场施工员无权对本工程的工程量的增减单独进行签证,如实际发生工程量的增减,必须由高新公司工程项目部有关人员确认。
九、双方职责
1,甲方职责
1)办理属于甲方工作范围内的有关手续。
2)组织图纸会审和安全、质量、技术交底。
3)负责临时施工用水、用电接口位置与业主的协调。
4)负责本工程实施过程中合同文件发行的检查和监督义务。
5)及时拨付资金。
6)解决应由甲方负责的有关事宜。
2,乙方职责
1)编制施工组织设计、安全施工措施、施工进度计划交甲方监督执行。
2)建立健全本工程施工的安全环境、质量、技术管理体系。
3)负责现场施工用水用电及计量表的安装、维护。
4)负责现场施工人员的临时设施及食宿。
5)承担报建过程中按规定由乙方承担的费用。
6)负责本身施工需要的机具、工具和安全防护措施的搭拆。
7)负责施工完毕后的场地清理及成品保护。
8)负责施工过程中对外部施工环境(村组,村民)的协调。
一十、组成合同的文件:
1,本工程施工合同
2,标准、规范及有关技术文件
3,图纸
4,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
一十一、其它
1,甲方指定同志为甲方现场代表,乙方指定同志为乙方现场代表,负责施工过程的联络。
2,乙方常驻施工现场的注册建造师自开工之日起每月在现场出勤应达25天,每缺勤一天,罚款300元,以此类推。
3,本合同中罚款、奖励所称竣工结算总价款,不包括甲方定价部分的价差,也不包括另立合同的价款。
4,本合同中所称金额为人民币。
5,本合同如有未尽事宜,双方协商解决,协商不成,双方约定株州市中级人民法院为仲裁法院,一经仲裁,双方服从。
6,本合同经双方法人代表(委托代理人)签字盖章并加盖公章后生效,结算工程价款后本合同自行失效。
7,本合同一式捌份,双方各执四份。
建设单位:
(章)施工单位:
(章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高压 线路 变电 工程 合同 响石岭
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)