内部挂靠协议范本.doc
- 文档编号:1020939
- 上传时间:2022-10-15
- 格式:DOC
- 页数:16
- 大小:94.50KB
内部挂靠协议范本.doc
《内部挂靠协议范本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部挂靠协议范本.doc(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
XXXXXXXX有限公司
工程内部承包合同
工程名称:
涪陵区江东街道稻庄村营盘村饮水安全工程管道安装施工合同
项目经理/负责人:
XX
联系电话:
XX
身份证号码:
XX
XXXXXXXX有限公司
订立时间:
2016年11月21日
订立地点:
重庆XX公司办公室
XXXXXXXX有限公司
工程内部承包合同
发包方:
XXXXXXXX有限公司(以下简称甲方)
承包方:
XX,身份证号码:
XX(以下简称乙方)
为了加强公司对工程项目管理,确保建设工程项目的质量、安全和公司的效益,促进公司健康发展,依据相关法律和甲方与(以下简称建设方)签订的施工合同(以下简称施工合同),以完成该工程建设方与甲方签订的施工合同为最终目标,将该工程内部承包给乙方。
据此,甲乙双方本着“平等自愿、谁主管谁负责及多劳多得”的原则,就该工程内部承包有关事宜,经充分协商,一致达成如下条款,以资双方共同遵守。
第一章总则
第一条甲方将2016年11月21日与建设方签订的施工合同的全部工程,内部承包给乙方,乙方同意承包。
第二条本合同生效后,乙方有权依照本合同约定开展工作,组建项目班子,享有相关权利并履行相关义务、承担相关责任。
第三条内部承包工程实行独立核算,自负盈亏。
第四条乙方确认:
对甲方与建设方签订的施工合同内容己完全了解、理解并认可,保证有能力履行甲方向建设方所应承担的各项责任和义务,承担该工程的全部经营风险。
第二章建设项目基本情况
第五条工程名称:
第六条工程地点:
第七条工程内容:
详见甲方与建设方签订的施工合同、补充协议(如有)、相关函件、文件等载明的全部工程内容。
第八条工程总价(合计人民币):
约3000万元(以工程最终决算为准)。
第九条工程工期:
(见主合同)日历天。
1、本工程开、竣工日期以甲方与建设方签订的施工合同工期为准,施工合同规定有工期提前奖的,所获奖金全部奖励乙方。
2、乙方因各种原因不能按期竣工交付使用,经建设方认可,可按建设方认可的工期顺延;如延误工期,建设方按施工合同约定处罚的,所处罚款或违约金、经济损失等全部由乙方承担。
第三章承包期限
第十条承包期限:
自本合同生效之日起,至工程竣工验收合格、交付使用、结清尾款、保修期满且无任何质量、安全、债务等遗留问题之日止。
第四章承包内容
第十一条承包内容
包安全文明施工、包质量、包工期,包实施工程建设的人员、机具、设备、材料、施工组织,包工程实施的资金,包管理,包赢亏,包工程实施中的违约责任承担等(但不限于前述内容),包实施工程可能发生的所有风险的承担(如:
行政处罚等等)。
第五章权利与义务
第十二条甲方的权利与义务
(一)甲方权利
1、对乙方进行领导、管理和监督,对日常工作进行检查督促,对技术、业务进行指导。
2、监督乙方在施工过程中,严格按建设工程施工规范和安全规范及设计文件,并按建设工程管理程序及甲方规章制度等规定施工。
3、有权对乙方的违法、违规、违约等行为进行调查、处理、处罚或解除本合同。
4、有权向乙方收取代收代缴的各种规费、税费、待摊公司管理费用、项目管理保证金和其它应收费及处罚罚款等。
5、有权向乙方布置任务、安排工作(包括安排参加各种会议)、提取各种资料报表和了解情况。
6、有权审核乙方完成的工程量,并监督支付工程所必须支出的人工、机械、材料费及相关费用。
有权用甲方能获取的乙方任何款项直接向该工程的债权人支付因乙方在本工程中未付的应付款。
7、有权审核乙方编制的竣工图纸、施工技术资料、质保资料及竣工结算。
(二)甲方义务
1、为乙方提供统一、规范的标志标识和管理文本,提供优质、高效、便捷的服务。
2、根据工程需要,协助乙方办理与本工程有关的报建、接洽、衔接、协调沟通事宜,提供需由甲方出具的手续、资料、证件。
3、协助乙方向建设方收取工程款,协助乙方协调与有关管理部门及建设方的关系。
4、协助乙方处理质量事故和安全事故。
5、协助乙方处理工程相关验收和竣工验收。
6、及时给乙方提供有关信息和传达、转发有关文件。
第十三条乙方的权利和义务
(一)乙方权利
1、享有按规范对本工程施工生产、质量、安全和文明施工的组织指挥权;
2、享有对本项目部人事任用及其工资分配形式、奖惩办法制定权;
3、享有对本项目部工程物资、设备的组织和调配权;
4、享有对工程盈余部分的分配权;
5、有权拒绝违章指令、指挥。
(二)乙方义务
1、遵守国家法律法规规章和政策,依法经营,遵守各级政府和行业管理部门以及甲方的规章制度规定,服从并接受甲方领导、管理、检查及监督指导,维护甲方利益和信誉,响应甲方的各种倡议。
2、按照行业管理部门和甲方的规定,配备项目部管理人员,组成精干高效的项目管理班子。
3、根据承接工程特点,制定施工组织设计和各类专项方案。
按建设工程管理程序组织施工。
4、严禁使用淘汰设备、材料、技术。
采供的材料产品质量符合规范及设计要求。
5、严格按照施工合同内容履约,满足施工合同要求。
6、采取有效措施,及时消除各种隐患和违规违章行为,杜绝质量、安全事故,确保工程质量、安全和工期。
若发生质量、安全事故,应立即上报甲方并采取相应措施。
7、必须按时足额支付工人工资、各种建筑或装饰材料等及机械设备等费用。
8、负责工程质量保修。
保修金不足以支付保修实施的,由乙方负责。
9、必须配合甲方积极参加行业主管部门组织的各类人员培训工作;主动积极配合各级管理部门、业务部门的各种评比检查和巡查,认真落实评比检查、巡查的各项要求;承担前述事项所涉相关费用。
10、必须于每月25日前,如实报送当月己完成的工程量报表、工程款支付计划表、质量和安全情况报表等资料。
11、按时足额交纳各种规费、税费、待摊公司管理费用、各种保证金、各种处罚罚款、违约金以及应交甲方的其他费用。
12、及时组织工程所需的资金、材料、机具、设备和人员。
13、承担因工程实施导致的各类赔偿款、罚款、违约金、经济损失等各种款项及费用的支付责任。
14、承担因工程实施导致的诉讼、仲裁责任和败诉后果。
第六章工程项目管理
第十四条项目部的筹建
(一)项目部的组建
1、甲方负责按工程项目特点,指派0—3名甲方人员到项目部工作,负责甲方指定的工作,工资、奖金以及其他福利由乙方承担。
2、乙方负责项目部其他人员聘用和工作安排,但必须具相关工作的执业资格、工作经验和相关专业技术知识,并报甲方工程部备案。
(二)作业人员的管理
1、特种作业人员必须持证上岗,主操作手至少不低于从事本行业2年的工作经验,上岗前应按规定进行相应的体检。
违反前述任何一项,甲方将处罚乙方200元/人/次。
2、其他作业人员按规定需持证上岗的人员必须持证上岗,否则,甲方将处罚乙方100元/人/次。
(三)项目部所有人员(含管理人员及作业人员等)的工资、福利、奖金、津补贴、差旅费等,由乙方全部承担。
(四)项目部临时办公场地的租金和自建临设、办公用品、设备等一切费用由乙方负责并承担费用。
(五)项目完工后,所有人员由乙方负责解聘,并按劳动法律法规政策规定承担解聘人员的所有费用。
第十五条项目施工现场的布置
开工前甲乙双方派人在施工现场根据施工场地,作施工现场平面布置,采用甲方统一的标准门头、宣传标牌、标语,且符合工程所在地建管部门的要求,布置方案经甲方审批后严格按审批方案实施,实施完成经甲方验收合格后才能开工。
凡方案未经甲方同意或者未经甲方验收投入使用的,甲方对乙方处罚10000元,同时责令整改并达到甲方要求后才能开工;拒绝整改的,甲方有权解除本合同。
第十六条项目施工现场临时设施要求
施工现场临时设施的搭设,必须符合国家、地方各级管理部门的规范、规定和要求。
不符合规范、规定和要求的,必须整改并经相关部门或甲方验收合格后才能投入使用,否则,严禁投入使用。
第十七条项目合同履约保证金、民工工资保证金、项目管理保证金的缴纳
1、项目合同履约保证金、民工工资保证金由乙方负责按规定或施工合同约定方式和金额缴纳,甲方协助办理。
2、项目管理保证金担保的范围,包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务工争议、各类诉讼等资料移交及问题的妥善处理。
项目管理保证金(安全质量保证金),乙方同意按合同金额的无%在收到工程款时由甲方直接扣收。
如乙方在工程施工中屡有供应商诉讼、劳务工争议、工伤事故发生、工程技术质量问题等影响甲方声誉的,甲方根据情况有权加倍扣收项目管理保证金,直至影响消除为止并且有权解除合同。
第十八条项目印章的管理和使用
1、项目部需用甲方资料印章,由乙方申请,甲方同意后,由甲方到公安机关特许部门统一刻制。
2、项目部资料印章由甲方指派专人或指定人保管、使用,乙方必须提供保险柜一个,确保项目资料印章的安全管理。
3、项目部资料印章只能用于与业主、质监、监理等参建单位的来往资料文件专用,不得用于签订合同、经济往来、担保、欠款或借款等甲方资料印章管理禁止使用的范围;如有发现甲方有权解除合同。
4、乙方采用不正当手段,骗取、贿赂或者变相贿赂甲方所派印章管理人员,违反甲方规定用印,甲方除对印章管理人员进行处罚外,对乙方处罚2万元/次,且由乙方承担全部经济及其他法律责任。
若因此给甲方造成经济损失的,由乙方全额赔偿给甲方。
5、项目完工后,项日部资料印章由项目资料印章管理员交回甲方经营部按规定办理相关手续。
6、乙方不得私刻甲方任何印章。
凡私刻印章,甲方将均报公安机关立案调查,并追究刑事责任,除所有法律责任和经济责任均由乙方承担外,甲方对乙方另处每枚私刻印章20万元的罚款。
第十九条项目合同管理
1、项目部不得以项目资料印章对外签订合同。
如项目部确需对外签订合同的,由乙方提供合同电子版本及对方单位营业执照、税务登记证、专业资质证明等,然后按公司内部合同审核流程进行审核,同意后按公司流程进行合同签订。
2、项目部所有劳务分包、专业分包必须与分包项目相适应的有资质的单位签订。
一经查实,甲方责成乙方限期整改:
拒不整改的,甲方处乙方每个分包项目合同5万元的罚款,且甲方有权解除本合同。
3、合同履行完毕后,乙方必须提供由合同对方单位出具的“合同履行完毕,所有合同款项已付清,无任何纠纷"的证明。
4、乙方未按劳务分包合同、劳动合同等约定支付劳务工程款或工资的,甲方处罚乙方所欠金额的5%罚款;情节严重的,按相关法律追究刑事责任。
凡是不按合同约定支付工程材料款、租金等,对方举报到甲方,经甲方查实,甲方处罚乙方欠款总额的5%罚款。
造成前述事项通过司法途径(仲裁或法院判决)解决的,甲方增加处罚乙方欠款总额的5%罚款。
5、因工程实施发生的各种纠纷,乙方必须立即报告甲方。
所有纠纷先由乙方与对方协商处理;确实
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 挂靠 协议 范本
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)