钢结构工程承揽合同书.docx

钢结构工程承揽合同书.docx

《钢结构工程承揽合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程承揽合同书.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

钢结构工程承揽合同书

钢结构工程承揽合同书

　　篇一：

钢结构工程施工承揽合同书规范

　　春吉钢结构工程施工承揽合同书建设方：

（以下简称甲方）

　　承揽方：

（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、钢结构工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

　　（3）工程范围和内容：

本房为跨钢结构房，规格：

长米；宽米檐高米，按图纸施工。

　　（4）建筑展开面积：

平方米。

　　（5）其它：

外砖墙及底层基础由甲方自理。

　　（6）工程总造价：

本工程总造价人民币（大写）：

（小写￥：

）

　　二、钢结构施工准备

（1）做好建筑红外线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。

（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器）（包括水表、配电表）要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作。

　　三、钢结构工程期限

（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），年月日至年月日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

　　四、钢结构工程价款的支付与结算

（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

（2）本合同签订后，甲方须付预付款％计人民币元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价

　　的％计人民币元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币元作为工程款。

　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

　　（5）本合同造价结算方式：

。

　　五、附则

（1）本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

（2）本合同自双方代表签字后即生效。

　　（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　附：

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　乙方：

法定代表人：

委托代理人:

电话：

本合同签订日期：

年日月

　　篇二：

　　第三条：

工期

　　1、合同总工期为

　　2、如遇下列情况，工期应顺延。

　　①、甲方不能按期满足开工条件的；

　　②、甲方提供的技术参数不准确或者因甲方原因设计发生较大变化的；③、甲方施工现场停电连续影响6小时以上的；

　　④、因甲方原因而影响下一工序；

　　⑤、因天气条件影响施工安全及其它不可抗力而影响工程进度的；⑥、未按合同支付工程款的。

　　⑦、其它由于甲方原因引起的。

　　第四条：

质量

　　1、执行标准：

合格；按本合同第一条第三款工程描述执行。

　　2、提供的主要原材料、构配件都应提供质量合格证。

　　3、工程竣工后，乙方应按约定对承揽的工程实行保修，保修时间自通过

　　验收之日算起，时间为一年。

　　第五条：

验收

　　1、工程安装完毕之后，乙方应在提供竣工验收资料。

甲方在收到验收申请后日内应组织验收完毕，提出验收结论。

如甲方不按期组织验收完毕或已实际使用，视为工程达到合同约定的质量要求，验收合格。

　　2、验收标准：

根据工程施工蓝图及国家有关规范、标准。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方须及时办理移交手续，将工程移交甲方管理。

　　4、在规定的保修期内，凡因乙方加工、安装原因造成的质量缺陷应由乙方无条件保修，保修的条件、范围和期限《建筑工程质量管理条例》（国务院令第279号）执行。

　　第六条：

双方的责任

　　1、甲方的责任：

（1）组织施工设计图纸交底，并做好交底纪要，双方作为备案。

（2）派驻施工现场的工地代表，对工程进度、工程质量和合同履行问题

　　进行监督检查。

协调乙方与当地管理部门的关系。

　　（3）在工程施工之前办理完毕当地管理部门所要求的手续并有书面签字

　　资料交乙方。

　　（4）施工现场做到三通一平，为乙方安装施工人员提供水、电、小型设

　　备等安装必须的条件，提供施工材料的堆放场地；

　　（5）不经乙方书面授权，不得向乙方的施工人员提供借款、借物。

　　2、乙方的责任：

（1）严格按照合同、施工图纸、说明文件和技术标准进行加工、施工。

　　确保工程质量和工期，并接受现场甲方驻工地代表的监督检查；

（2）提供有关质量的技术资料；

　　（3）现场施工人员应严格遵守安全技术操作规程，遵守甲方和工地的规

　　章制度，文明施工；

　　（4）现场的构配件、已完工的工程和施工设备等，在交工前乙方应负责

　　保管，并清理好施工场地；

　　第七条：

设计与变更

　　1、设计方案图纸由

　　2、业主签证认可的设计图纸、说明和有关的技术资料，作为加工、安装的有效依据，双方均不得擅自修改，否则应承担给对方造成的损失。

　　3、加工或安装中，如果甲方要求工程内容更改，应及时以书面形式通知乙方，由甲乙双方会同设计人员确定修改意见或变更设计文件。

乙方按修改或变更后的设计文件和图纸安装，由此而产生的费用增加由甲方承担，同时工期顺延。

　　第八条：

保密条款

　　未经对方书面同意，双方不得向任意第三方以任何形式提供对方的施工图纸、技术资料或泄露对方的商业秘密。

　　第九条：

违约责任

　　1、甲方责任：

（1）未按本合同约定履行自己应负的责任，除竣工工期顺延外，还应赔

　　偿乙方由此而造成的损失。

（2）工程未经验收，提前使用或擅自动用，对此而发生的质量问题或其

　　他问题，应承担责任，并视为工程达到合同约定的质量要求。

　　（3）不按合同约定拨付工程款，延付金额每日偿付乙方工程总造价千分

　　之一的逾期违约金，工期顺延。

　　2、乙方责任：

（1）工程质量不符合合同约定的，负责无偿修理或返工。

（2）工程不能按合同约定的工期交付验收使用的，除非具备本合同规定

　　的工期顺延条件者外，应当承担每天工程总造价的千分之一违约金。

　　第十条：

其他约定

　　第十一条：

争议处理

　　合同履行中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可通过司法途径解决。

解决地点以乙方所在地法院为准。

　　第十二条:

本合同一式份，甲方执份，双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　委托代理人:

　　详细地址：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　年月

　　乙方：

委托代理人:

详细地址：

邮政编码：

联系电话：

年月日日

　　篇三：

钢结构工程施工承揽合同书

　　钢结构工程施工承包合同书

　　建设方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

　　（3）工程范围和内容：

本房为规格：

长米；宽檐高米，按图纸施工。

　　（4）建筑外包面积：

　　（5）工程总造价：

本工程总造价人民币（大写）：

（小写￥：

　　二、钢结构施工准备

（一）甲方：

（1）做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。

（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。

　　三、钢结构工程期限

（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），年月日至年月日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

　　四、钢结构工程价款的支付与结算

（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

（2）本合同签订后，甲方须付预付款％计人民币

　　备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币

　　（3）工程完工后，甲方应在完工后7天内组织验收，如超出规定时间，则视为验收合格，工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。

　　（5）本合同结算方式：

。

　　五、附则

（1）本合同一式份，甲乙双方各执一份。

（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

　　（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　附：

甲方：

乙方：

　　法定代表人：

法定代表人：

　　委托代理人：

委托代理人:

　　电话：

电话：

　　本合同签订日期：

年月日

　　篇四：

钢结构工程施工承揽合同书规范

　　钢结构工程施工合同书建设方：

潼南县黑湾蔬菜股份合作社（以下简称甲方）承揽方：

许忠良（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、钢结构工程概况

（1）工程名称：

果品分级包装中心厂房

（2）工程地点：

潼南区太安镇黑湾村

　　（3）工程范围和内容：

本房为七跨钢结构房，规格：

长36米；宽14米檐高米，按图纸施工

　　（4）建筑展开面积：

504平方米。

　　（5）工程总造价：

本工程总造价300元/平方米。

　　（6）混泥土说明：

柱基础砼/个、室内地坪砼100mm厚504m2、室外四周1m宽砼100mm厚共计100m。

　　（7）工程总价：

元（壹拾伍万壹仟贰佰元整）

　　（8）由地基沉降引起的后果，乙方不承担责任。

　　二、钢结构施工准备

（1）甲方负责做好建筑红外线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。

（2）甲方负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器）（包括水表、配电表）要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作。

　　三、钢结构工程期限

（1）根据需要，商定工程总工期为60天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），20XX年2月29日至20XX年4月29日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

　　四、钢结构工程价款的支付与结算

（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

（2）本合同签订后，乙方修建完成，验收后一次性负清工程总款。

未结清款项每月按2%付月息与乙方（未付清款X2%=月息）。

　　（3）工程竣工后，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

　　五、附则

（1）本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

（2）本合同自双方代表签字后即生效。

　　（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方：

乙方：

　　法定代表人：

法定代表人：

　　委托代理人：

委托代理人:

　　本合同签订日期：

年月日

　　篇五：

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程建筑面积：

M2，价格元/M2

　　工程总价款元，大写：

　　第二条甲方责任

　　1、完成“三通一平”（即路通、水通、电通）。

做好施工场地及道路的清理、平整、水及电源在施工现场附近，临时水管及电源要乙方自理。

　　2、开工前甲方须办理报建、临时场地、道路占用等政府要求之一切手续，乙方要进场前五天前通知甲方临时场地的大小要求，场地位置由甲方定。

乙方不能占用厂区外场地。

　　3、采供本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资。

　　4、甲方要协助乙方办理进入当地管理区施工之有关手续，暂住证费用乙方自理。

　　5、乙方工人临时食及住宿场所，由乙方安排。

　　6、甲方要委派工地代表：

为甲方现场负责人，甲方代表及其指定监理公司人员具体负责工程监督；协调及工程签证等事务，甲方中途更换驻工地代表，要求书面通知乙方。

　　7、图纸会审及确认图纸。

　　第三条乙方责任

　　1、组织现场施工人员察看工地，根据甲方要求设计图纸，编制施工组织设计或施工方案、施工进度计划。

　　2、乙方应严格按图纸要求及国家《钢结构施工规范》施工。

如因钢构工程质量有问题，一切后果乙方自负。

　　3、乙方应按甲方布置图要求，进行钢结构现场拼装。

　　4、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度。

　　5、乙方应严格按照安全施工规程进行施工。

　　第四条工程范围

　　1、所有设计范围内的钢结构安装，防锈及面漆,以及预埋件的制作安装等工

　　程。

　　2、工程所用的金属材料与焊接材料须经业主对材料产地、厂家、品牌、型号、规格、材质、材料的耐火极限及价格的认可，并由甲方承担本承揽工程的所有费用，包括：

材料购买与运杂费用、制作、吊装与油漆费用、检测与复试费用；所属职工的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用；工程保修费用及税金；其他应由乙方负担的有关费用等。

乙方对施工成品的保修期限，参照国家有关规定。

　　第五条工程工期

　　根据双方协商，商定总工期为工作日（自乙方收到甲方全部定金，乙方开始安装钢架之日起至乙方按图纸及合同范围内要求完成全部钢构工程时止）。

遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。

　　1、甲方不能提供本合同第二条第一项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；

　　2、在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；

　　3、计为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；

　　4、天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风

　　5、未按本合同规定支付定金或工程进度款；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　7、因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；

　　8、乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。

　　第六条质量和保修

　　1、按照国家及省、市的有关钢结构施工规范进行施工。

　　2、根据甲方签字确认的设计图纸要求、报价单所列材料规格，说明施工及工作范围。

　　3、钢构件焊接等级必须达到本工程图纸要求，外表要美观。

　　4、工程保修期为一年，在保修期内如钢构质量发生问题，乙方负责维修，其费用由乙方自理。

　　第七条承揽方式和造价

　　承揽方式：

乙方根据施工图实行承揽，其中费用参照本合同第二条所列项目及工作范围为准，本工程总造价大写（人民币）：

万元正，小写：

￥万元。

总造价按甲方现有确认图纸总包干。

如有增减工程量，经甲方确认参照现乙方报价单上的单价结算。

　　第八条付款

　　1、合同签订及图纸会审后乙方进驻工地，预付给乙方工程总工程款的30%：

即人民币￥元（大写：

元整）。

　　2、主框架安装完成三天内，甲方须支付给乙方进度款总金额的30%，即人

　　民币￥元，（大写：

元整）。

　　3、彩钢板安装完成后2日内甲方须支付给乙方进度款总金额的30%，即人民币￥元，（大写：

元整）。

　　4、余款待全部工程完毕后在3日内进行验收，在验收合格后及认可的施工资料交甲方后，甲方应付清余款。

　　第九条工程交工验收

　　1、钢构工程交工验收，应以甲方提供报价的施工图、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工验收规范和质量检验的标准作为依据。

　　2、钢构工程竣工前三天，由乙方通知甲方进行验收，验收工作应在钢构工程竣工后3天内进行，并应按期验收完毕。

工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，如工程质量不合格，由双方在商定的期限内进行整改后再进行验收，直到达到合格要求为止。

甲方逾期组织验收的，应向乙方偿付违约金；逾期一星期不验收或工程未验收之前被投入使用则视为甲方认可整个工程为合格。

如确因土建原因而影响钢构工程验收，则甲方必须在钢构工程完工后五天之内支付清所有工程欠款。

　　第十条

　　1、签订合同后，任何一方在壹个月内不履行合同的，均须赔偿对方总工程款30%的违约金、赔偿金，如损失大于30%则实际发生赔偿。

　　2、甲方不按期支付工程款，每拖延一天，工期顺延；超过三天，按照银行有关延期付款的规定每天支付给乙方逾期付款违约金总价之1%，停工期间的一切损失据实由甲方承担。

　　3、乙方逾期施工，从逾期第三天开始，每逾期一天，按该工程总造价的1%向甲方支付违约金。

　　第十一条

　　1、发生纠纷双方应友好协商解决，若协商不能解决，双方可向原告方所住地之人民法院起诉解决。

　　2、本合同一式两份，甲执一份，已方执一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自签订之日起生效，到竣工验收和结清工程余款之日自然失效。

　　4、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方：

乙方：

　　签约代表：

签约代表：

　　开户银行：

开户银行：

　　帐号：

帐号：

　　签约地点：

签约日期：

　　篇六：

建筑钢结构工程承揽合同

　　建筑钢结构工程承揽合同

　　合同编号：

　　建设单位：

　　工程名称：

　　发包单位：

　　承揽单位：

　　签约地点：

　　签约时间：

　　建筑钢结构工程承揽合同

　　发包单位：

（以下简称甲方）

　　承揽单位：

（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

仙桃市泡吧食品有限公司厂房钢结构工程

　　二、工程地点：

湖北仙桃市干河办事处观音档村

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：

钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用HV-820型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝。

　　2、工程建筑面积：

平方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。

　　3、结构：

轻型钢结构屋盖

　　4、层数、建筑高度：

详见施工图纸

　　5、其他：

土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:

人民币贰佰元整每平方米（￥200元/m2）；暂定合同总价为：

2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。

（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。

（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

（4）增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：

固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30%备料款，计人民币￥元

　　2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30%进度款，计人民币￥元。

　　3、主体钢构件安装完毕,屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25%进度款，计人民币￥元。

　　4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10%进度款，计人民币￥元。

　　5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。

　　6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。

如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。

　　7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。

停工期间损失由甲方承担，工期顺延。

如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

　　二、结算：

　　1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。

遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。

期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

　　4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

　　5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。

　　6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　三、其他事项：

　　1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票（85%增值税发票，15%当地劳务税票）。

　　2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。

　　3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。

　　4、工程款支付方式：

银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。

　　5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。

计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5