一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第篇.docx
- 文档编号:10355835
- 上传时间:2023-02-10
- 格式:DOCX
- 页数:37
- 大小:34.12KB
一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第篇.docx
《一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第篇.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第篇
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.监理工程师发现施工现场存在安全事故隐患,要求施工企业停工整改,但施工企业以工期太紧为由拒不整改,同时也不停止施工。
对此情形,监理工程师应采取的措施是()。
A、对施工单位处以罚款
B、扣留施工单位安全许可证
C、报告建设单位
D、报告主管部门
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第5节>工程监理、检验检测单位相关的安全责任
【答案】:
D
【解析】:
《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
所以,正确选项是D。
2.根据《建设工程质量管理条例》,技术交底是将特殊的工艺要求,以及施工中的难点、疑点和容易发生的问题等由()向施工单位作详细说明。
A、勘察单位
B、监理单位
C、设计单位
D、建设单位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第7章>第3节>勘察、设计单位相关的质量责任和义务
【答案】:
C
【解析】:
设计文件的设计交底,通常的做法是设计文件完成后,通过建设单位发给施工单位,再由设计单位将设计的意图、特殊的工艺要求,以及建筑、结构、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题等向施工单位作详细说明,并负责解释施工单位对设计图纸的疑问。
对设计文件进行设计交底是设计单位的重要义务,对确保工程质量有重要的意义。
工程实践中,通常也把设计交底叫做技术交底。
.
3.工程建设中使用的计算机软件是()保护的客体,受知识产权保护。
A、专利权
B、商标权
C、著作权
D、发明权
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第6节>建设工程知识产权的常见种类
【答案】:
C
【解析】:
计算机软件也是工程建设中经常使用的,计算机软件属于著作权保护的客体。
4.项目生产安全事故应急预案应由()编制并组织演练。
A、安全生产管理机构
B、专职安全生产管理人员
C、项目负责人
D、安全生产领导小组
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第2节>施工单位的安全生产责任
【答案】:
D
【解析】:
建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。
建设工程实行施工总承包的,安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。
安全生产领导小组的主要职责:
(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;
(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;
(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;
(4)保证项目安全生产费用的有效使用;
(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;
(6)开展项目安全教育培训;
(7)组织实施项目安全检查和隐
5.某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。
2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。
2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。
则利息起算日应为()。
日10月10年2005、A.
B、2005年10月20日
C、2005年12月1日
D、2006年5月1日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>建设工程工期和价款的规定
【答案】:
C
【解析】:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
利息从应付工程价款之日计付。
本题中约定“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。
2005年10月1日工程通过竣工验收,故利息起算日应为2005年12月1日。
6.根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法》,对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。
A、有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册
B、处以一定比例的罚款
C、不得再担任项目负责人
D、造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>违法行为应承担的法律责任
【答案】:
A
【解析】:
对认定有挂靠行为的个人,不得再担任该项目施工单位项目负责人;有执业资格证书的吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册;造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,终身不予注册。
7.某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。
双方办理竣工结算时,建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付,则对这部分工程量的处理,人民法院应当()。
A、不予认可
B、委托进行鉴定
C、推定为未变更
D、要求承包人提供相关证据
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>建设工程工期和价款的规定
【答案】:
D
:
【解析】.
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
8.甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向丙交付了该设备。
经查,丙不知甲与乙之间有合同关系。
关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法,正确的是()。
A、甲与乙、丙之间的合同均有效
B、甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效
C、甲与乙、丙之间的合同均无效
D、甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>无效合同和效力待定合同的规定
【答案】:
A
【解析】:
第二个合同是否无效,关键看订立合同时相对人是否知情。
如知情,则属于恶意串通损害他人利益,为无效合同;如不知情,则法律应当保护善意相对人的合法权益,不能因此认定为无效。
9.根据《循环经济促进法》,属于国家推广使用的建筑材料的是()。
A、黏土砖
B、袋装水泥
C、现拌砂浆
D、预拌混凝土
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第2节>施工合理使用和节约能源的规定
【答案】:
D
【解析】:
《循环经济促进法》规定,国家鼓励利用无毒元害的固体废物生产建筑材料,鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。
禁止损毁耕地烧砖。
在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黏土砖。
故D选项正确。
10.甲、乙双方因施工合同纠纷,经仲裁机构裁决乙方赔偿甲方100万元,然而乙方拒不履行生效裁决。
根据《仲裁法》规定,甲方可以()。
、向法院申请撤销裁决A.
B、向法院起诉
C、向上级仲裁机构申诉
D、向法院申请执行
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第3节>仲裁的开庭和裁决
【答案】:
D
【解析】:
裁决书的效力:
(1)裁决书一裁终局,当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁,也不得就此提起诉讼;
(2)仲裁裁决具有强制执行力,一方当事人不履行的,对方当事人可以到法院申请强制执行;(3)仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国(或地区)可以得到承认和执行。
11.从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并办理资格证书。
A、工商行政管理部门
B、劳动人事部门
C、建设行政主管部门
D、县级以上人民政府
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第2章>第3节>建造师考试、注册和继续教育的规定
【答案】:
C
【解析】:
《建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
我国建筑工程类的执业资格证书均是由建设行政主管部门统一注册办理。
所以,正确选项是C。
12.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于转包的行为是()。
A、施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要材料、构配件及设备的采购由其他单位或个人实施的
B、施工总承包单位将房屋建筑的钢结构分包给其他单位施工的
C、劳务分包单位在劳务作业费外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的
D、工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第2节>建设工程分包的规定
A
:
【答案】.
【解析】:
存在下列情形之一的,属于转包:
(1)施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;
(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(3)施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的;(4)施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由
13.关于建筑施工企业应急预案,说法错误的是()。
A、应急预案备案时应当提交专家评审或论证意见
B、综合应急预案和专项应急预案应当每半年组织一次演练
C、应急预案应当每3年进行一次评估
D、重要应急资源和应急组织机构调整、变化的,应当及时修订
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工安全事故应急救预案的规定
【答案】:
B
【解析】:
生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。
B选项错误。
14.发生下列()情形的,安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A、主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、违反法定程序颁发安全生产许可证的
D、工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第1节>安全生产许可证的有效期和政府监管的规定
【答案】:
A
【解析】:
安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,应当暂扣或者吊销安全生产许可证。
选项A正确。
选项BCD均属于应该撤销安全生产许可证的情况。
15.下列关于职务作品的说法,正确的是()。
、职务作品的作者是公民个人A.
B、一般情况下,职务作品的著作权由单位享有
C、作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品
D、职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第6节>建设工程知识产权的常见种类
【答案】:
A
【解析】:
在建设工程活动中,有些作品属于职务作品。
公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。
职务作品与单位作品在形式上的区别在于,单位作品的作者是单位,而职务作品的作者是公民个人。
一般情况下,职务作品的著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。
作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。
所以,正确选项是A。
16.关于承揽合同说法,正确的是()。
A、定作人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应该赔偿损失
B、承揽人未经同意将辅助工作交由第三人完成的,定作人有权解除合同
C、承揽人应当负责提供设备、材料、技术、劳力
D、承揽合同对支付期限没有约定的,定作人应当在承揽人开始工作前支付
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第3节>承揽合同的法律规定
【答案】:
A
【解析】:
选项A正确;选项B,未经定作人的同意,承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同,主要工作不是辅助工作;选项C,承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。
没有材料;选项D,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的,定作人应当相应支付。
17.甲与某施工企业签订了一份3年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年1月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于()。
A、2014年6月1日
B、2014年7月1日
C、2014年8月1日
D、2014年11月1日
>>>点击展开答案与解析
劳动合同订立的规定>节2第>章4:
第【知识点】.
【答案】:
B
【解析】:
劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
18.下列属于招标人违法行为应承担的法律责任的情形是()
A、将必须进行招标的项目化整为零
B、招标人以任何条件限制或者排斥潜在投标人的
C、与投标人就投标价格、投标方案对任何内容进行谈判的
D、招标人亲自确定中标人的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第3章>第1节>违法行为应承担的法律责任
【答案】:
A
【解析】:
招标人违法行为应承担的法律责任的情形有:
必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的。
A正确。
招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,强制要求投标人组成联合体共同投标的,或者限制投标人之间竞争的。
B有误。
依法必须进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的。
C有误。
招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
19.为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生,施工现场临时搭建的装配式活动房屋,应当选择具有()的正规生产厂家产品。
A、生产许可证
B、安全许可证
C、销售许可证
D、产品合格证
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第3节>施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定
【答案】:
D
【解析】:
施工现场使用的装配式活动房屋应施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。
.
当具有产品合格证。
所以,选项D正确。
20.下列各项中,不属于人民法院执行的根据的是()。
A、发生法律效力的民事判决、裁定
B、发生法律效力的刑事判决、裁定中的财产部分
C、仲裁机构制作的发生法律效力的裁决书、调解书
D、在执行中,经执行员记入笔录的双方当事人自行和解达成的协议
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第8章>第2节>民事诉讼的执行
【答案】:
D
【解析】:
人民法院执行根据主要有:
(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等;
(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书;
(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书;
(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;
(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定;
(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;
(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。
21.《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位应当自行完成建设工程()的施工。
A、重要结构
B、主体结构
C、关键部位
D、核心部位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第2节>施工总承包和分包单位的安全生产责任
【答案】:
B
【解析】:
《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。
22.下列关于法人登记的说法,正确的是()。
A、营利法人必须依法登记
B、非营利法人不需要登记
C、有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起,具有机关法人资格
、非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等D.
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第1章>第2节>法人应具备的条件
【答案】:
A
【解析】:
1、营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。
营利法人经依法登记成立。
依法设立的营利法人,由登记机关发给营利法人营业执照。
营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
A选项正确。
2、非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。
具备法人条件的,为适应经济社会发展需要,提供公益服务设立的事业单位,经依法登记成立,取得事业单位法人资格;依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有事业单位法人资格。
B选项错。
3、机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组
23.施工现场发生安全事故,施工企业向监管部门报告的内容不包括()。
A、事故发生的时间、地点以及现场情况
B、事故中伤亡和下落不明人数
C、已经采取的措施
D、事故的原因、性质和事故责任
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第6章>第4节>施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定
【答案】:
D
【解析】:
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,报告事故应当包括下列内容:
(1)事故发生单位概况;
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;(3)事故的简要经过;(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(5)已经采取的措施;(6)其他应当报告的情况。
选项D为事故调查报告。
24.建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。
A、建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日
B、工程价款确定之日
C、建设工程未交付的,为竣工结算完成之日
D、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>建设工程工期和价款的规定
【答案】:
D
【解析】:
建设工程
(1)当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:
己实际交付的,为交付之日;
(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
25.根据《文物保护法》,下列不属于国家所有的文物的是()。
A、国有企业、事业组织收藏的文物
B、宅基地出土的文物
C、施工现场发掘的文物
D、遗存于公海的起源于中国的文物
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第5章>第3节>受法律保护的文物范围
【答案】:
D
【解析】:
属于国家所有的文物范围:
(1)中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,属于国家所有。
(2)古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。
(3)国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物。
(4)公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物。
遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主的权利。
26.关于女职工特殊劳动保护的说法,正确的是()。
A、不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B、禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业
C、用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D、女职工怀孕6个月内,可以安排夜班劳动
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>劳动保护的规定
【答案】:
D
【解析】:
《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。
不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。
对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
女职工生育享受不少于90天的产假。
不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
27.下列不属于发包人义务的情形是()。
A、提供必要施工条件
、及时组织工程竣工验收B.
C、向有关部门移交建设项目档案
D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第1节>建设工程施工合同的法定形式和内容
【答案】:
D
【解析】:
发包人的主要义务有:
(1)不得违法发包;
(2)提供必要施工条件;(3)及时检查隐蔽工程;(4)及时验收工程;(5)支付工程价款。
《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
建设单位一般为发包人,故C选项属于发包人义务。
D选项属于是设计单位的责任,不属于发包人义务。
28.用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。
A、劳动者因交通肇事被追究刑事责任的
B、劳动者因工伤致残,在规定的医疗期满后不能安排合适工作的
C、劳动者严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的
D、劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作,仍不能胜任工作的
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:
第4章>第2节>劳动合同的履行、变更、解除和终止
【答案】:
D
【解析】:
本题是综合考核用人单位辞退劳动者的几种情形。
《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同:
(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
选项A、C是
29.关于劳动关系和劳动合同,理解正确的是()。
A、劳动关系自转正之日起建立
B、用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同
C、用人单位不得解除无固定期限劳动合同
、用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同D.
>>>点击
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 复习题 集第篇