导墙合同副本.docx
- 文档编号:10219040
- 上传时间:2023-02-09
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:19.69KB
导墙合同副本.docx
《导墙合同副本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《导墙合同副本.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
导墙合同副本
地下连续墙导墙施工
专业分包合同
合同编号:
合同双方甲方:
乙方:
签订时间2015年5月
学林路站地下连续墙导墙施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,在乙方充分了解甲方的企业情况以及本项目实际情况基础上,双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就地下连续墙导墙施工工程专业分包事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称
地下连续墙导墙施工工程(以下简称“本工程”)。
2、工程地点
中科路哥白尼路。
二、分包范围及内容
1、分包范围
地下连续墙导墙施工工程。
2、分包工作内容
1)配合导墙沟槽的开挖,导墙沟槽的边坡修整,导墙钢筋的绑扎定位、底模、侧模的安装固定与拆卸、导墙混凝土浇筑施工;
2)地墙成槽开挖前的导墙内钢筋混凝土支撑及土方回填;
3)地下连续墙施工过程中,对所涉及的区域的保洁工作;
4)完工后场地清理,如施工遗留的材料、机具、设备、及因导墙施工积存的硬化混凝土块等内容,满足总承包的要求;
三、质量标准
工程质量标准:
达到国家、地方相关规范和标准及总承包的技术要求。
1、导墙施工
1)导墙采用现浇钢筋混凝土施工,为增强导墙稳定性能,导墙与设备行走道路等路面相衔接。
2)导墙的结构形成应根据地质条件、地下水位、施工荷载、挖槽方法、地下障碍物等情况确定,深度不低于1.50m。
3)现浇钢筋混凝土导墙拆模后,应立即在两片导墙间按一定间距加设钢筋混凝土支撑,支撑满足总承包要求,防止导墙产生位移。
2、导墙的施工允许偏差应符合下列规定:
①内墙面与地下连续墙纵轴线平行度为+10mm;
②内外导墙间距为+10mm;
③导墙内墙面垂直度为0.3%;
④导墙内墙面平整度为3mm;
⑤导墙顶面平整度为5mm。
四、合同价款与支付
1、承包模式
本工程采用综合单价承包模式,导墙深度1.50~2.00m,综合单价240元/延长米,计价基数为地下连续墙中轴线的理论长度,现场实际按照要求施工的蝴蝶结、转角等不计入工作量。
本工程暂定工程量为450延长米。
综合单价在合同实施期间不因任何因素而变动。
2、合同价款
合同总价款暂定人民币108000.00元(大写:
壹拾万零捌仟元整)。
本合同综合单价已考虑了政府及社会行为、施工规范、质量标准、总承包要求、现场施工条件及分期施工所涉及的机械和人员进退场等客观因素,同时包括施工发生的工料机费(甲供主要材料钢筋和混凝土除外)和施工有关的全部费用,以及按照安全管理规范及文明施工要求,必须的安全文明施工投入以及图纸、技术规范和招标文件所明示或暗示的相关风险、责任和义务等的各项费用。
包括但不限于:
1)导墙:
场地平整、配合基础土方开挖,导墙沟槽的边坡修整,导墙模板制作安拆、导墙钢筋制作安装、导墙混凝土浇筑、养护的各种工、料、机费。
2)现场保洁及安全文明施工措施费。
3)劳保用品投入。
4)乙方任务减少的风险、停窝工损失、加班工资补助、夜间施工补助、工伤、意外人身伤害、乙方违章作业引起的安全事故。
5)乙方特殊工种人员应持证上岗,由此所需的各种培训等费用。
若不具备此条件,则由此引起的罚款及工期延误等损失由乙方负责。
6)测量放线人工配合,以及配合试验取样工作。
7)工人暂住证办理费。
8)根据工程特点和各种因素引发的各项措施费,地方性收费、人工价格上涨、停窝工损失、抢工期增加成本等除不可抗力外的一切风险。
9)提供满足甲方付款要求的正规发票。
3、支付方式
1)工程完工并且满足规范、设计及总承包要求后,支付工程量总价款的60%。
2)工程完工后,六个月内付清余款。
3)付款总原则根据甲方和总承包方的工程款拨付进度为准。
五、合同工期
1、工期:
开工日期以甲方电话通知或书面通知为准,施工工期按甲方要求。
2、工期要求:
在甲方要求下的工期下,乙方必须采取一切措施保证,不允许延误,乙方未实现该工期目标,则乙方承担工期延误的风险,该风险包括但不仅限于总承包对甲方因工期延误给予的各种罚款,并且甲方保留信誉等其他有形或无形的损失对乙方做出追加罚款的权利。
六、甲方的权利义务
1、主材料物资采购,如钢筋、混凝土。
2、项目经理对乙方员工有奖罚权,对工作能力差、责任心不强、不服从管理的有权予以清退。
3、派遣管理人员和技术人员进行监督、管理和协调;
4、根据工程进展情况和乙方要求,及时组织有关方面进行隐蔽工程验收、过程验收、竣工验收。
5、负责施工方案的确定、进度计划的下达、质量和安全文明施工目标的确定。
6、协调解决满足施工要求的现场水源、用电临时接口,以业主提供的范围为准。
7、提供水准点与坐标控制点位置并实施控制测量。
8、甲方编制工程技术、质量、安全、文明施工等管理办法下达乙方执行。
9、乙方的施工进度、质量、安全、信誉等不能满足合同要求时,有权对乙方分包范围进行调整和处罚。
七、乙方的权利义务
1、配备满足工程施工需要的技术、管理、施工人员和相应的机械设备,包含但不限于拖箱、混凝土插入式振动器、磨光机、各种模板、潜水泵等,保证满足施工需要的人员和机械按甲方要求的时间和数量进退场。
2、组织有关施工人员认真全面熟悉图纸,对施工图中存在的疑问要及时与甲方联系,经甲方确认后方可施工。
否则,发生的返工浪费由乙方自负并承担由此给甲方造成的损失。
3、严格执行设计、施工规范标准和甲方下达的技术、安全交底要求。
保证不因自身原因影响甲方工期、质量和安全文明施工目标的实现。
4、负责从水、电接驳口自行接驳水、电线路,并承担维护费用。
5、配备满足施工需要的施工人员,及时发放工人工资,如因工资发放引发纠纷影响工程进度、形象或甲方声誉的,甲方有权代乙方按照国家法规要求全权处理并且相应费用从乙方工程款中扣除并作另外处罚。
八、安全文明施工
1、乙方必须严格执行地方、业主、甲方及地方相关部门各项安全管理规定并落实工程建设安全生产有关法规,严格按安全施工方案和安全技术交底进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查和甲方安全技术管理人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2、乙方应在签订本合同的同时签订《安全生产管理协议》并认真履行。
3、乙方必须严格执行地方、业主、甲方及地方相关部门各项环境保护法规,落实环境监理下达的各项指令。
九、合同解除
1、如因不可抗力或一方违约致使本合同无法继续履行,或因业主原因造成工程停建或缓建的,双方可以解除合同。
不可抗力、业主原因造成解除合同的,双方责任互免。
2、如有下述条件之一的,甲方有权单方面解除本合同:
1)乙方不按照甲方指令施工的,5日内没有整改合格的;
2)严重违反甲方现场管理规章制度的(超过三次或不予改正可视为严重);
3)施工进度达不到甲方要求超过三次的;
4)私自停工没有甲方书面同意,超过5天的;
5)乙方行为给甲方造成损失超过3万的;
6)因乙方行为,导致第三方向甲方主张权利的;
7)出现其它甲方认为可解除合同的情形。
3、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出场地,费用乙方自理。
4、甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定计量支付已完工作劳务报酬。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
5、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
解除合同如乙方拒不退场的,现场设备5日内必须撤走,否则甲方有处置的权利,包括不限于抛弃、留用,并不支付任何费用。
十、罚则
1、严格按照甲方技术人员提供的施工设计图纸及技术交底进行施工,服从甲方现场技术人员管理。
2、乙方派驻现场的管理人员及工人不得辱骂、恐吓或殴打甲方现场管理人员,若出现以上情况,视情节轻重予以2000-10000元/次重罚,该罚款在总价中扣除。
4、乙方应按上海市政府、业主和甲方文明施工管理规定和施工规范组织施工,在施工过程中若出现违规问题,必须在甲方规定的时间内处理完成,否则甲方有权雇佣第三方解决问题,其费用和由此造成的甲方损失由乙方承担。
对于乙方处理违规问题不及时的,罚款贰仟元/次;在施工中因违规原因导致甲方被业主罚款的,罚款费用由乙方承担,同时对乙方追加罚款贰仟元/次。
5、乙方应合理组织施工,若由乙方原因造成进度缓慢导致甲方被业主罚款,罚款由乙方承担,同时甲方对乙方追加罚款贰仟元/次;若乙方施工进度严重滞后,导致甲方其他工程无法正常施工时,甲方有权解除合同,并对由乙方给甲方造成的损失在验工计价中进行扣除;因乙方原因导致甲方被业主通报批评一次,甲方将对乙方罚款贰仟元;因乙方原因受到业主通报批评两次,甲方有权解除合同,由此发生的费用和造成的甲方损失由乙方承担;乙方必须采取一切措施保证该工程按合同工期完成。
否则,每延误一天支付甲方贰仟元作为延期赔偿金。
赔偿金的最高限额为合同总价的10%。
因乙方原因造成工期延误需要赶工时,增加的费用由乙方自行负担。
6、由于乙方原因造成工程质量不合格引起的所有返工费用由乙方自行承担,若因此还给其他项目(专业)带来连带损失时,由乙方负责赔偿;造成甲方被他人索赔时,甲方有向乙方索赔的权利。
7、由于乙方原因造成工程质量问题,引起工程无法按期验收交付使用,甲方按每拖延一天,给予乙方贰仟元额度的罚款,最高罚款限额为合同总价的10%。
8、乙方要加强进场施工人员的教育,约束工人的行为,若发现有工人偷盗甲方施工现场财物行为,必将偷盗人扭送公安机关,清除出施工现场,并对乙方罚款贰仟元/人.次。
9、因业主原因、不可抗拒的自然灾害、较大的设计变更等因素涉及到本工程工期或因甲方原因造成的停工在业主给予工期顺延的指令下,则工期顺延,乙方自愿不向甲方要求任何补偿费用及停工、窝工损失。
10、在未最终结算前,甲方有权留置乙方在施工现场的使用的机械设备、材料;若双方款项出现争议,该留置权一直延续至争议解决。
乙方不得因此向甲方索赔。
十一、工程验收
合同范围内的工程内容全部完成后,监理、总承包及甲方组织验收,验收合格后双方办理结算。
十二、合同纠纷的解决
合同履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理原则及时协商解决。
协商不成时,一切纠纷由本合同签订地法院管辖,本合同签订地:
上海市闸北区。
十三、合同生效与失效
本合同由双方代表签字、加盖公章后生效。
合同工程完工,缺陷责任期满价款支付完毕后自行失效。
十四、合同份数
本合同壹式肆份,其中正副本各两份,甲乙双方各执正副本一份。
甲方:
法定代表人或其授权的代理人:
地址:
电话:
乙方:
法定代表人或其授权的代理人:
地址:
电话:
二〇一五年五月十二日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 导墙合同 副本 合同
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)