总价合同和单价合同各其特点及其结算事项.docx
- 文档编号:10454397
- 上传时间:2023-02-11
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:32.46KB
总价合同和单价合同各其特点及其结算事项.docx
《总价合同和单价合同各其特点及其结算事项.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《总价合同和单价合同各其特点及其结算事项.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
总价合同和单价合同各其特点及其结算事项
总价合同是指在约定承包人的承包围和工作容的前提下支付给承包人的款项在合同中是一个固定的金额即总价。
在水电工程投资主体多元化和工程建设管理体制转为业主负责制的市场条件下总价合同由于其众多优点受到业主的青睐。
因此针对水电工程施工的特殊性全面分析总价合同的风险并有效地加以防从而减少合同纠纷保护承、发包双方的利益具有明显的现实意义。
总价合同的类型总价合同分为固定总价合同和可调值总价合同两种形式。
固定总价合同固定总价合同简称“闭口合同”或“包死合同”。
它以招标图纸及规定、相关规为基础承发包双方就施工项目协商一个固定的总价除工程发生重大设计变更外合同实施过程中不因环境的变化和工程量的局部增减而调整合同总价。
采用该种形式的合同要求作为合同价格计算依据的招标图纸及规定应当完整、齐全承包围清楚、明确发包人对招标工作准备较充分一般在招标阶段施工详图已基本完成。
承包方要在投标时对合同执行中存在的工程量增加、物价上涨、地质条件较差、气候恶劣和其他一切客观不利因素造成的风险有全面、充分的估计并将由此引起的上升费用包含在投标总价之中。
因此这种形式的合同适用于工期较短一般1年以、工程量小、设计较细、工程结构相对简单的工程项目。
可调值总价合同该合同同样是以招标图纸及规定、相关规为基础承发包双方就施工项目协商一个相对固定的总价的只是增加特定的调值条款合同总价在双方约定的风险围之不予调整超出约定风险围之外的风险费用按约定的调整方法进行调整。
如双方对工程量增减围、物价涨幅、重大设计变更不可抗力因素约定一个围以对超出风险围之外的因素所增加的费用进行调整。
它与固定总价合同的主要区别在于它对合同实施过程中的风险进行了部分分摊。
这种形式的合同适用于工程容和技术经济指标规定很明确工程建设工期2年以上的工程项目。
总价合同的特点
1工程价款结算简单由于总价固定只要业主不改变合同施工容合同约定的总价就是承发包双方最终的结算价款从而节省了大量的计量、核价工作。
2工程风险主要由承包商承担对承包商来说合同一经签订就面临以下主要风险①价格风险包括物价上涨风险和投标报价失误风险。
②工程量增加风险。
主要为投标时对业主提供的工程量清单中的工程量漏算、错算风险合同实施中设计变更增加工程量风险地质条件恶劣增加工程量风险。
③气候、洪水、国家政策等其他不可预见因素带来的费用增加。
3承包商索赔机会少总价合同条件下业主往往会在合同中明确只有在发生重大设计变更和合同约定的风险围以外部分所增加的费用可以调整合同价款。
这样一来承包商的索赔机会大大减少承包商靠“低中标、勤签证、高索赔”来获取超额利润的方法便行不通了而对业主而言则更容易控制工程投资了。
4业主可以在最大竞争状态下确定工程造价并将自己的风险降至最低由于建筑市场一直是“买方市场”竞争激烈承包商处境艰难若报价过高没有竞争力无法中标若报价过低不可能盈利甚至亏损又会失去承揽工程的机会。
在这种情况下业主可以通过招标选择有实力、信誉好、价格低的承包商确定工程造价并使之固定下来。
5招标阶段的准备时间较长无论是固定总价斗合同还是可调值总价合同均要求发包人提供的工程设计图纸完整、详细、清楚各项技术经济指标明确报价估算方便工程投标期相对宽裕承包人可以做详细的现场调查、复核工作量、分析招标文件合同条件完备双方的权利和义务十分清楚。
因此招标的准备时间较长以避免日后由此引发合同争议。
水电工程实行总价合同的风险水电工程由于投资规模大、建设周期长、技术复杂、受自然条件的影响大、征地移民围广等特殊性使得水电工程使用总价合同时对承包商而言风险远远大于一般的工业与民用建筑工程具体体现为:
1工程量增加的风险水电工程技术复杂除了有发电工程、还有泄洪、挡水、航运工程不仅有地面工程还有地下洞室工程既有土石方开挖回填工程又有混凝土浇筑、灌浆、支护工程。
因此施工过程中设计大量变更增加工程量在所难免同时各项建筑物的布置受地质、地形条件影响大由于地质条件的原因必然导致工程量大量增加。
虽然招标时发包人也提供了工程量清单但会在合同中申明该量只是估算量而不是承包人实际应完成的工程量由于水电工程结构复杂承包人对工程量清单的复核也只是凭经验估算漏算、错算的概率较大。
这些都可能导致实际完成的工程量与工程量清单的工程量差异较大。
2材料价格上涨的风险水电工程建设周期长少则2年多则10年以上。
同时由于工程规模大工程本身需要大量的水泥、钢材、油料、炸药、砂石料等材料市场经济条件下物资材料的价格不变几乎是不可能的当然有涨总会有落合同履行期间承发包双方都可能承担物资、材料价差风险但承包人承受的材料涨价的风险更大。
3自然界不可抗力的风险水电工程全都在江、河上施工受水文、气象、地质地形等自然因素的影响大洪水、暴雨、塌方、滑坡等不可抗力的自然灾害会大大增加施工的难度和成本。
4工期的风险水电工程库区淹没面积广涉及征地、移民补偿围大虽然征地移民工作由发包人完成但合同实施过程中往往还存在补偿费用和经济利益之争导致工程施工受阻使本就紧的工期更加紧。
受自然界不可抗力因素的影响使得承包人不仅会增加人员、设备窝工费用还不得不增加各项投入进行赶工。
再加上业主在合同中规定了节点目标奖惩条款未按规定的时间实现节点目标承包人还要面临工期延误被罚款的风险。
5对合同条款理解的歧异而增加费用的风险由于水电工程技术复杂工程合同条款众多其中难免产生矛盾和二义性常常会对同一条款产生不同的理解。
如果承包人没有在投标前要求发包人进行澄清则承包人还要承担由于自己理解错误造成报价、施工方案错误而增加的费用。
水电工程总价合同的风险防采取何种形式的计价合同决定权在发包人。
因此如何主动适应水电工程建筑市场的竞争最大限度地防总价合同的承包风险是承包人必须面对的现实。
1反复研究招标文件认真复核和计算工程量总价合同不同于单价合同发包人提供的工程量清单的量的准确性很大程度上决定了承包人合同签订后风险的大小。
由于水电工程建设过程的复杂性业主在采用总价承包合同时承包人完全可以根据发包人提供的招标文件和对现场的详细踏勘计算和复核工程量清单中的工程量的准确性。
最好采用“背对背”的计算办法由两名以上的预算工程师同时计算工程量以便减少漏算、错算的风险。
误差较大的只是建筑物基础部分工程量的差异而这部分工程量可以根据招标文件提供的地质条件和承包人以往类似工程的经验适当计入发包人要求的风险费中或摊入合同总价中。
总价合同的特殊性要求承包人必须重视工程量的计算和复核工作一般来讲工程量的计算工作要占投标商务报价工作量的40。
2约定工程量变动围的合理比例由于水电工程受地质、地形、水文、气象等自然因素的影响大再加上本身结构的复杂性施工中设计变更在所难免承、发包双方应约定工程量变动的合理比例建议35增减的工程量超出约定比例时只对超出部分所增减的费用进行合同总价调整未超出部分不予调整。
3对不可抗力自然灾害造成的损失应单列不可预见费或风险费水电工程在大江大河上进行施工施工过程中由于超标准洪水、大面积塌方或泥石流等不可预见、不能避免、不能克服的自然灾害造成的损失远远大于一般的建筑工程一次自然灾害有可能将工期推迟一年因此设立不可预见费或风险费有助于减小承包人合同履约的风险有利于合同的顺利实施。
4认真研究合同条款避免合同中的相互矛盾或二义性解释按照一般原则承包商对合同的理解负责因此承包人应认真研究合同对合同中意义不清、标准不明确或前后矛盾之处及时通过询标要求发包人明示并做好询标答疑的详细记录以备今后发生争议时有足够的证据。
如业主未积极答复承包商可按对其有利的解释理解合同。
与单价合同、成本加酬金合同相比对承包人而言总价合同的风险最大。
上述风险因素和防措施的分析只是列举了总价合同投标时应注意的问题不是说所有这些因素都必须在报价中打足费用还必须结合技标策略、竞争对手的情况整体考虑因为报价太高不能中标一切皆无从谈起。
全面认识总价合同的特点、风险减少实施过程中的合同纠纷有利于工程建设的顺利进行。
固定总价合同的结算技巧,探讨如何突破固定价,承包人分析固定总价合同的结算技巧,对于施工企业来说十分必要。
承包人可以考虑以下结算办法:
1施工合同无效,可以突破固定价,请求按照定额据实结算。
因为合同无效,合同中所约定的容均无效,包括双方约定的固定价结算方式也就当然无效,承包人可以主按照定额据实结算。
2依据建设工程施工合同惯例,实行固定总价的合同一般要给承包人预付款或者风险金,如果合同中既没有约定预付款,也没有约定风险金,那么,风险全部由承包人承担,就是显失公平。
承包人可以以显失公平,请求法院撤销或者变更合同条款。
即使合同中约定了预付款或者风险金,但是,发包人逾期给付的,此时发生物价上涨,承包人仍可以提出费用补偿。
3如果发包人以初步设计图纸让承包人进行报价,以后又按照深化设计的施工图进行施工,承包人既可以提出按照两图纸的工程量之差,追加工程款。
4对于合同围以外的增项,承包人可以请求追加工程款
5对于设计变更增加的工程量,承包人可以请求追加工程款
6对于由发包人逾期给付工程款,和其他非发包人原因造成的工期顺延期间所发生的物价上涨,承包人可以提出费用索赔。
固定总价承包中作为施工方或投资方,为了工程今后的顺利开展,在签订合同中分别需要注意哪些问题呢?
首先,合同中最重要、最应该有的、最详细的就是合同条件的表述和界定!
这样在工程的施工过程中就好确定那些工作是包含在合同的,哪些是新增和变更项目。
另外,对施工图纸的要求。
合同签订前施工详图就应该有,如果只是招标用的图纸,在合同谈判时应把合同工程量与图纸进行对应的条款写进去,界定好施工详图与招标图纸有差异的情况下,合同总价的调整条件,以避免发包人的欺诈行为。
在实践中一般水利工程中涉及到的固定总价承包项目最多的是在临建上面,主体工程中涉及到固定总价的多半是机电设备的拆除或者安装上面。
这就要区别对待。
首先临建项目总价承包的一些问题。
一般来讲,当业主确定这些项目作为固定总价项目时,都会对所实施的规模、质量标准作出明确规定,施工单位投标以及实施当中要注意和业主要求相符合。
业主一般也会对这些固定总价项目的费用预先进行测算,保证规模适中。
投标单位更要事先测算,并且实施中严格实施,不给业主反索赔的机会。
一般来讲,只要保证实施的项目能够实现投标时承诺、业主招标时要求的功能都可以正常结算,但是同样的,索赔的机会对于双方来说都很少。
简单举个例子:
业主要求拌和楼按照固定总价承包结算,且要求拌和楼拌制混凝土的能力不小于100m3/h。
那么投标单位投标时可能选择一座4×3的拌和楼,假设总价1000万元。
但是实施时由于各种原因,最后变为2座3×2的,实际总费用1200万,这多出来的200万施工单位就很难向业主索赔。
对于一些不好计量的、以固定总价项目进行结算的主体工程,一般做法是和固定单价承包一样处理。
例如业主规定,3扇闸门一共100t,拆除按照总价。
投标单位按照500元/t、总价50000记入投标总报价。
但是在实施的时候有可能拆除时发现实际闸门为110t,那么我个人认为(实际项目管理中个人也碰到过这种情况),这多出来的10t完全可以向业主索赔,并且一般会成功。
当然同样,如果实际拆除只有90t,业主多半也会只结算45000元。
所以个人认为这种固定总价结算实际和固定单价一样。
如果业主当初没有提供拆除闸门总重量,那么就需要看现场的同志认真仔细的了解相关闸门参数,认真测算,因为这种就和上面谈到的临建项目总价承包一样,双方都很难索赔的。
固定单价合同
一、固定单价施工合同的特点和依据签订施工合同、约定合同价款时,按招标投标确定的人工、材料、机械等的单位价格(最好固定、封闭单价)和实际完成的工程量计算工程造价,是固定单价施工合同的特点。
按照固定单价方式编制招投标文件,签订施工合同,是国际惯例按“FIDIC合同条件”的方法。
“FIDIC合同条件”是国际上工程项目管理科学和法律学的经验总结,容完善,融工程专业技术、经济、管理、法律于一体,结构严谨,词语准确,业主与承包商的风险分担公平合理,义务和权利分明,为国际工程项目承包认可和推荐的合同文本,是可以借鉴的好模式。
我国颁布的统一施工合同示文本,学习了国际惯例的FIDIC合同条件,结合我国国情,具有容完整、全面,法律法规依据清晰,责任清楚,规性强,固定性与灵活性相结合等特点。
更重要的是示文本体现了社会主义市场经济和机制的要求,使双方建立一种市场经济关系,规双方合同行为。
示文本的合同条件中规定了“根据确认的工程量、按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算,支付工程价款”(第22条),以及“工程量清单”的提供(第2条第5款)、工程量的核实确认(第21条)等,都表明了固定单价施工合同的方式和特点,是实际工程中实行固定单价施工合同的依据。
二、实行固定单价施工合同的意义1、实行固定单价施工合同方式是开展招投标工作的需要一些工程由于施工图纸不齐等原因,在招标条件不具备,又急于开工的情况下,使招投标工作难以开展。
为了解决这样的问题,采用单价、费用报价的方式,也就是固定单价的方式,既坚持了招标方向,又结合了实际情况,节省了时间,加速了施工,保证了投资效果的提前实现。
作为发展市场经济的需要;市场科学竞争的需要;企业进入市场的需要;市场管理的需要,固定单价施工合同有独特的优势。
2、固定单价施工合同,可以使建设单位有效控制工程造价控制工程造价,实现经济效益是建设单位(业主)的追求目标。
建设单位通过招投标把单价固定后,签订了施工合同,就受到了法律的保护。
建设单位再在设计和工程量核实的环节上采取相应的措施后,就可以达到控制工程造价的目的。
3、实行固定单价施工合同可以使施工单位改善经营管理、节省物耗、降低成本。
施工企业推向市场,其生存主要靠参加工程项目的投标竞争,而投标竞争本质上是一种商业行为,目的就是为了盈利。
在日益激烈的竞争情况下,施工企业只有采取低标才能中标,而低报价的单位在施工合同中已固定的情况下,又要取得一定的经济效益,就必须采用先进的技术,提高工艺水平,改善经营管理,降低消耗和成本。
4、实行固定单价施工合同是完善施工合同管理的需要如不实行固定单价施工合同,在遇到图纸不齐的情况时,合同管理和签订时往往同意实行预算法的方式确定合同造价。
实际上,这仅是说明了确定造价的原则,并无控制造价的任何具体措施,最后容易形成“钓鱼工程”、“胡子工程”,敞口花钱的情况,失去了发挥施工合同,约束工程造价的意义。
采用固定单价施工合同的方式则弥补了施工合同管理的不足,完善和推进了施工合同管理工作。
三、固定单价施工合同操作和要求1、工程量清单和核实工程量工程量清单是施工合同的组成部分。
工程量清单通常是以单位工程为对象,按照预算定额的分项及其工程量计算规则计算出的工程量,留出投标者填写单价和合价后的工程量清单称为“标价的工程量清单”,作为招投标文件和合同文件的组成部分。
固定单价合同的工程量清单中所列工程量只是估计数量,不能作为施工单位履行合同规定义务过程中应予完成的实际和确切的工程量。
示文本合同条件第十九条关于合同价款及调整的第1款“甲方代表确认的工程量增减”,就说明了这一点。
但是施工单位报出的单价是不能变动的,因而实际合同价款的支付就是单价与实际工程量的乘积之和再加上费用、利税。
由此可见,核实工程量就是通过计算和测量,求得实际完成数量,然后按示合同文本的有关条款来确定并支付实际合同价款。
2、固定单价的报价单价应与定额项目相同,包括人工费、机械费和材料费,一般可按预算定额中的规定执行;材料费以预算价格为准,与人工费、机械费共同组成直接费作为计算间接费等各项费用的基数外,其市场价格应作为固定单价的主要容加以确定。
因此必须经常掌握分析材料市场价格信息、采购运输途径,并考虑物价上涨的风险因素,综合权衡后加以报价。
另外固定单价还应该包括间接费等各项费用的费率,这是固定单价概念和围的延伸,也是固定单价施工合同需要。
只有明确了费率,固定了费率,固定单价施工合同的作用才是完整的。
3、固定单价施工合同价格的调整作为施工单位都会遇到物价上涨的风险,必须给予足够重视。
作为建筑单位则希望将风险考虑在单价中,由施工单位承担。
对那些工期较短的项目,其风险易于估测的,施工单位都能接受。
对那些工期较长,工程量较大而且复杂的项目,准确地估计风险往往难以做到,如加大风险因素,其报价缺乏竞争力,也加大建设单位建筑成本。
如将风险因素考虑过低,则遇到物价波动较大,势必造成施工单位施工成本的增加,严重时将影响整个项目实施,这也是建设单位所不愿看到的。
为了使施工单位因物价上涨和国家政策性调整(如人工、机械费用等)造成费用增加,能从建设单位得到合理补偿,而且建设单位又能有效地控制成本,一般的施工合同都有对合同价款进行调整的条款(FIDIC合同条件就是这样条款)。
固定单价施工合同仍然执行我国示合同文本的合同,根据示文本合同条件第十九条的规定,允许对合同价款进行调整。
这主要有∶工程变更;政策性调整;施工条件的变化如停水、停电等;以及固定单价后新产生的风险承担问题等其他约定。
需要指出的是,是否调整、调整的容,怎样调整是双方的合同行为,必须根据工程具体情况,在施工合同协议条款中加以明确,以防扯皮。
固定总价合同与固定单价合同二者区别,固定总价合同其实是针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定,当施工过程中发生设计变更,还是要按照规定予以增减造价的。
如果没有设计变更,结算=预算(中标价),固定单价合同是指按针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定单价,而工程量按实结算。
一般情况招标方都是给一个暂定量的。
结算=审计工程量*中标单价。
固定单价是有利于乙方,但如果固定总价,业主在施工过程中,投入的管理人员会少些,省心,二就是利于控制造价。
采用固定单价合同的工程在结算阶段易产生的问题及应对措施《建设工程工程量清单计价规》(GB50500-2008)4.4.3条文规定:
“实行工程量清单计价的工程,宜采用单价合同。
”本条规定了实行工程量清单计价的工程宜采用的合同形式——固定单价合同方式。
即合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目的综合单价在约定条件及围是固定的,不予调整,工程量允许调整,工程量清单项目综合单价在约定的条件及围外,允许调整。
调整方式和方法应在招标文件中明确或在合同中约定。
在目前的工程实际中,大多数有关建设各方主体均能接受此项规定,在工程计价中采用固定单价报价方式,并能确立以下基本原则,即投标人在投标报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。
工程量的风险由发包人承担,价的风险在约定风险围的,由承包人承担,风险围以外的按合同约定。
竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定等。
而从工程建设实际情况看,采用固定单价合同的建设工程对于价款调整的条文要求更为严格、全面和细致,部分建设工程业主与承包商尽管已经在招标文件或施工合同中基本明确了上述计价原则,但往往易忽视工程价款调整的有关容,涉及工程价款调整的条文过于简单、片面,而一般工程建设过程中都会有大量的设计变更和不可预计的风险,所以这种不完整的价款调整条文会有可能给采用固定单价合同的工程在进入竣工结算阶段时带来大量隐忧。
因此在签订施工合同时,应针对有关问题签订合理的合同条款,才能从根源上避免工程结算时各种造价纠纷的产生。
一、关于工程风险分担问题。
目前部分业主潜意识里往往有把所有风险转嫁给施工企业承担的倾向,因此在确定合同条款时,会要求施工企业承担所有市场风险,此种做法在材料市场价格剧烈波动的工程建设实际中,显然是不够公平和明智的,在施工合同履行过程中,一旦出现材料价格暴涨的情况,施工企业往往无力承担其价格风险,有可能会采用停工等过激方式,也有可能会采用偷工减料等不正当方式确保企业盈利,从而在工期质量等方面影响工程建设的顺利实施;同时市场风险的承担往往是把双刃剑,材料价格有可能暴涨,也有可能暴跌,不采用合理分担价格风险机制的话,固定单价的工程业主单位同样需要承担价格暴跌的风险压力,即在价格高位时签订的施工合同,一旦价格暴跌,如无合理的价格风险分担机制的话,业主单位则没有机会受益,导致成本增加,无法控制造价;此外合同风险分担机制条款的可操作性不强,如合理分担风险的材料围、幅度限值、价差计算方法约定不清时,也容易引起工程造价纠纷的争议。
【应对措施】:
1、在合同中应明确工程风险的确定和分担原则。
《建设工程工程量清单计价规(2008)》4.1.9条文规定:
“采用工程量清单计价的工程,应在招标文件或合同中明确风险容及其围(幅度),不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险容及其围(幅度)。
”在工程施工阶段,发、承包双方都面临许多风险,但不是所有的风险以及无限度的风险都应由承包人承担,而是应按风险共担的原则,对风险进行合理分摊。
这就要求应在招标文件或合同中对发、承包双方各自应承担的风险容及其风险围或幅度进行界定和明确,发包人不能要求承包人承担所有风险或无限度风险。
在施工合同订立时就工程风险的合理分担可确定以下基本原则:
(1)、对于主要由市场价格波动导致的市场价格风险,包括材料、机械价格等风险,由发、承包双方险进行合理分摊,明确约定风险的围和幅度。
(2)、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化的政策性风险,承包人不应承担此类风险,由业主承担,按有关规定进行调整。
(3)、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险,如承包人的管理费、利润的风险,由承包人全部承担。
(4)、不可抗力引发的风险,主要由发包人承担所造成的损失和损害。
承包人只承担自己的利润损失。
如有保险时,保险不足的费用,将由谁承担责任谁承担其损失。
2、在当前的经济环境中,工程风险主要集中在建筑材料价格波动上,因此针对材料价格风险控制、分担、计算方法等方面的容在合同中均需要有详细的、可操作性强的条文与之相对应具体包括以下容:
(1)、合同中应明确材料风险承担或收益的对等原则。
因为材料价格有可能上涨,也有可能下跌,采用固定单价合同的工程,价格上涨时承包商承受风险压力,下跌时则由业主承受风险压力,所以在合同中应首先明确风险承担的对等原则,即:
当工程施工期间建筑材料价格上涨或下降幅度在合同约定围以的,其差价由承包人承担或受益,上涨或下降幅度超过合同约定围的部分由发包人承担或受益;
(2)、合同中应约定需调整价格的建筑材料围。
在工程建设过程中部分地材,如砂石、墙体材料等受货源及运输成本影响较大、钢材、水泥、木材、电线电缆、金属管材等除上述因素外,还受到国际原材料价格波动的影响,所以均应在合同中明确属于应调整价格的建筑材料
(3)、合同中应明确材料价格风险控制和分担的约定围幅度。
即属于风险分担围的主要材料或全部材料需要调整价格的界限值。
而且需要明确补超出部分的差价还是补全部的差价,例如如某材料投标价是1000元,约定承包方承担风险围值为3%,实际价为1100,则根据上述规定价差调整值应为1100-1000*3%。
此外,不同的材料品种其价值不一样,其材料风险约定围幅度值可根据其材料价值分别设置并在施工合同中予以约定。
(4)、合同中应明确材料价格分先调整时主要建筑材料差价的取定原则。
理论上应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准(缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准),差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期(招标工程为递交投标文件截止日期前28天)当月的材料指导价格的差额。
其中施工期材料加权平均指导价按下列公式计算:
Σ(每月实际使用量×当月材料指导价)/同类材料总用量。
而在合同中针对企业自主报价的原则应进一步明确约定有关容
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 总价 合同 单价 特点 及其 结算 事项
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)