合同纠纷诉讼代理词.docx
- 文档编号:10879144
- 上传时间:2023-02-23
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:23.15KB
合同纠纷诉讼代理词.docx
《合同纠纷诉讼代理词.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同纠纷诉讼代理词.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同纠纷诉讼代理词
合同纠纷诉讼代理词
合同纠纷诉讼代理词
合同纠纷诉讼代理词范文一
_______________技术有限公司因与_______________信息有限公司的_______纠纷一案,聘请____________律师事务所的律师为代理人,经双方协议,订立下列条款,双方共同遵照履行:
一、乙方接受甲方的委托,指派律师____________、____________为甲方
一、二审及执行代理人。
二、代理权限:
特别授权
三、乙方律师必须认真负责,依法维护甲方的合法权益,如因故不能出庭,乙方应指定其他律师接替,并事先征得甲方同意。
四、证据提供与案情介绍
1.甲方应在不迟于举证期限届满前十日,向乙方提供与本案有关的所有证据。
乙方律师收到证据后,应向甲方出具收据。
如甲方不能由本人或派人与律师共同参加证据交换、质证和出庭,则应在举证期限内书面向乙方完整陈述案情;甲方口头陈述并由乙方制作由陈述人签名的笔录,视为书面陈述。
3.乙方可对案情进行必要的调查取证,但对调查取证的结果不作任何承诺。
4.乙方如发现甲方隐瞒或捏造事实、隐瞒或伪造证据、弄虚作假,有权终止代理,所收费用不予退还。
五、甲方的协助义务
1.甲方应尽量由本人或委托最了解本案事实的人员一名,与乙方共同参加诉讼活动,其主要职责是向法庭陈述本案事实。
如需乙方单独出庭,则乙方向法庭所作事实陈述仅以已取得的证据和甲方的书面陈述中披露的事实为限。
六、如乙方无故终止履行合同,代理费全部返还甲方,如甲方无故终止合同,代理费不予退回。
七、根据有关规定,甲、乙双方协商按下列规定收取交纳费用:
本合同的律师代理费实行风险代理收费,代理费依收回金额的____________%,甲方在实际收到每一笔债权款项后____________日内支付相应律师费。
八、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效,本合同履行地为乙方所在地。
九、本合同壹式贰份,双方各执壹份。
甲方:
_______________技术有限公司
乙方:
________________律师事务所
合同纠纷诉讼代理词范文二
尊敬的审判员:
四川英特信联合律师事务所受本案被告成都溢阳茶壶餐饮娱乐有限公司、雷云友、王仕春的委托,指派我担任其参与诉讼的代理人。
接受案件后,我进行了必要的调查取证,现经开庭调查,根据查明的事实,结合相关证据和法律,发表如下代理意见:
一、物业服务合同均属无效。
《国务院物业管理条例》第二十四条第2款明确规定,前期物业服务应当通过招标的方式选聘物业服务企业,而本案的前期物业服务公司不是通过招标的方式选聘,故违背了行政法规的强制性规定,属于无效。
《溢阳绿城物业管理服务合同》的签订也严重违背了《中华人民共和国物权法》第七十六条和《物业管理条例》第十一条、第十二条等法律、行政法规之强制性规定,即业主委员会选聘物业服务企业没有经过半人数且占过半面积的业主表决同意,因此,该合同也属于无效合同,对业主及物业使用人没有法律约束力,原告没有起诉的合同依据,故原告的诉讼请求应予驳回。
二、原告从未向被告履行过物业服务义务,无权主张物业服务费。
事实上,本案原告从来没有向被告履行过诸如房屋维修、养护,水、电、气设备维修、保养,绿地、花木种植养护管理,垃圾清理,安全监控、巡视、门岗执勤,代缴水、电、气、宽带、垃圾清运费用等物业服务义务,并且,原告也没有任何有效证据证明其曾向被告履行过诸如前述的物业服务义务,被告所举的诸如保洁记录等资料,不具有客观性和关联性,不能作为本案的证据,不能证明其履行了物业服务义务。
相反,被告所在的附56-57号商铺,早在建房过程中就已单门独户、大门朝外,自行直接独立向相关部门申请了专用的水、电、气、宽带等配套设施,并直接向相关部门缴费,而且,被告就56-57号商铺聘请了专门的保安人员、物业管理人员、物业维护人员、保洁人员对商铺外围进行服务,有相关证人的书面证词和出庭作证、相关人员的劳动合同、工资表等为证。
因此,原告没有向被告提供物业服务,却主张物业服务费用于法无据,应予驳回。
三、诉讼时效已过。
假如,被告与原告存在真实有效的物业服务合同关系,那07年9月以前的物业服务费也超过诉讼时效,依法应予以驳回,因为合同约定费用每季付,即每季度的费用为一笔债务,按照司法解释之规定,各笔债务应分别计算诉讼时效,而07年9月以前各季度的各笔费用均超过了诉讼时效。
四、滞纳金违法属无效。
关于前期物业服务协议和物业服务合同约定的滞纳金,按照现行法律规定,滞纳金属于行政法领域的法律概念,它是特指行政主体对行政相对人不履行特定行政法律义务而实行的一种行政执行罚,它不能适用于两个平等的民事主体之间,而且合同法关于违约责任形式的规定里面,根本就没有滞纳金这种违约责任形式,合同法也没有授权当事人可以约定任意的违约责任形式。
因此,本案合同里约定的滞纳金违背国家法律规定,应属无效,滞纳金也应被依法驳回。
五、假如,物业服务合同真实有效,对被告也具有约束力,并且假如合同约定的也是违约金,而不是违法约定的滞纳金,那原告主张的违约金也不应得到支持。
因为,《合同法》若干问题的解释第29条规定,对于违约金,人民法院应当以实际损失为基础予以裁决,而本案中答辩人没有给原告造成任何实际损失,相反,因原告的误导和过错,造成被告的汽车被盗、被损坏等重大损失,所以,原告不存在实际损失这个基础和前提,并且原告也没有任何证据证明其有任何实际损失,因此其主张的违约金也不应该得到支持。
六、原告主张的附61号物业的物业服务费与被告无关,被告没有该处物业,故应予以驳回。
综上所述,为了维护被告的合法权益,维护社会的公平与正义,本代理人特此发表以上代理意见,恳请法庭采纳。
四川英特信联合律师事务所律师包树林
201X年11月28日
合同纠纷诉讼代理词范文三
尊敬的审判长、审判员:
河南言东方律师事务所接受本案原告潘某某的委托,指派我们担任原告潘某某诉被告赵某某合同纠纷一案的代理人,依法出庭参加庭审活动,维护被代理人合法权益。
根据本案的事实和相关法律规定,发表如下代理意见,供法庭定案时参考:
一、原告已经充分履行了合同义务,被告应当根据合同约定向原告支付剩余工程款共计56000元。
原被告双方于201X年4月21日签订了《装饰工程协议》合同约定原告对被告经营的位于襄城县东怡小区一楼门面进行装修。
协议约定合同总价款为140000万元。
工程款支付方式为:
第一次于开工三日前支付合同总价款的30%,第二次于中期支付15%,第三次于竣工时支付5%,第四次于竣工后六个月内结清余款。
然而,在原告履行完全部合同义务后被告仍然拖欠原告56000元工程款,原告多次与被告协商,被告都以没有钱为由拒付其所拖欠的工程款,因此请求法院判决被告支付原告剩余工程款56000元,以维护原告的合法权益。
二、涉案工程的完工时间是201X年的6月19日,且原被告双方于对延工全部费用11000元做出了处理。
被告声称该工程的完工日期为201X年的7月1日没有事实根据和法律依据。
首先,根据原告出具的201X年6月17日所写的保证书,及被告反诉状陈述的内容,可知本案工程完工时间双方重新约定为201X年6月18日,事实上原告是在201X年的6月19日完成全部工程。
具体证据有证人李燕飞、葛新立、张小亮及闫坤政的证言可以认定。
李#飞,系涉案工程的木工负责人,对涉案工程的进度也了解的最清楚。
据李燕飞所说,6月19日以后涉案工程的建筑垃圾已经清理完毕,况且在6月19日至7月1日根
本没有对涉案工程进行施工,试问如果6月19日工程还没有完工,原告会在明知超期一天罚钱5000的情况下,故意停工不做,故意要赔被告每天5000元钱吗?
葛#立系涉案工程的油漆工。
据葛新立所说,在6月19日至7月1日之间,他对涉案工程进行过维修,而不是施工。
张#亮系涉案工程油漆工,据张小亮所说,该工程完工的时间是201X年的6月19日。
至于被告称证人
一、证人
二、对其证人证言是在201X年6月19日晚上吃饭前还是吃饭时写的说法不一致,证言自相矛盾的观点更是无稽之谈,吃饭前和吃饭时并没有明确的分界线,而且个人理解也不同,有的人认为只要坐上了饭桌,这顿饭局就已经开始,就是吃饭时。
而有的人认为大家开始吃之后才叫吃饭中。
因此上述两位证人的证证言并不矛盾,完全可以作为本案定案的依据,至于证人三说没有看到他们在吃饭时写证言,这更是在情理之中,证人三在吃饭时仍然有人身自由,他可以随时离席,因此证人三没有看到他们写证言也并不能说明以上证人证言自相矛盾。
闫#正,现住址离涉案工程所在地仅500米,因此在被告发出试营业体验的宣传后,闫坤正于201X年6月23日去被告的花园足道体验。
当时去的时候没有见到有建筑垃圾。
至于被告说原告家庭住址离涉案工程距离遥远根本不可能知道被告情况一说,更是混淆概念,因为证人四的身份证上的家庭住址与现住址并不一致,被告根据证人四身份证上的家庭住址来衡量其与被告的距离当然是无理的。
以上一系列的证据已相互印证,形成了完整的证据链条,能够充分证明本案工程完工时间是在201X年6月19日。
其次,从原告打给被告的收据可以看出,原被告双方已经就延期完工做出了扣款处理。
至于被告所称收据上的备注是原告自己所写,他并不认可的说法是没有事实根据和法律依据。
既然是收据,当然是收款方亲自写给交款方的,只要交款方接受了收据就是认可收据上的所记载的
三、本案工程已经交付给被告使用,并不存在质量问题。
工程是否存在质量问题,应当由专业的鉴定机构来认定,而被告并没有申请司法鉴定,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条,当事人申请鉴定,应当在举证期限内提出。
符合本规定第二十七条规定的情形,当事人申请重新鉴定的除外。
对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人,在人民
法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的,应当对该事实承担举证不能的法律后果。
另外,如果被告认为所属质量问题需要维修,被告应当在保修期内及时通知原告,然而,原告至今也没有收到任何有关维修的通知。
四、反诉人没有依法缴纳诉讼费,应当驳回其反诉。
根据《诉讼费用交纳办法》第二十二条规定,原告自接到人民法院交纳诉讼费用通知次日起7日内交纳案件受理费;反诉案件由提起反诉的当事人自提起反诉次日起7日内交纳案件受理费。
当事人逾期不交纳诉讼费用又未提出司法救助申请,或者申请司法救助未获批准,在人民法院指定期限内仍未交纳诉讼费用的,由人民法院依照有关规定处理。
反诉人提起反诉请求的时间是在201X年4月21日,应当在4月28日之前缴纳诉讼费,然而直到本案开庭时间201X年6月7日,反诉人诉讼费分文未交,严重违反了《诉讼费用交纳办法》的规定,依法应当驳回其反诉。
综上所述,有充分的证据证明本案完工日期为201X年6月19日,被告所诉称的7月1日完工,60000元超期费没有事实根据和法律依据,加上其没有依法缴纳诉讼费,应当从实体和程序上依法驳回其反诉。
原告已于201X年6月19日全部履行了自己的合法权益,而被告严重违背诚实信用,违背双方合同的约定,无无故拖欠工程款56000元,侵犯了原告的合法权益,因此应当依法向原告支付所拖欠工程款56000元及相应利息。
以上代理意见,供法庭参考,望予以采纳!
此致
河南省##县人民法院
代理人:
河南言东方律师事务所
王伟平、崔晶晶律师
二〇一一年六月七日
附送:
合同范本
合同范本
粮食收购合同-优质稻购销合同优质稻购销合同甲方:
四川省县米业有限公司乙方:
县粮油购销公司为充分发挥“米”的品牌效应,做大做强米产业,实现农民增收,企业增效,甲、乙双方充分协商,现就如何利用各自经营优势,强强联...公司聘用人员保密协议保密协议甲方:
乙方:
鉴于甲方聘用乙方担任_____________工作,双方签订了劳动合同。
由于乙方工作的性质,将不可避免得接触甲方公司的商业秘密。
现双方就商业秘密的保密事项,达成...借房协议借房协议出借方:
(以下简称甲方)借用方:
(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为明确借用方与出借方之间的权利义务关系,经双方协商一致,签订本协议。
第一条甲方同...玉米种委托代销合同委托代销合同甲方:
乙方:
甲乙双方本着互惠互利、诚实守信、共同发展的原则,经双方友好协商,就甲方提供的玉米种“”授权于乙方,在四川区域内作唯一总经销一事,达成如下协议:
一、乙方的责...合作投资协议合作协议第一条;为适应市场经济的需求,依据相关法律法规,本着公平合理,互惠互利的原则。
由以下人员共同出资共同发展。
组建华炬星火科技(北京)有限公司,经出资方协商达成本协议。
供各股东...承包林地合同书承包林地合同书为了发展经济,开发林地资源,经村委会(以下简称为甲方)研究决定群众代表大会通过报请镇政府批准,将村集体所有的造林地承包给农户(以下简称为乙方)造林植树,经双方协商订立...医疗事故赔偿协议书医疗事故赔偿协议书甲方:
区中心医院(医疗机构)乙方:
*(患方)甲乙双方根据《医疗事故处理条例》之规定,经协商,在完全自愿的情况下达成如下协议:
一、患者基本情况:
...项目合作开发协议书项目合作开发协议书甲方:
乙方:
xx房地产投资有限公司甲、乙双方依据国家和xx有关法律、法规的规定,本着平等协商,互惠互利的原则,就甲方位于合作开发...酒店管理公司管理合同酒店管理合同第一章总则第一条为了能采取专业和科学先进的经营管理方法,提高酒店的管理水平和服务质量,增强市场的竞争力,使成为省内具有国际水准的酒店。
经过友好协商特定立本合同。
第二条合...项目改造合同项目改造合同甲方(需求方):
上海围拢公司乙方(供应方):
天海欧康科技信息(厦门)有限公司--第一条总则根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,上海围拢公司(以下简称为“甲方”)与天...搬迁设备合同书合同甲方:
郑州市**商贸有限公司乙方:
四川省烟草公司**市公司就甲方为乙方搬迁设备事宜,经双方友好协商,达成如下事宜:
一、甲方于20xx年2月12日派出电器技术人员、机械技术人员各...办公用计算机技术服务协议技术服务协议书甲方:
乙方:
地址:
地址:
电话:
电话:
甲乙双方本着平等...公司改制职工理顺劳动关系协缴社保协议书协缴社保协议书甲方:
xxxxx有限责任公司(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)依照x政办发[xxxx]xx号等文件精神,根据《xx市xx公司改制方案》(以下简称《方案》)及《xx...公司职工理顺劳动关系协议书甲方:
xx市xx公司(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)依照x政办发[xxxx]xx号等文件精神,根据xx市xx公司第四届职工代表大会通过,并经xx市企业改革和发展领导小组办公室...平面模特聘用合同兹由甲方聘请乙方拍摄“”品牌等产品的平面广告事宜,经双方协商一致,签订本合同如下:
一、工作范围:
乙方按甲方要求进行广告摄影。
拍摄时间为20xx年7月5日。
二、合约有效...廉洁合作协议表格廉洁合作协议执行情况调查表合同名称:
时间:
年月日序号事项是/否有关情况(时间、地点、当事人)1甲方是否向乙方索要现金、物品、有价证券等行为2甲方是否有参加乙方安排的宴请和娱乐活...廉洁合作协议合同编号:
甲方名称:
乙方名称:
在甲乙双方订立、履行合同过程中,为保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,甲乙双方订立协议如下:
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以...人员借用协议范本人员借用协议范本
一、协议各方1.甲方:
_________(借用单位)2.乙方:
_________(借出单位)3.丙方:
_________(被借用人员)
二、协议内容...酒店海鲜供销协议海鲜供销协议甲方:
酒店(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)...债务清偿协议书债务清偿协议书甲方:
乙方:
乙方xxx因办砖厂和化工厂,先后在甲方xxx处借现金壹拾肆万陆千元整,现因乙方xxx无力偿还该借款,自愿同意将砖厂作价壹拾肆万陆千元整转...土地使用权出让合同书宗地编号j235-0059深地合字(20xx)6014号
一、本合同双方当事人出让方:
深圳市规划与国土资源局(以下简称甲方)法定代表人:
陈玉堂职务:
局长地址:
深圳...土地权属纠纷调解协议甲方:
***县百货公司;法定代表人:
***,系该公司董事长。
乙方:
城关镇***村民委员会;法定代表人:
***,系该村村委会主任。
甲、乙双方因土地权属发生争议,经...XX地区国土资源执法监察系统年度党风廉政建设目标责任书XX地区国土资源执法监察系统年度党风廉政建设目标责任书为了认真贯彻中纪委七次全会、国务院第x次廉政工作电视电话会议和自治区纪委八次全会、自治区人民政府廉政工作电视电话会议及地区...县国土资源执法监察动态巡查工作目标责任书xx县国土资源执法监察动态巡查工作目标责任书为保障国土资源法律法规的贯彻实施,全面落实喀什地区国土资源执法监察动态巡查责任制,努力开创“预防为主,事前防范与事后查处相结合”...特约经销商合同样本生物工程有限公司特约经销商合同甲方:
生物工程有限公司乙方:
经双方协商,本着互惠均等的原则,特制定本合同如下:
第一条:
经销内容
一、甲方向乙方提供本公司所生产的**...商铺租赁合同商铺租赁合同甲方(出租方):
身份证号:
乙方(承租方):
身份证号:
甲乙双方通过友好协商,就商铺租赁事宜达成如下协议:
第...电梯合同范本买方:
住所地:
法定代表人:
职务:
卖方:
住所地:
法定代表人:
职务:
本买卖合同由买方和卖方共同签订,买方同意买入和卖方同意售出以下商...个人房屋租赁合同出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。
甲乙双方在平等自愿基础上,就甲方将房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,为明确双方权利义务...招商引资合同甲方:
乙方:
为促进**市区域经济发展,甲方向乙方提出招商引资计划,经过乙方实际考察,甲乙双方充分协商,就乙方在甲方所在地投资建设超市达成以下协议:
一、甲方责任与义务:
1、...委托招商引资协议书委托招商引资协议书甲方:
xxx市xxx区招商局驻xxx办事处乙方:
xxxxxxxxxxx投资咨询有限公司为发展区域经济、更有效地实施招商引资计划,促进浙江与郑州市上街区经济合...
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同纠纷 诉讼 代理