造价工程师造价计价模考点题一03造价计价模考点题一三.docx
- 文档编号:10648714
- 上传时间:2023-02-22
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:28.76KB
造价工程师造价计价模考点题一03造价计价模考点题一三.docx
《造价工程师造价计价模考点题一03造价计价模考点题一三.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《造价工程师造价计价模考点题一03造价计价模考点题一三.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
造价工程师造价计价模考点题一03造价计价模考点题一三
56.根据《建设工程工程量清单规范》(GB50500——2013),下列关于计日工的说法中正确的是()。
A.招标工程量清单计日工数量为暂定,计日工费不计入投标总价
B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人可以视情况决定是否执行
C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计日工金额不列入期中支付,在竣工结算时一并支付
【答案】C
【解析】投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中,故A错误;发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行,故B错误;每个支付期末,承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表,以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付,故D错误。
57.根据《招标施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是()。
A.基准日后法律的变化
B.发包人更换其提供的不合格材料
C.发包人提前向承包人提供工程设备
D.发包人在工程竣工前占用工程
【答案】D
【解析】基准日后法律的变化只有费用索赔,故A错误;发包人更换其提供的不合格材料只有工期和费用索赔,故B错误;发包人提前向承包人提供工程设备只有费用索赔,故C错误;
58.某工程施工过程中发生如下事件:
①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②遇到不利地质条件导致工程停工1天,人员窝工10个工日,处理不利地质条件用工15个工日。
若人工工资为200元/工日,窝工补贴为100元/工日,不考虑其他因素。
根据《招标施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是()。
A.3天,6000元
B.1天,3000元
C.3天,4000元
D.1天,4000元
【答案】C
【解析】
(1)不利的地质条件施工企业可以索赔工期和费用
(2)异常恶劣气候条件导致工程停工2天,工期可以索赔,但是窝工费用不索赔。
所以工期为1+2=3天。
费用10×100+15×200=4000元。
59.采用网络图分析法处理可原谅延期,下列说法中正确的是()。
A.只有在关键线路上的工作延误,才能索赔工期
B.非关键线路上的工作延误,不应索赔工期
C.如延误的工作为关键工作,则延误的时间为工期索赔值
D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔
【答案】C
【解析】网络图分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。
如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期,故C正确;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差而成为关键工作时,可以索赔延误时间与时差的差值,若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题,故A、B错误;网络图分析法适用于各种干扰事件和多种干扰事件所引起的工期索赔,故D错误。
60.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元,工程预付款按合同金额的20%计取,主要材料及构件造价占合同额的50%。
预付款起扣点为()万元。
A.1600
B.4000
C.4800
D.6400
【答案】C
【解析】T=P-M/N
T=8000-(8000×20%)/50%=4800万元
61.由发包人提供的工程材料、工程设备金额,应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣出标准是()。
A.按签约单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D.按实际采购单价和签约数量
【答案】A
【解析】由发包人提供的材料、工程设备金额,应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出,列入本周期应扣减的金额中,故A正确。
62.关于施工合同履行期间的期中支付,下列说法中正确的是()。
A.双方对工程计量结果的争议,不影响发包人对已完成工程的期中支付
B.对已签发支付证书中的计算错误,发包人不得再予修正
C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款
D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计
【答案】C
【解析】选项A错误,若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议,发包人应对无争议部分的工程计量向承包人出具进度款支付证书。
选项B错误,发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额,发包人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。
选项C正确,选项D错误,进度款支付申请的内容包括:
①累计已完成的合同价款,②累计已实际支付的合同价款,③本周期合计完成的合同价款,④本周期合计应扣减的金额,⑤本周期实际应支付的合同价款,其中⑤=①-②+③-④。
63.建设工程最终结算的工作事项和时间节点包括:
①提交最终结算申请单;②签发最终结清支付证书;③签发缺陷责任期终止证书;④最终结清付款;⑤缺陷责任期终止。
按时间先后顺序排列正确的是()。
A.⑤③①②④
B.①②④⑤③
C.③①②④⑤
D.①③②⑤④
【答案】A
【解析】
(1)缺陷责任期终止
(2)承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的,发包人签发缺陷责任期终止证书(3)承包人可按合同约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单(4)最终支付证书(5)最终结清付款。
综上A正确。
64.施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。
A.和解协议书
B.造价认定书
C.行政调解书
D.仲裁调解书
【答案】D
【解析】当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书,拒不履行的,对方当事人可以请求人民法院执行,故D正确。
65.建设工程已实际交付,但施工合同没有约定付款时间,则拖欠工程款利息的起算日期为()。
A.提交竣工结算文件之日
B.确认竣工结算文件之日
C.竣工验收合格之日
D.工程实际交付之日
【答案】D
【解析】利息从应付工程价款之日计付。
当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间①建设工程已实际交付的,为交付之日②建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日③建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
由此可知D正确。
66.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216),下列变更事项中属于设计变更的是()。
A.基准控制点的调整
B.备品备件采购数量的调整
C.新增加的施工障碍处理
D.增加的附加实验
【答案】A
【解析】设计变更的范围包括:
①对生产工艺流程的调整②对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整③对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整④对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整⑤对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整⑥对执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更⑦其他超出合同约定的设计事项。
由此可知A属于设计变更。
67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216),下列关于变更程序的说法中正确的是()。
A.发包人要求的变更,应事先以书面或口头形式通知承包人
B.承包人接到发包人变更通知后,有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告
C.承包人有义务接受发包人要求的变更,无须通过建议报告表达不支持的观点
D.承包人在提交变更建议报告后,在等待发包人回复的时间内,可停止相关工作
【答案】B
【解析】发包人要求的变更以及采纳了承包人提交的变更建议书后决定的变更,应事先以书面形式通知承包人,故A错误;承包人接受此项变更时,建议报告中应包括:
支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料等资源消耗,以及相关管理费用和合理利润的估算,故C错误;发包人接到承包人提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查,并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。
承包人在等待发包人回复的时间内,不能停止或延误任何工作,故D错误。
68.FIDIC施工合同条件规定,如果承包商不能按时收到业主的付款,承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。
融资费计息方式是()。
A.按星期计算单利
B.按星期计算复利
C.按月计算单利
D.按月计算复利
【答案】D
【解析】承包商不能按时收到业主的付款,承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起,按月计算复利,收取延误支付期间的融资费,故D正确。
69.竣工财务决算的基本建设项目概况表中,应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()。
A.产权属于本单位的城市绿化
B.不能形成资产的城市绿化
C.产权属于本单位的专用道路
D.产权不属于本单位的专用道路
【答案】D
【解析】非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资,包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等,其产权不属于本单位的投资支出,故D正确。
70.关于建设工程竣工图的绘制和形成,下列说法中正确的是()。
A.凡按图竣工没有变动的,由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志
B.凡在施工过程中发生设计变更的,一律重新绘制竣工图
C.平面布置发生重大改变的,一律由设计单位负责重新绘制竣工图
D.重新绘制的新图,应加盖“竣工图”标志
【答案】D
【解析】凡按图竣工没有变动的,由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志后,即作为竣工图,故A错误;凡在施工过程中,虽有一般性设计变更,但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制,由承包人负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分,并附以设计变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标志后,作为竣工图,故B错误;凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变,不宜再在原施工图上修改、补充时,应重新绘制改变后的竣工图。
由原设计原因造成的,由设计单位负责重新绘制,由施工原因造成的,由承包人负责重新绘图,故C错误;由其他原因造成的,由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。
承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志,并附以有关记录和说明,作为竣工图,故D正确。
71.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。
则K车间应分摊的建设单位管理费为()。
项目名称
建筑工程费(万元)
安装工程费(万元)
需安装设备费(万元)
建设单位管理费(万元)
建设项目
6000
1000
3000
210
K车间
2000
500
1500
A.70
B.75
C.84
D.105
【答案】C
【解析】
应分摊的建设单位管理费=
×210=84万元
72.关于缺陷责任期与保修期,下列说法中正确的是()。
A.缺陷责任期就是保修期
B.屋面防水工程的保修期为5年
C.结构工程的保修期为10年
D.给排水管道的保修期为5年
【答案】B
【解析】按照《建设工程质量管理条例》的规定,保修期限如下:
1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年;3)供热与供冷系统为2个采暖期和供热期;4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为二年。
二、多项选择题(共24题,每题2分。
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
73.下列费用项目中,以“到岸价+关税+消费税”为基数,乘以各自给定费(税)率进行计算的有()。
A.外贸手续费
B.关税
C.消费税
D.增值税
E.车辆购置税
【答案】CDE
【解析】消费税的计算基数是(到岸价格+关税)/(1-消费税税率),实际上就是“到岸价+关税+消费税”。
同时应注意,到岸价与关税完税价格的概念是相同的。
74.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理费的有()。
A.仪器仪表使用费
B.工具用具使用费
C.建筑安装工程一切险
D.地方教育附加费
E.劳动保险费
【答案】BDE
【解析】A选项属于我国建筑安装工程费中的施工机具使用费,C选项属于国外管理费。
75.应予计量的措施项目费包括()。
A.垂直运输费
B.排水、降水费
C.冬雨季施工增加费
D.临时设施费
E.超高施工增加费
【答案】ABE
【解析】应予计量的措施项目包括脚手架费、混凝土模板及支架费、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水降水,故答案是ABE。
76.关于建设用地取得及费用,下列说法中正确的是()。
A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖。
挂牌和协议
B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年
C.以划拨方式取得的土地使用权,因企业改制不再符合划拨用地目录,应实行有偿使用
D.通过市场机制获得的土地使用权,不再承担征地补偿费或拆迁补偿费
E.搬拆补助费的标准,由各省、自治区、直辖市人民政府规定
【答案】ACE
【解析】通过出让方式获取土地使用权又可以分成两种具体方式:
一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权,二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。
依法以划拨方式取得土地使用权的,除法律、行政法规另有规定外,没有使用期限的限制。
因企业改制、土地使用权转让或者改变土地用途等不再符合目录要求的,应当实行有偿使用。
搬迁补助费和临时安置补助费的标准,由省、自治区、直辖市人民政府规定。
土地使用权出让最高年限按下列用途确定:
1)居住用地70年;2)工业用地50年;3)教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;4)商业、旅游、娱乐用地40年;5)综合或者其他用地50年。
D选项:
建设用地如通过行政划拨方式取得,则须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用;若通过市场机制取得,则不但承担以上费用,还须向土地所有者支付有偿使用费,即土地出让金。
77.关于投资估算指标,下列说法中正确的有()。
A.应以单项工程为编制对象
B.是反映建设总投资的经济指标
C.概略程度与可行性研究工作深度相适应
D.编制基础包括概算定额,不包括预算定额
E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制
【答案】BCE
【解析】投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象,反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标,故A选项错误。
投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制,但其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额,故D选项错误。
78.关于分部分项工程量清单的编制,下列说法中正确的有()。
A.以清单计算规范附录中的名称为基础,结合具体工作内容补充细化项目名称
B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述
C.有两个或以上计量单位时,选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位
D.除另有说明外,清单项目的工程量应以实体工程量为准,各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑
E.在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量
【答案】CD
【解析】项目名称的细化通常结合具体项目特征补充,故A错误;在编制分部分项工程量清单时,工作内容通常无需描述,故B错误;在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容,故E错误。
79.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),在其他项目清单中,应由投标人自主确定价格的有()。
A.暂列金额
B.专业工程暂估价
C.材料暂估单价
D.计日工单价
E.总承包服务费
【答案】DE
【解析】计日工表的项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;总承包服务费计价表中项目名称、服务内容由招标人填写,编制招标控制价时,费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。
80.下列定额测定方法中,主要用于测定材料净用量的有()。
A.现场技术测定法
B.实验室试验法
C.现场统计法
D.理论计算法
E.写实记录法
【答案】BD
【解析】实验室试验法、理论计算法,主要用于编制材料净用量定额,故B、D正确。
81.关于材料单价的构成和计算,下列说法中正确的有()。
A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价
B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗
C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用
D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费
E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动
【答案】CDE
【解析】材料单价是指材料(包括构件、成品及半成品等)从其来源地(或交货地点、供应者仓库提货地点)到达施工工地仓库(施工地点内存放材料的地点)后出库的综合平均价格,故A错误;运输损耗是指材料在场外运输装卸过程中不可避免的损耗,故B选项错误。
82.下列与施工机械工作相关的时间中,应包括在预算定额机械台班消耗量中,但不包括在施工定额中的有()。
A.低负荷下工作时间
B.机械施工不可避免的工序间歇
C.机械维修引起的停歇时间
D.开工时工作量不饱满所损失的时间
E.不可避免的中断时间
【答案】BCD
【解析】机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括,而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间。
其内容包括:
1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间。
2)在正常施工条件下,机械在施工中不可避免的工序间歇。
3)工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间。
4)检查工程质量影响机械操作的时间。
5)临时停机、停电影响机械操作的时间。
6)机械维修引起的停歇时间。
83.关于工程造价指数,下列说法中正确的有()。
A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系
B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势
C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数
D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数
E.单项工程造价指数一般用于平均数指数的形式表示
【答案】ABE
【解析】以合理方法编制的工程造价指数,不仅能够较好地反映工程造价的变动趋势和变化幅度,而且可用以剔除价格水平变化对造价的影响,正确反映建筑市场的供求关系和生产力发展水平。
工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动趋势。
建设项目或单项工程造价指数是由建筑安装工程造价指数,设备、工器具价格指数和工程建设其他费用指数综合而成的。
与建筑安装工程造价指数相类似,其计算也应采用加权调和平均数指数的推导公式。
84.关于投资决策阶段流动资金的估算,下列说法中正确的有()。
A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关
B.分项详细估算时,需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数
C.当年发生的流动资金借款应按半年计息
D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息
E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算
【答案】AB
【解析】当年发生的流动资金借款应按全年计算利息,故C错误;流动资金利息应计入生产期间财务费用,项目计算期末收回全部流动资金(不含利息),故D错误;在不同生产负荷下的流动资金,应按不同生产负荷所需的各项费用金额,故E错误。
85.采用全费用综合单价法编制施工图预算,下列说法中正确的是()。
A.计算直接费后应编制工料分析表
B.全费用综合单价中应包括规费和税金
C.综合计取的措施项目费以分部分项工程费和可计量的措施项目费之和为基数计算
D.编制综合单价分析表时,工料机消耗量与单价均应来自预算定额
E.分部分项工程量与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用
【答案】BC
【解析】A选项,计算直接费后编制工料分析表是属于工料单价法编制施工图预算的步骤;D选项,各子目综合单价的计算可通过预算定额及其配套的费用定额确定。
其中人工费、材料费、机具费应根据相应的预算定额子目的人材机要素消耗量,以及报告编制期人材机的市场价格(不含增值税进项税额)等因素确定。
E选项,分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用。
86.施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。
下列选项中仅属于施工企业作用的有()。
A.确定合同价款的依据
B.控制资金合理使用的依据
C.控制工程施工成本的依据
D.调配施工力量的依据
E.办理工程结算的依据
【答案】CD
【解析】施工图预算对施工企业的作用:
1)施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础。
2)施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。
3)施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。
4)施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。
5)施工图预算是进行“两算”对比的依据。
由此答案为CD
87.关于工程招投标阶段的工程计价,下列说法正确的有()。
A.编制招标控制价时,措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费
B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格
C.招标文件要求投标人承担的风险费用,投标人不应考虑进入综合单价
D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价
E.招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时,由招标人确定其专业工程中标价
【答案】ABD
【解析】选项A正确,安全文明施工费有安全施工、文明施工、临时设施、环境保护组成。
选项B正确,投标报价是在工程招标发包过程中,由投标人按照招标文件的要求,根据工程特点,并结合自身的施工技术、装备和管理水平,依据有关计价规定自主确定的工程造价,是投标人希望达成工程承包交易的期望价格。
选项C错误,综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。
选项D正确,对于可以精确计量的措施项目,以“量”计算,对于不能精确计量的措施项目,则以“项”为单位计价。
选项E错误,招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时,由招标人确定其招标工程量清单中的专业工程暂估价。
88.关于招标分部分项工程量清单的项目特征描述,应遵循的编制原则有()。
A.按专业工程量计算规范附录的规定,结合拟建工程实际描述
B.其他独有特征,由清单编制人视项目具体情况确定
C.要满足确定综合单价的需要
D.应详细描述分部分项工程的施工工艺和方法
E.对于采用标准图集的项目,可直接描述为“详见××图集”
【答案】ACE
【解析】为达到规范、简洁、准确、全面描述项目特征的要求,在描述工程量清单项目特征时应按以下原则进行1)项目特征描述的内容应按附录中的规定,结合拟建工程的实际,满足确定综合单价的需要2)若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求,项目特征描述可直接采用详见××图集或××图号的方式。
对不能满足项目特征描述要求的部分,仍应用文字描述。
由此知ACE正确。
89.根据我国现行施工招标投标管理规定,投标有效期的确定一般应考虑的因素有()。
A.投标报价需要的时间
B.组织评标需要的时间
C.确定中标人需要的时间
D.签订合同需要的时间
E.提交履约保证金需要的时间
【答案】BCD
【解析】投标有效期一般考虑以下因素:
1)组织评标委员会完成评标需要的时间;2)确定中标人需要的时间;3)签订合同需要的时间。
90.关于履约担保,下列说法中正确的有()。
A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式,但不能单独用履约担保书
B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
C.中标人不按期提交履约担保的视为废标
D.招标人要求中标人提供履约担保的,招标人应同
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 造价工程师 造价 计价 点题 03
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)