项目工程施工合同协议书范本.docx
- 文档编号:10504445
- 上传时间:2023-02-17
- 格式:DOCX
- 页数:33
- 大小:34.43KB
项目工程施工合同协议书范本.docx
《项目工程施工合同协议书范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目工程施工合同协议书范本.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目工程施工合同协议书范本
编号:
_____________
项目工程施工合同
甲方:
________________________________________________
乙方:
___________________________
签订日期:
_______年______月______日
甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 项目园林绿化工程事项协商一致,同意订立本合同,达成协议如下:
第一条 各方权利及义务
1、甲方的权利及义务:
(1)指派 为甲方驻工地代表,并委托监理公司与甲方代表共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意事项。
(3)按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)按规定提供施工场地,并提供有关隐蔽、障碍物资料;
(5)合同签订后 天内(以收签最后一张图纸为准)向乙方提供完整的施工图纸等技术资料 套;
(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;
(7)负责组织监理单位、乙方和设计单位参加的施工图纸交底,督促做好交底纪要,交与会各方签署。
(8)按合同约定组织工程验收,并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务:
(1)指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。
(2)乙方按甲方要求进场施工,并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作。
(3)按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全,负责现场设施和成品的保护工作。
(4)接受甲方及监理公司的监督和管理,并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。
(6)参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。
(7)工程完工后立即完成垃圾清运。
(8)及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。
(9)按本合同约定做好相应由乙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收工作。
(10)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。
第二条 施工组织设计
1、施工工艺流程必须明确。
2、施工技术措施得当。
3、进度计划安排合理、可靠、配合措施周全。
4、安全生产、文明施工、成品保护措施得当。
5、有充足的施工人员、施工机具材料和管理人员,保证施工按时、按质、按量完成全部合同内容。
6、签订合同后一周内将实施性施工组织设计和详细施工方案提交甲方及监理单位审批后方可实施。
第三条 施工工期
1、本工程要求工期为 日历天。
除甲方原因或不可抗力引起的工期延误给予签证外,其余一律不予顺延。
2、本合同签订后一周内,乙方应根据甲方施工总进度要求制定具体施工进度计划表,报甲方及监理单位审批后方可实施。
第四条 质量与验收
1、本工程绿化部分按国家现行《城市绿化工程施工及验收规范》进行检查验收,园建工程按《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其它相应国家规定标准验收。
中标质量标准即合同质量标准,竣工验收如未能达到中标质量标准的,乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金,因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。
2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工,确保质量。
各分项工程,隐蔽工程,尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收,并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加,质量不合格的承包单位无条件返工,直到合格为止。
3、绿化质量要求
(1)施工严格按照绿化种植、移植总平面图中的苗木表所列规格及设计图执行;
(2)常绿树种要求带土球,所种苗木要求根系完整、枝杆健康、无病虫害、造型完好。
观赏类树木花果鲜艳,物候期正常,生长期内黄叶、焦叶、卷叶、积尘叶的枝数在6%以下,无枯枝死叉,基本无交叉枝、并生枝和徒长枝。
树木成活率100%。
(3)花卉生长繁荣,植枝整齐,同种花卉高度基本一致,群体效果较好。
花卉植枝成活率达到95%以上。
(4)花丛式花坛花栽植株行距适中,整齐一致,不缺枝,四季有花。
(5)宿根花卉生长强健,叶色彩正常,性状基本稳定,无明显退化现象。
(6)要求包种包活,养护期二年。
补种树木养护期计算以补种日起算、养护二年。
第五条 施工安全保证措施及事故处理
1、安全文明施工,杜绝死亡、重伤事故发生。
如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。
2、贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,做好各项防护工作,安全生产做到经常化、制度化、规范化。
3、认真落实各项安全管理制度,坚决杜绝违章指挥和违章作业,乙方应对员工不断进行安全教育,并及时检查,发现隐患及时排除。
4、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
5、甲方、乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。
第六条 合同价款
1、本合同采用[固定总价]合同。
2、合同价格中已经包括完成招标图纸范围内工程所需要的:
施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。
由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工等、包验收等直至竣工验收交付使用以及维保期间的所有费用。
除下列原因外合同的固定总价均不允许改变:
(1)甲方工程师有效签证确认的设计变更、现场签证:
合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同介款;合同中没有适用或类似于变更工程的价格,[由承包人提出适当的变更价格,双方协商并经发包人工程师书面确认后执行。
]或约定按其他约定的方式执行。
(2)如果直接为取消某分部分项工程量清单项目,则该项目价款不予支付。
(3)综合单价中包含“甲定乙供暂定价材料”的价格调整方式:
原综合单价组价方式不变,发包人根据实际选用材料的签证价格,仅对材料价格按实进行调整,并对材料差价部分补计税金,其余费用一律不得调整。
(4)关于招标文件中约定的可调价材料的价格调整方式:
注:
项目公司必须根据招标文件口径明确约定如何调价。
(5)措施费均为税后的包干价,不得因设计变更而调增。
(6)发包人向承包人支付合同价款时,甲供材料价款及发包人垫支的其他款项应按本合同专用条款约定的方式扣除。
第七条 合同价款的支付方式
1、本工程无预付款。
2、进度款支付:
(1)按月支付,乙方向甲方提出当月付款请求及工程量清单经甲方确认后 日内,甲方向乙方支付当月完成工程量所对应的工程款的70%。
(2)工程竣工验收全部合格,竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备后 日内,支付至已完工程量所对应工程款的80%。
(3)结算审计完成且甲乙双方对结算总价款予以确认后 日内,甲方向乙方支付至结算价款的90%;
(4)剩余10%作为质量保修金,分二次退还:
自工程竣工验收合格之日起一年后退还[填比例,但不超过保修金总额的60%];剩余的质量保修金在二年保修期(自 起)满后结清。
(每次支付时扣除乙方未按约承担保修义务而由甲方垫付的、本应由乙方承担的维修费用)。
(5)甲方付款采用银行转帐方式,乙方必须提供相应的正式发票。
3、在支付进度款同时,乙方应与甲方结清当期现场施工用水电费、生活用水电费,否则不予支付工程进度款。
4、单项工程变更增减合同价款在10万元内的,进度款支付中不予考虑,结算时调整。
第八条 材料设备供应
1、乙方采购的材料、设备、苗木
(1)乙方采购的设备、材料、苗木规格、质量应符合国家标准、设计图纸和本合同要求,品牌、产地应与投标书相符,若不相符,甲方及委托的监理公司有权不予验收。
由于材料设备质量问题造成的损失和产生的费用由乙方承担,工期不顺延。
(2)以暂定价形式进入投标报价的甲定乙供材料、设备、苗木,甲方完成材料选择、签证价格并通知乙方后,乙方超过20天未定货,此后该材料、设备、苗木因市场原因涨价造成的损失由乙方承担。
(3)以暂定价形式进入投标报价的甲定乙供材料、设备、苗木,乙方如认为甲方签证的价格不能接受,应在接到甲方签证价格3天内书面通知甲方,否则甲方按此价格结算,乙方不得提出价格差异。
(4)以暂定价形式进入投标报价的甲定乙供材料、设备、苗木,甲方证实市场上能够按甲方签证给乙方的价格购买该材料、设备、苗木,并将有关信息通知乙方,而乙方仍拒绝购买,则该种材料、设备、苗木改为甲方供货,费用按合同价格从合同价款中扣除,并向乙方收取该材料、设备、苗木采购金额20%的违约金,由此造成的工期延误由乙方负责。
注:
如招标文件中约定的甲定乙供材料均已明确品牌并由乙方在投标时自行报价,而非以暂定价形式进入的,或本次招标无甲定乙供暂定价材料的,前述
(2)-(4)条可取消。
2、甲方采购材料、设备、苗木
(1)乙方应在图纸会审后15天内编制甲供材料、设备、苗木供货计划,明确数量、规格、到货时间,并报甲方审核,乙方不及时上报或上报材料数量、规格、到货时间有误,责任由乙方负责。
由于设计变更引起的甲供材料、设备数量、规格的变化,乙方应在收到变更通知后5天内书面通知甲方。
如乙方因不及时上报供货计划而造成的工期延误,其工期责任由乙方负责。
(2)结算时甲供材料、设备、苗木的核定用量按当地定额规定的消耗量计算,若定额无相关规定,双方在现场作样板实测确定。
(3)甲供材料、设备、苗木按甲方“实际采购价格”、“核定用量”计入合同结算总价,仅计税金后(不计其他任何费用),按照“实际采购价格”、“核定用量”计算所得价款退还给甲方。
若乙方在工程中用量少于工程结算核定用量,甲方不补偿节约的材料设备费用。
属乙方超额订购或超额使用的,使用量大于核定用量,则超出部分用量由乙方承担,超出部分对应的材料、设备、苗木价款在工程结算款中扣除。
第九条 工程变更
1、工程设计变更
乙方对原设计进行变更,须取得甲方书面批准。
因擅自变更设计发生的费用和
由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误工期不予顺延。
施工中甲方对原设计进行变更,应向乙方发出书面变更通知,乙方应无条件按甲方书面的变更通知进行变更。
应甲方要求的变更导致的费用增加和乙方的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
2、确定变更价款
(1)设计变更只涉及工程量的变动,则增减工程量对应的单价为合同中已有的价
格,工程量结算时按实际调整。
(2)设计变更涉及新增项目,原合同中无适用的价格,则乙方在收到相关变更《工程联系单》后3天内,向甲方提出确定新增项目单价的报告,若合同中有相似与新增项目的价格,则参照类似价格确定新增项目单价;若合同中无类似价格,则双方协商确定。
工程量结算时按实际调整。
第十条 竣工验收及结算
1、竣工验收
(1)乙方在完成合同约定的所有施工内容后,在甲方规定的时间内撤除全部施工人员、机械设备和剩余材料(除工程收尾所需的以外),并将所有承包范围内工程清理干净,如乙方不能及时拆除或清理,造成的费用均由乙方承担。
(2)绿化验收标准(验收时间和存活率)。
a、承包人在负责完成从植物初始种植到缺陷责任期终止这段时间内的养护和管理工作,向监理工程师提示绿化工程的竣工验收报告。
b、承包人责任期终止之后的验收:
所有栽植的树木和花草期栽植的位置、规格应符合图纸的要求其存活率为100%。
(3)其他工程验收标准按现行国家规范及行业标准。
2、竣工结算
(1)工程量计量:
各专业工程的计量应以图纸及有效的设计变更联系单为依据,对苗木实际成活数是否符合设计要求进行复核,经验收符合后若实际数量小于设计要求则按实际数量计算,若超过设计要求数量,超过部分不予计量。
植物丢失、损坏或枯死的树木和花草不得重复计量,为使植物成活而进行的所有换土不单独计量(已视其进入各项目单价之中)。
(2)主体工程通过竣工验收后28天内,乙方应按本合同第六条约定的固定价款调整方式和本条本款第
(1)项约定的工程量计量方法计算结算价款,并将有乙方盖章、法人代表签字、并有概预算编制人员盖章的结算报告及完整、有效的结算资料提交给甲方。
(3)甲方自收到完整、有效的结算资料之日起60天内完成内部审核,并将乙方提交的全部结算资料移交给具有相应审价资质的中介机构依据其审价程序进行建设工程审价,并按期向甲方、乙方提交工程竣工结算审核报告。
甲乙双方对中介机构提交的工程竣工结算审核报告无异议的,应共同进行书面确认,则经双方确认的结算审核报告审定价款为工程结算总价款;若双方对中介机构提交的工程竣工结算审核报告有异议且经协商仍达不成一致意见,则按照合同争议方式处理。
(4)审价服务收费中的基本费由甲方承担,核减超过送审造价的5%及核增而收取的追加费用由乙方承担,甲方从应付工程价款中扣除。
(5)竣工结算价款书面确认后15天,乙方提供已经收款明细表,会同甲方对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对帐并确认,多退少补;保留[10%]作为工程质量保修金后,付清剩余的工程结算价款。
第十一条 争议与违约责任
1、违约
(1)工期:
施工过程中由于乙方原因造成工期延误,每逾期一天,须按工程承包总金额的1‰向甲方支付违约金,并承担因此给造成的一切损失;如甲方原因造成工期延误,经监理公司和甲方确认后,工期相应顺延,但甲方不承担任何费用。
(2)质量:
如因乙方原因引起工程质量不合格,未通过相关验收,乙方必须立即整改,直至质量达到合格为止,同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金,如因此给甲方造成其他损失的,乙方应据实赔偿。
2、争议
(1)双方约定,在合同履行过程中产生争议时,双方协商解决,协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。
(2)对于不存在争议的部分,双方在诉讼期间仍应继续履行。
在人民法院判决、裁定前乙方不得停工,且不得以此为由拖延工期。
第十二条 保险
乙方承诺:
为一切进入本合同工程施工现场的管理人员、施工人员办理意外伤害保险。
第十三条 担保
(1)乙方向甲方提供履约担保,担保方式为:
履约保证金,保证金数额为合同总价的[10%]。
履约保证金的比例为:
进度40%,质量40%,安全生产10%,文明施工10%。
(2)履约保证金在工程通过竣工验收后10个工作日退还给乙方,不计利息。
如合同履行过程中乙方违约的,则甲方只负责向乙方退还扣除乙方相应违约行为应支付的违约金后的余额,如履约保证金不足以支付违约金的,甲方还有权就不足部分向乙方追索。
第十四条 合同份数
合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,
第十五条 补充条款
1、乙方在施工过程中不得转包,局部工程、特殊工程转包时其内容及单位应在投标书中说明,分包单位不得越级分包和再次转包,乙方对分包单位的工程质量、造价、安全、工期负全部责任。
2、工程质量:
乙方实施的工程在每月甲方组织由监理公司参加的月度综合检查质量评定,必须达到国家规定的合格标准且达到合同要求。
乙方承诺:
对月度综合检查的质量评定和分部分项工程、单位工程的质量评定,按甲方《工程管理月度评定工作规程》和《工程质量验收评定工作规程》(见附件)实行奖罚。
3、合同附件:
附件1:
《工程质量保修协议书》
附件2:
《廉洁合作协议》
附件3:
《关于变更、签证办理的协议》
附件4:
《工程管理月度评定工作规程》
附件5:
《工程质量验收评定工作规程》
附件1 工程质量保修书
甲方(全称):
乙方(全称):
为保证 工程在合理使用期限正常使用,甲方、乙方经协商一致签订工程质量保修书。
乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
第一条 工程质量保修范围和内容
1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由此维修造成甲方和业主的全部损失,均属于乙方保修责任范围;不属于乙方责任,但是经由双方协商由乙方施工的,乙方应配合维修,费用由责任方承担。
第二条 质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收之日起,保修期限为:
贰年。
第三条 质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到保修通知之日后24小时内派人修理。
2、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格,所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15%)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除(不需要乙方书面确认),但不等于解除乙方应负的任何责任。
3、绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。
4、保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换,质量保修完成后,由甲方组织验收。
5、保修期内因乙方工程质量而保修的,相应保修期从修复之日起计算,时间顺延。
第四条 质量保修金的支付
工程质量保修金为施工合同价款的[填比例,不小于5%]
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金额为人民币(大写) (¥ 元)质量保修金银行利率不计。
第五条 质量保修金的返还
如保管期间工程无重大质量缺陷或者乙方已经完好地履行了各项保修义务,则分两次退还:
保修一年后退还[填比例,但不超过保修金总额的60%];剩余的质量保修金在二年保修期满后结清。
(每次支付时扣除相应时段我公司垫付应由乙方承担的维修费用)。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲方、乙方双方共同签署。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字或盖章):
法定代表人(签字或盖章):
年 月 日 年 月 日
附件2 廉洁合作协议
为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,工程发包人 (以下简称“甲方”)与承包人 (以下简称“乙方”),特订立如下协议。
第一条 甲乙双方的权利和义务
1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
2、严格执行施工的合同文件,自觉按合同办事。
3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
4、建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示脾,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
第三条 乙方义务
1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
1、甲方及其工作人员违反本廉政合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
2、乙方及其工作人员违反本廉政合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程监理市场的处罚。
第五条 双方约定:
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。
由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条 本合同作为施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。
第八条 本合同作为施工合同附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签署。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
法定代表人(签字或盖章):
授权代理人:
(职务) 授权代理人:
(职务)
(签字) (签字)
地址:
地址:
电话:
电话:
甲方监督单位:
(盖章) 乙方监督单位:
(盖章)
日期:
年 月 日 日期:
年 月 日
附件3 关于变更、签证办理的协议
第一条 甲方发出的变更、签证通知单,应加盖甲方指定的印章,否则乙方可以不接受;乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单,应加盖乙方指定的印章,如果没有乙方指定的印章,甲方将不予结算费用。
第二条 甲、乙双方指定的有效印章式样如下:
(甲方印章式样) (乙方印章式样)
第三条 合同履约中,甲、乙双方填制的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 工程施工 合同 协议书 范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)